3.4. Окончательный расчет по Государственному контракту производится после сдачи Поставщиком (Исполнителем) и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику необходимую документацию по работам, включенным в Государственный контракт, для оперативного контроля за ходом его исполнения.
4.2. Поставщик (Исполнитель) обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.
<1> Поставщик (Исполнитель) обязан проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".
--------------------------------
<1> В Государственном контракте, предусматривающем выполнение опытно-конструкторских работ.
4.3. Поставщик (Исполнитель) обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Государственному контракту результатов НИОКР, не нарушающих исключительных прав других лиц.
4.4. Поставщик (Исполнитель) обязан незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего Государственного контракта результате НИОКР, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности либо в качестве информации, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.
4.5. Поставщик (Исполнитель) обязан осуществить мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 6 Государственного контракта.
4.6. Поставщик (Исполнитель) обязан предусмотреть в составе цены Государственного контракта расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения.
4.7. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения базы данных Государственных контрактов и результатов НИОКР и базы данных Заказчика в сроки и по формам, установленным Минприроды России.
4.8. Поставщик (Исполнитель) обязан представить документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
Отчеты о НИОКР и результаты НИОКР, содержащие информацию о недрах, регистрируются в Роснедрах и представляются в ФГУП НПП "Росгеолфонд".
4.9. Поставщик (Исполнитель) несет ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Государственным контрактом обязательств, в том числе за нарушение сроков выполнения работы в целом или отдельных ее этапов, отказ от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
4.10. Поставщик (Исполнитель) по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине. В случае неустранения указанных недостатков в установленный Заказчиком срок Поставщик (Исполнитель) уплачивает за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% от стоимости работ, подлежащих исправлению.
4.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.12. Заказчик обязан при условии закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения НИОКР (этапа НИОКР), за Российской Федерацией сообщить Поставщику (Исполнителю) в месячный срок после поступления от него уведомления о получении этого результата решение о способе правовой охраны с учетом положений раздела 6 настоящего Государственного контракта.
4.13. Заказчик обязан обеспечить за счет средств, выделяемых Заказчику, правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат Российской Федерации.
4.14. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату принятых результатов работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
4.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Поставщик (Исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.16. В случае досрочного расторжения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и настоящим Государственным контрактом, Поставщик (Исполнитель) обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость принятых в установленном порядке Заказчиком этапов работ по Государственному контракту, в течение 5 банковских дней с момента расторжения полностью или частично Государственного контракта.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
5.1. Использование результатов НИОКР, созданных и переданных Поставщиком (Исполнителем) в соответствии с настоящим Государственным контрактом, производится по усмотрению Заказчика.
5.2. Поставщик (Исполнитель) не имеет права исключать соисполнителей, предусмотренных результатами конкурса, или привлекать других соисполнителей без согласования с Заказчиком.
5.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Государственному контракту работ.
5.4. Финансирование настоящего Государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика (Исполнителя). При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ или их прекращения.
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР
6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), подлежат отражению в отчетной документации.
6.2. Права на использование результатов НИОКР, созданных по настоящему Государственному контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Минприроды России.
6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Государственного контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Минприроды России.
6.4. Отношения, связанные с распоряжением, защитой и использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения НИОКР, регулируются законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
7.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с __ _________ 20__ года до исполнения сторонами принятых обязательств.
7.2. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Государственного контракта, уведомив об этом Поставщика (Исполнителя) не позднее чем за один месяц.
7.4. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
7.5. В случае расторжения настоящего Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике (Исполнителе) в Реестр недобросовестных поставщиков.
7.6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:
Поставщика (Исполнителя)
Юридический адрес: ________________________________________________________
ОГРН: _____________________________________________________________________
Платежные реквизиты: ______________________________________________________
(расчетный счет, корреспондентский счет, код банка,
___________________________________________________________________________
почтовый адрес банка, коды ОКПО, ИНН, КПП)
Заказчика
Юридический адрес: 123995, Москва, Д-242, ГСП-5, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.
Платежные реквизиты:
ИНН 7710256289, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации