Окончательный расчет производится на основании представленного акта
приема-передачи рыбоводной продукции и акта сдачи-приемки выполненных
Работ в полном объеме с учетом выплаченного аванса, предусмотренного
пунктом 4.2 Контракта, а также счета-фактуры.
4.4. В случае введения режима сокращения расходов федерального
бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе
в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному
контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а
в случае необходимости и другие условия Контракта.
5. Ответственность сторон и условия расторжения Контракта
5.1. В случае невыполнения Исполнителем объемов Работ, несоблюдения
сроков, установленных Контрактом, в том числе начала и окончания, как
отдельных этапов, так и реализации Контракта в целом, Заказчик имеет
право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных
Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.2. В случае не выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик
имеет право отказаться от исполнения Контракта.
5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить.
Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является
справка уполномоченного органа.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. Контракта,
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна
направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления
указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать,
в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.
В случае не извещения (несвоевременного извещения) другой стороны о
наступивших обстоятельствах, Сторона, не исполнившая обязательства по
Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5
Контракта.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и
соблюдения Стороной условий, указанных в п.6.2. Контракта, срок
выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут по заявлению
заинтересованной стороны.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут
возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в