5.4. В случае выявления при приемке материалов и оборудования несоответствия их по количеству, ассортименту и качеству обязательным требованиям, указанным в п. 1.5 настоящего договора, Заказчик вправе принять часть партии материалов и оборудования, соответствующей указанным требованиям, либо вправе отказаться от принятия всей партии материалов и оборудования. В случае принятия Заказчиком части партии материалов и оборудования обязательство Генерального поставщика по поставке материалов и оборудования считается исполненным ненадлежащим образом, а Генеральный поставщик – осуществившим недопоставку материалов и оборудования и просрочившим поставку части материалов и оборудования. В случае отказа Заказчика от принятия всей партии материалов и оборудования обязательство Генерального поставщика по поставке материалов и оборудования считается неисполненным, а Генеральный поставщик – просрочившим поставку всей партии материалов и оборудования.
В случае выявления Заказчиком некачественных материалов и оборудования после их приемки и перехода права собственности на них к Заказчику в сроки, предусмотренные ст. 477 Гражданского кодекса РФ, Заказчик обязан уведомить Генерального поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего договора.
5.5. В случае выявления несоответствия материалов и оборудования по количеству, ассортименту или качеству Заказчик обязан уведомить Генерального поставщика о его вызове для составления акта о несоответствии в течение 24-х часов после обнаружения несоответствия материалов и оборудования, а в случае если окончание указанного срока приходится на выходной или праздничный день не позднее 24-х часов первого рабочего дня после выходных или праздничных дней. Такое уведомление Заказчик обязан сделать по телефону, а также направить его в письменной форме через информационную систему, доступ к которой имеют Стороны, или с использованием иных средств связи и доставки (по факсу, по электронной почте, телеграммой, по почте и др.). Генеральный поставщик обязан прибыть к Заказчику для составления акта о несоответствии материалов и оборудования в течение 24-х часов с момента получения уведомления. В случае, если Генеральный поставщик не прибывает в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, заверяет печатью акт о несоответствии материалов и оборудования и направляет его Генеральному поставщику, и в данном случае такой акт считается подписанным Сторонами, а факт несоответствия материалов и оборудования считается установленным и подтвержденным.
Акт о несоответствии должен содержать следующую информацию, в том числе (но не исключительно): дата и место составления акта; номер и дата настоящего договора; наименование материала или оборудования; состояние тары и консервации; количество мест всей партии; номера мест, в которых обнаружены несоответствие; описание обнаруженных несоответствий с приложением фотографий несоответствий; сроки устранения обнаруженных несоответствий и другую необходимую информацию.
5.6. В случае выявления несоответствия материалов и оборудования обязательным требованиям, указанным в п. 1.5 настоящего договора, расходы по проверке качества материалов и оборудования несет Генеральный поставщик.
5.7. Генеральный поставщик обязан принять все необходимые меры по устранению выявленных несоответствий материалов и оборудования по количеству, ассортименту и качеству в сроки, согласованные Сторонами, в том числе (но не исключительно), если такие несоответствия находятся в ответственности производителей материалов и оборудования, либо если такие несоответствия не были обнаружены Заказчиком при приемке и не были оговорены Сторонами в акте о несоответствии, составленном по результатам приемки.
5.8. Датой поставки при замене материалов и оборудования ненадлежащего качества либо при замене материалов и оборудования, которые не соответствуют обязательным требованиям, указанным в п. 1.5 настоящего договора, считается дата поставки материалов и оборудования надлежащего качества либо дата поставки материалов и оборудования, которые соответствуют обязательным требованиям, указанным в п. 1.5 настоящего договора.
5.9. Устранение Генеральным поставщиком любых несоответствий материалов и оборудования по количеству, ассортименту и качеству, за которые отвечает Генеральный поставщик, не является основанием для освобождения Генерального поставщика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, для продления сроков исполнения обязательств Генерального поставщика или для возникновения у Генерального поставщика права на возмещение любых дополнительных затрат и расходов.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.
6.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генеральным поставщиком обязательств по поставке материалов и оборудования по настоящему договору Заказчик вправе начислить Генеральному поставщику неустойку (пени) в размере 0,01 (одна сотая) % (процента) от цены не поставленных, несвоевременно поставленных или некачественных материалов и оборудования за каждый день нарушения обязательств по поставке материалов и оборудования, но не более 30 (тридцати) % (процентов) от цены не поставленных, несвоевременно поставленных или некачественных материалов и оборудования.
6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по оплате материалов и оборудования по настоящему договору Генеральный поставщик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,01 (одна сотая) % (процента) от цены не оплаченных материалов и оборудования за каждый день нарушения обязательств по оплате материалов и оборудования, но не более 30 (тридцати) % (процентов) от цены не оплаченных материалов и оборудования.
6.5. За каждый факт корректировки заявки, составленной с превышением допустимого количества корректировок заявки согласно СТО УП «Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту», Генеральный поставщик вправе начислить Заказчику неустойку (штраф) в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
6.6. За каждый факт нарушения Договора и (или) Стандартов, в том числе за каждый случай отсутствия без уважительных причин Генерального поставщика на ежедневном селекторном совещании, указанном в п. 3.3.7 настоящего договора, подтвержденный видеозаписью совещания, Сторона вправе начислить виновной Стороне неустойку (штраф) в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору или за отказ от настоящего договора в случаях, предусмотренных указанными в п. 1.5 настоящего договора обязательными требованиями, Сторона, нарушившая договор или отказавшаяся от него, возмещает другой Стороне в полном объеме убытки (реальный ущерб), выразившиеся в документально подтвержденных расходах, произведенных другой Стороной для восстановления нарушенного права, утрате или повреждении ее имущества, за исключением упущенной выгоды.
6.8. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (пени, штрафа) в бесспорном порядке без согласия Генерального поставщика путем удержания Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) при авансировании или оплате поставок материалов и оборудования Генеральному поставщику, осуществляемых согласно п. 4.5, 4.6 настоящего договора, и уведомления Генерального поставщика о таком удержании с указанием размера неустойки (пени, штрафа) и основания ее взыскания.
6.9.Генеральный поставщик вправе осуществить взыскание неустойки (пени, штрафа) в бесспорном порядке без согласия Заказчика путем удержания Генеральным поставщиком суммы неустойки (пени, штрафа) в приоритетном порядке с полученных от Заказчика сумм аванса или оплаты согласно п. 4.5, 4.6 настоящего договора, и уведомления Генерального поставщика о таком удержании с указанием размера неустойки (пени, штрафа) и основания ее взыскания.
6.10. Генеральный поставщик несет полную ответственность по своим обязательствам за причинение вреда Генеральным поставщиком любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с обязательными требованиями, указанными в п. 1.5 настоящего договора, соответствующие требования могут быть предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику.
6.11. Размер ответственности каждой Стороны в виде возмещения убытков, уплате неустоек (пеней, штрафов) в своей совокупности не может превышать размер цены по настоящему договору, указанной в Спецификации(ях) (Приложение № 1) по всем позициям. Генеральный поставщик утрачивает право на указанное или иное ограничение своей ответственности, если будет доказано, что убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения Генеральным поставщиком настоящего договора, явились результатом действия или бездействия Генерального поставщика, совершенных умышленно или по грубой неосторожности.
6.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) не освобождают от исполнения соответствующих обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора, порядок приостановления поставок
8.1. Настоящий договор вступает в силу с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала действия договора] и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения и дополнения в следующие Приложения к настоящему договору: Приложение № 1 – Спецификация(ии), Приложение № 2 – Спецификация(ии) «Прайс», Приложение № 3 – Список представителей Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только, если они совершены в той форме, по которой был заключен настоящий договор. Новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на тот же Пакет работ и на тот же Объект Заказчика, на которые имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на Пакет работ или Объект Заказчика, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений. При изменении Спецификации (Приложение № 1) в новой Спецификации (Приложение № 1) Стороны обязаны указать ссылку на Спецификацию (Приложение № 1) в старой редакции.
8.3. Внесение изменений в Спецификацию (Приложение № 1) допускается в следующих случаях: изменение объемов поставок находится исключительно в компетенции Заказчика; изменение стоимости материалов и оборудования и цены по настоящему договору вследствие такого изменения находится исключительно в компетенции Генерального поставщика; изменение сроков поставки и цены по настоящему договору в случаях изменения тарифной наценки, установленной тарифным соглашением, находится в компетенции обеих Сторон.
8.4. В измененную Спецификацию (Приложение № 1) должны быть включены позиции партии поставки, содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции, по непоставленным к моменту оформления измененной Спецификации (Приложение № 1) материалам и оборудованию, и не подвергшиеся изменению, а также по недопоставленным к моменту оформления измененной Спецификации (Приложение № 1) материалам и оборудованию, по которым вносятся изменения. В измененную Спецификацию (Приложение № 1) могут быть включены позиции партии поставки, не содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции и дополняющие ее новыми видами материалов / единицами оборудования.
8.5. Измененная Спецификация (Приложение № 1) создается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Заказчиком или Сторонами решения о внесении изменений или с даты получения требования Генерального поставщика о внесении в нее изменений и соответствующей обосновывающей такие изменения информации. Каждая Сторона обязана подписать измененную Спецификацию (Приложение № 1) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее получения от другой Стороны.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: по соглашению Сторон; в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных указанными в п. 1.5 настоящего договора обязательными требованиями; в случае одностороннего отказа одной Стороны от настоящего договора по основаниям, предусмотренным указанными в п. 1.5 настоящего договора обязательными требованиями; Заказчиком в одностороннем порядке, если вследствие существенной просрочки (более чем на 10 (десять) рабочих дней) в поставке материалов или оборудования исполнение утратило интерес для Заказчика; Генеральным поставщиком в одностороннем порядке, если по истечению 30 (тридцати) календарных дней с момента направления требования о приостановке Заказчик не направил Генеральному поставщику требования о возобновлении исполнения приостановленных обязательств. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечению 30 (тридцати) календарных дней с даты получения одной Стороной уведомления о расторжения настоящего договора от другой Стороны.
8.7. В случае расторжения настоящего договора Генеральный поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора или в иных случаях расторжения настоящего договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения: прекратить исполнение всех обязательств по настоящему договору, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже транспортируемых материалов и оборудования (товары «в пути») по адресу (в место) поставки, указанному в Спецификации(ях) (Приложение № 1); доставить по адресу (в место) поставки, указанному в Спецификации(ях) (Приложение № 1), и передать Заказчику транспортируемые материалы и оборудование (товары «в пути»); передать Заказчику всю эксплуатационную документацию в отношении поставленного оборудования. В случае расторжения настоящего договора Заказчик обязан принять у Генерального поставщика с подписанием соответствующих документов надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые Заказчиком на момент расторжения настоящего договора любые обязательства и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
8.8. В предусмотренные п. 8.7 настоящего договора 10-тидневный срок или до подписания Сторонами соглашения о расторжении Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату расторжения настоящего договора, подписать акт сверки взаиморасчетов и погасить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность.
8.9. Заказчик вправе направить Генеральному поставщику требование о приостановке выполнения обязательств по настоящему договору полностью или частично. С момента получения указанного требования Генеральный поставщик обязан приостановить выполнение соответствующей части своих обязательств по настоящему договору. Исполнение обязательств Генерального поставщика, не затронутых таким требованием (если таковые имеются), должно быть продолжено Генеральным поставщиком.
8.10. Заказчик вправе в любое время направить Генеральному поставщику требование о возобновлении выполнения приостановленной части обязательств Генерального поставщика по настоящему договору. Исполнение обязательств Генерального поставщика по настоящему договору должно быть возобновлено Генеральным поставщиком в кратчайший по возможности срок после получения такого требования, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного требования.
8.11. Период приостановки исполнения обязательств Генерального поставщика в соответствии п. 8.9 настоящего договора, не считается просрочкой какой-либо Стороны, и никакие проценты, неустойки (пени, штрафы) и убытки не начисляются.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 9.2 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи Сторон.
9.2. Если Стороны настоящего договора владеют неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи удостоверяющего центра: [наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН; КПП; адрес регистрации] (Далее – Удостоверяющий центр), то Стороны настоящего договора, являясь участниками электронного взаимодействия в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего договора и иные документы и информацию в рамках настоящего договора, обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать) в виде электронных документов, подписанных с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи. Указанные электронные документы и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, признаются Сторонами равнозначными.
Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.
Стороны настоящего договора обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать, согласовывать) электронные документы, а также уведомлять (обращаться, заявлять):
при наличии доступа к информационной системе - только посредством использования данной информационной системы,
при отсутствии доступа к информационной системе - с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, а также иными способами, позволяющими передать электронные документы, в том числе посредством направления по указанному в настоящем договоре адресу электронной почты.
9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона рассматривает претензию другой Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области. Если иное прямо не предусмотрено настоящим договором, наличие любого спора не является основанием для приостановления Сторонами исполнения своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Каждая Сторона обязана на основании доверенности назначить своих уполномоченных представителей, которые вправе действовать от имени такой Стороны по вопросам, связанным с настоящим договором. Контактная информация по уполномоченным представителям Сторон указывается в Списке представителей Сторон (Приложение № 3). Каждая Сторона вправе в любое время заменить своего уполномоченного представителя, направив соответствующее уведомление другой Стороне. В данном случае каждая Сторона обязана подписать Список представителей Сторон (Приложение № 3) в новой редакции.
9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
9.6. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 10 настоящего договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
9.7. Генеральный поставщик гарантирует, что исполнение обязательств Генерального поставщика по настоящему договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные.