5.2.23. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта
до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком
по Акту приемки объекта капитального строительства заказа города Москвы.
5.2.24. Одновременно с предъявлением результата работ к приемке
Заказчику предоставить Заказчику исполнительную документацию по прокладке
наружных коммуникаций и пакет документов для передачи инженерных
коммуникаций в собственность города Москвы в соответствии с порядком,
определенным нормативно-правовыми актами Правительства Москвы.
5.2.25. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или
повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта приемки
объекта капитального строительства заказа города Москвы приемочной
комиссией.
5.2.26. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных
средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки,
все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.2.27. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены,
указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
5.2.28. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный
срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные
средства, выплаченные в качестве аванса и не использованные по назначению
(не погашенные согласно п. 8.1 Контракта).
5.2.29. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального
подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.2.30. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя
Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также
ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.31. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при
проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.2.32. Не допускать заключения договоров субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
5.2.33. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь
свидетельства саморегулируемой организации на работы, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2.34. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что на момент заключения
настоящего Контракта:
5.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.3.2. Не обременен обязательствами имущественного характера,