процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего
Контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ)
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ
(этапа работ), за каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
Государственному контракту, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
просроченной оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательств до фактического исполнения
обязательств Заказчиком.
5.4. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки,
допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ).
В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами
срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока
уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов
работ), в результатах которых выявлены недостатки.
5.5. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания
работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также
передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по
решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и
потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие
ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств
по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в
размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.
5.7. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные
ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
5.8. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие
нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику
результаты работ.
5.9. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны
от выполнения принятых обязательств.
5.10. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве
Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят
к правопреемнику.
5.11. В случае возникновения разногласий между Сторонами по
вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры
к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения
разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут
разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР