Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП "О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов с участием Правительства Москвы" стр. 2

10.7. Пункт 2.20 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 18 декабря 2007 г. N 1097-ПП "О возложении на Комитет по контролю и регулированию инвестиционных программ города Москвы дополнительных функций и его преобразовании в Контрольный комитет города Москвы".

10.8. Распоряжение Правительства Москвы от 14 октября 2008 г. N 2395-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 4 мая 2006 г. N 728-РП".

10.9. Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1256-ПП "О внесении изменений и дополнений в правовые акты города Москвы".

10.10. Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. N 894-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 196-ПП".

10.11. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 23 июня 2009 г. N 597-ПП "О неотложных мерах по стимулированию инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве".

10.12. Пункт 3.3 постановления Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. N 127-ПП "О дополнении функций Управления города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов, контролю (надзору) в области долевого строительства и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1095-ПП и иные правовые акты Правительства Москвы".

10.13. Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2010 г. N 215-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 196-ПП".

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень инвестиционных контрактов (договоров) по объектам, введенным в эксплуатацию, по которым необходимо оформление актов реализации (Всего: 332)

ЦАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
1	2	3		4		5
01	г. Москва ул. Тверская д. 22 и Дегтярный пер., д. 3Комплексная реконструкция гостиницы "Минск" со сносом зданий. Продление срока комплексной реконструкции без применения штрафных санкций к Инвестору. Предельный срок реализации проекта - 31.01.2001 г.1. Комплексная застройка	31.01.2001 г.12-085406-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		31.01.2011Бизнес-Центр "На Тверской", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформляется АР
02	Тверская-Ямская 3-я ул., вл. 4 - 10.Комплексная реконструкция квартала 684 Тверского р-на. Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.1. Комплексная застройка	13-028309-5001-0012-00001-04(00604)(ДЖП.04.ЦАО-00604)Префектура ЦАО		30.11.2010Деловой центр нейрохирургии, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформляется АР
03	Банный переулок вл. 2 - 4строительство гаражного комплекса с помещениями автосалона (на 201 м/м)3. Нежилые объекты	14-002138-5001-0012-00001-01(5-1838/н-2)(01-00131)Префектура ЦАО		30.09.2010СК ДАН, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВ апреле 2010 ДИГМ согласовано предложение инвестора о замене городской доли площади на ее денежный эквивалент. На 29.11.2010 - оценка не проведена, ТБТИ "Центральное" проводится корректировка технической документации (ошибки)
04	3-я Тверская-Ямская улица вл. 25 - 27Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-003041-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО		30.09.2010"Агрохиминвест" ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформляется АР
05	Гранатный переулок вл. 6 - 8Проектирование и строительство жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой5. Смешанное назначение		13-100168-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО		30.07.2010Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
06	ул. Николоямская, вл. 36/7, стр. 1 и д. 34, стр. 1Строительство административного здания со сносом существующих строений3. Нежилые объекты		12-041406-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО		31.05.2010Стройс-Центр, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформляется АР
07	Тверская улица д. 17 стр. 1реконструкция нежилого фонда3. Нежилые объекты		22-019821-5001-0012-00233-05Префектура ЦАО		31.03.2010ПОКОМАК, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
08	Малый Каретный переулок вл. 8 стр. 1, 1АСтроительство административного здания.3. Нежилые объекты		12-007164-5001-0012-00001-03(8-2282/н-2)(01-00416)Префектура ЦАО		31.03.2010Брокерская инвестиционная компания группа перспектива", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИГМ оформляет РД о замене доли города
09	Никольская ул. 8/1, стр. 1а, 1б, 1г, 2, 3г, 3д, 4, 5, 14,Богоявленский пер. 3, стр. 2,Б. Черкасский пер. 4, стр. 9Реконструкция нежилых зданий и строительство гаража-стоянки3. Нежилые объекты		12-001232-5001-0012-00001-96(3-783/н,р-1,2)(01-00092 ВИ)Префектура ЦАО		31.03.2010ОАО "Корпорация Альт"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектурой оформляется проект РД о продлении срока проектирования объекта до 31.12.2010
10	Еропкинский пер., вл. 16/23/15, стр. 1-1а, 2, 3, 4, 6, 9Еропкинский переулок д. 14/13 стр. 3Комплексная реконструкция с элементами нового строительства и реставрации домовладений1. Комплексная застройка		13-008112-5001-0012-00001-03(00482)(ДЖП.03.ЦАО. 00482)Префектура ЦАО		28.02.2010Аркада-Траст, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНа МВК принято решение о непримении штрафных санкций при условии доплаты инвестором денежных средств в бюджет города за доп.выход жилой площади и м/мест. Расчет доплаты поручен ДЭПиР. До настоящего времени суммы доплаты ДЭПиР не представлена
11	ул. Знаменка, д. 3, стр. 1, 2, д. 5, стр. 1, д. 7, стр. 1, 2, вл. 5 - 7, д. 9/12, стр. 1, 2Строительство, реконструкция и реставрация комплекса зданий Московской государственной картинной галереи Шилова, строительство часовни на месте утраченной церкви, строительство подземного пешеходного перехода и подземной автостоянки.5. Смешанное назначение		13-000043-5001-0012-00001-00(2-2000)Префектура ЦАО		01.02.2010"ТВЕРСКАЯ ФАЙНЕНС Б.В.", КОМПАНИЯ (TVERSKYA FINANCE B.V.)		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъекты введены в эксплуатацию. АЧР по 1-й очереди объектов контракта оформлен. Оформляется АР по 2-й оч. проекта
12	Селезневская ул., вл. 24 - 26, стр. 1, 2.Реконструкция и строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-008639-5001-0012-00001-03(00558)(ДЖП.03.ЦАО. 00558)Префектура ЦАО		31.12.2009ООО "ФЛЭТ и Ко"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИГМ оформляет РД о замене доли города
13	Хорошевское ш., вл. 38А, кварт.58 "Г"Гранатный пер., д. 8, стр. 4Строительство нового корпуса Института, жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-090453-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО		31.12.2009Общество с ограниченной ответственностью "СТТ Групп"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
14	Знаменка ул., д. 8/13, стр. 2, 4Реконструкция с реставрацией и новым строительством двух зданий под административно-офисные помещения с подземным гаражом5. Смешанное назначение		13-005784-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		31.12.2009Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъект введен в эксплуатацию, инвестор обратился в ДИГМ о замене доли города на ее денежный эквивалент.В июне у инвестора запрошены документы БТИ, проведена рыночная оценка доли города.Информацией на 02.11.2010 о выпуске РД префектура не располагает
15	Покровский бульвар д. 3 стр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20Строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой, встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 300 м/мест.5. Смешанное назначение		11-002457-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО		01.11.2009ООО Частная Компания "СТ Гарден Ринг Лимитед"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДля подготовки проекта АР инвестором не представлены документы по паспортизации квартир
16	Товарищеский переулок д. 1 стр. 2Реконструкция нежилого здания3. Нежилые объекты		12-001458-5001-0012-00001.99(7-1354/р-2)(01-00244)Префектура ЦАО		31.07.2009 ДИОНИКС, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется проект АР
17	Летниковская ул., д. 10, д. 6аСтроительство и реконструкция комплекса зданий нежилого назначения3. Нежилые объекты		12-109148-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО		01.07.2009СВЯТОГОР, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
18	Большой Саввинский переулок д. 17Проектирование и строительство административного здания.3. Нежилые объекты		12-097810-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО		01.04.2009БИКСЕР, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОбъект введен в эксплуатацию. АР оформляется в одностороннем порядке для взыскания с инвестора штраф. санкций за задержку ввода в экспл. на 2 месяца. Ведутся суды по иску инвестора об обязании подписать АР без штрафов Суды
19	Бауманская улица вл. 54 стр. 1Строительство административно-торгового здания с воссозданием фасадов, пристройками и подземным гаражом3. Нежилые объекты		12-082222-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО		01.04.2009 ЮКС, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление проекта АР
20	Николоямская улица д. 38/23 стр. 1, 2Реконструкция административного здания с увеличением общей площади до 1550 кв.м3. Нежилые объекты		12-119303-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО		01.04.2009ООО "МЕГА-СТРОЙКОМПЛЕКС"		Контракт закончен реализован
21	Гоголевский б-р., д. 31, стр. 1, 2, 3.Реставрация с элементами реконструкции памятников архитектуры и истории XVIV - XIX вв.3. Нежилые объекты		12-001849-5001-0012-00001-04(В01-00608)Префектура ЦАО		31.03.2009Общество с ограниченной ответственностью "Дельфес"Общество с ограниченной ответственностью "Арбатская находка"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииМэром Москвы от 09.06.10 N 4-19-5104/0 принято решение о замене доли города на ее денежный эквивалент. В целях выпуска ДИГМ РД в соответствии с поручением Ю.В. Росляка от 19.07.2010 проходит согласование РД, подготовленный префектурой предусматривающего отмену целевого использования доли города в объекте (размещение служб ГУ ИС района Арбат)
22	3-й Кадашевский переулок д. 5 стр. 1Строительство офисно-жилого здания с подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-000791-5001-0012-00001-96(10-683/p-1)(01-00477)Префектура ЦАО		31.03.2009ДИАРЕТСТРОЙ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке Судебные разбирательства.
23	Малая Трубецкая ул., вл. 1.Возведение административно-жилого комплекса с Городским музеем ретро-автомобилей на территории, освобождаемой после перебазирования ДГУП "5-й троллейбусный парк им. Артамонова".5. Смешанное назначение		13-007541-5001-0012-00001-04(00585)(ДЖП.04.ЦАО.00585)Префектура ЦАО		31.03.2009Региональная общественная организация "Московский спортивный клуб"		Контракт законченАР оформлен. Имущество зарегистрировано. В ТК 12.05.2009 направлено обращение о присвоении ИК статуса "закончен".
24	Доброслободская ул. вл. 3Строительство культурно-административного учебного здания с подземным гаражом-стоянкой.3. Нежилые объекты		12-008637-5001-0012-00001-03(1-2158/н-2)(01-00374)Префектура ЦАО		13.03.2009МД ресурс, ООО		Контракт законченАРР от 06.05.2010 N 12-008637-5001-0012-00001-03-АРР
25	Курсовой пер., вл. 13 (Пречистенская набережная, д. 19).Строительство офисно-жилого здания.5. Смешанное назначение		13-000802-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		01.03.2009МОО Межрегиональная общественная организация "Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте"		Контракт законченИК - "закончен"
26	Якиманская наб. 2/12, стр. 1Реконструкция жилого дома5. Смешанное назначение		13-000622-5001-0012-00001-97(10-705/p-1)(01-00486 ВИ)Префектура ЦАО		28.02.2009ЗАО "Голутвинский двор"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИгМ оформляет РД в порядке 390-ПП о замене нежилой площади доли города на ее денежный эквивалент
27	Голутвинский 1-й пер., вл. 11 - 15 (Мароновский пер. - угол Бабьегородского пер., вл. 12).Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-003603-5001-0012-00001-02(00341)(ДЖП.02.ЦАО.00341)Префектура ЦАО		12.02.2009ООО "Солярис-2"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииАЧР по жилым площадям зарегистрирован 18.10.2010.ДИгМ оформляет проект РД о замене городской доли площади нежилого назначения в натуральном выражении на ее денежный эквивалент по рыночной стоимости в объекте
28	Гиляровского д. 55, корп. 1, Больничный пер., д. 9, стр. 1, 2, 3, 4Реконструкция с надстройкой единого жилого комплекса и смежных с ним нежилых зданий с изменением их функционального назначения под жилые цели.5. Смешанное назначение		13-008749-5001-0012-00001-03 (00414)(ДЖП.03.ЦАО.00414)(BM01-00324)Префектура ЦАО		30.12.2008ФирмаТРАНСГИДРОСТРОЙ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииТендерным комитетом проект АРР направлен на подписание инвестору. Инвестором представлены замечания. После получения откорректированных материалов БТИ - проект АРР будет направлен в ТК для повторного оформления
29	Ветошный пер., д. 13 - 15Реконструкция офисного здания3. Нежилые объекты		12-001620-5001-0012-00001-01(3-1799/р-2)(01-00089)Префектура ЦАО		30.09.2008ДЖАСТ-М, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеДИГМ оформляет проект РД о замене доли города с натурального на денежный эквивалент
30	Подколокольный пер. д. 13/5, стр. 1Реконструкция нежилого фонда3. Нежилые объекты		12-028005-5001-0012-00001-04(01-00509)Префектура ЦАО		31.07.2008ООО "Слайго инвестментс лимитед"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление проекта АР
31	Оружейный пер., д. 19.Реконструкция нежилого здания.3. Нежилые объекты		12-001899-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО		30.07.2008"Ладья Ривер" ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке Суды
32	Баррикадная улица д. 19 стр. 3Регенерация нежилого здания со строительством пристройки.3. Нежилые объекты		12-000186-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		01.04.2008Администрация Губернатора Калужской области		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
33	Борисоглебский переулок д. 6 стр. 2Строительство пристройки с восстановлением музея М. Цветаевой. Строительство спортивного и актового залов для школы N 1234.3. Нежилые объекты		12-000006-5001 -0012-00001-95(12-625/н-2)(01-00021)Префектура ЦАО		31.03.2008ПРАВО ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииАЧР по Борисоглебскому пер., д. 6, стр. 2 оформлен, АРР по Б. Молчановке оформляется. Инвестор обратился в суд с иском к Правительству Москвы компенсации его затрат, ведутся суды
34	улица Малая Дмитровка вл. 7 - 9 стр. 1 - 5, 7улица Остоженка д. 17/4Селезневская улица вл. 22улица Остоженка д. 19 стр. 1улица Покровка д. 13 стр. 4Реконструкция, реставрация и новое строительство объектов нежилого фонда.3. Нежилые объекты		12-000006-5001-0012-00000-01(8-1850/р-2)(01-00329)Префектура ЦАО		31.03.2008ЗАО "Ферро-Строй"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииОбъекты введены в эксплуатацию. АЧР по объектам контракта: Селезневская ул., д. 20; ул. Покровка, д. 13, стр. 2 и ул. М. Дмитровка, д. 7 - оформлены. Проекты АЧР по объектам: Остоженка ул., д. 17/4 и д. 19, стр. 1 будут подписаны инвестором после урегулирования взаиморасчетов сторон. Издано РПМ от 05.10.2010 N 2144-РП об урегулировании данного вопроса
35	Донская улица вл. 10улица Большая Якиманка д. 26 стр. 3АДонская улица вл. 25 стр. 2Строительство представительства республики Тува, жилого комплекса, детского сада. Перенос детской площадки.5. Смешанное назначение		13-000179-5001-0012-00001-93(9.13)Префектура ЦАО		31.03.2008Постоянное представительство Республики Тыва в г.Москве		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке18.03.2005 Объект введен в эксплуатацию. Судебные разбирательства об истребовании доли города
36	Шмитовский проезд, вл. 20Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями для размещения детского дошкольного учреждения, подземной автостоянкой на 123 машино-места и электротяговой подстанции.5. Смешанное назначение		13-028299-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО		28.03.2008Обувная фабрика "ПАТИТА", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНе решен вопрос по взаиморасчету между городом и инвестором по дополнительно введенной площади
37	Земледельческий пер., вл. 20.Строит-во жилого дома с подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		11-004082-5001-0012-00001-02(4/МЖС-1 (00492))(ДЖП.03.ЦАО-00492)Префектура ЦАО		29.02.2008МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ, УКСИ МО РФ		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедутся суды об истребовании доли города (д/сад)
38	Тверская-Ямская 2-я ул. д. 6/7 стр. 2Реконструкция нежилого здания с гаражом-стоянкой3. Нежилые объекты		12-008617-5001-0012-00001-03(8-2121/р-2)(01-00284)Префектура ЦАО		01.02.2008ООО "КАПИТАЛ РИЭЛТИ"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
39	Пожарский переулок д. 13Строительство жилого дома с нежилыми (офисными) помещениями и подземной автостоянкой5. Смешанное назначение		13-091530-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		30.12.2007ДЕКРА АКАДЕМ ИНВЕСТ, ЗАО		Контракт законченИК - "закончен" АР оформлен
40	Молочный переулок вл. 7Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой2. Жилые дома		11-118543-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		01.12.2007МИНЭКС-С, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъект введен в эксплуатацию. АР оформлен в одностороннем порядке. Ведутся суды.Инвестор обратился в Правительство Москвы о согласии подписать АР. Инвестором произведена оплата денежных средств в бюджет города (25.10.2010). Суды не завершены
41	Район Таганский, квартал N 1875,Нижегородская ул., вл. 19 - 25, корп. 4Строительство подземной автостоянки на 200 м/м4. Гаражи-стоянки		14-217582-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО		19.11.2007МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвестору об обязании подписать проект АР
42	Таганская ул. 17; 9, стр. 1,2; 21/22 стр. 1; д. 23,ул. Ермоловой 18 стр. 20, стр. 3а, б; квартал N 258(Садовая-Самотечная 16 стр. 1,18 стр. 1, 20 стр. 1, 2;Цветной бул., д. 19 с. 4, 5; 25 с. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11; 23 с. 1, 2; 21 с. 1, 2, 4 - 10Басманный переулок вл. 9Строительство делового центра и жилищных комплексов5. Смешанное назначение		13-000837-5001-0012-00001-95(7,8-608/н,р-1,2)(01-00267)Префектура ЦАО		31.03.2007МОСЭНКА, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииРасторжение
43	улица Большая Якиманка вл. 422-й Хвостов пер., вл. 5-11 (объект N 2); М.Полянкаул., 2/3, стр. 8 (объект N 3).Новое строительство жилых домов с встроенно-пристроенной нежилой частью, реконструкция существующих, перенос и прокладка новых внутриквартальных инженерных коммуникаций.5. Смешанное назначение		13-000022-5001-0012-00001-93(9.2, 9.5)(01-00221)Префектура ЦАО		30.03.2007ОРИОН-УНИВЕРСАЛ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации05.10.2010 издано РПМ от N 2144-РП. В настоящее время оформляется проект ДС о привлечении ЗАО "Ферро-Строй" в качестве соинвестора. Далее РПМ предусмотрено оформление второго ДС, о замене доли города на денежный эквивалент по жилой и нежилой площади. Оформлен АЧР инвестиционного проекта от 16.06.1997 N 9.2, 9.5-1010-АКТ по инвестиционному контракту от 28.04.1993 N 9.2, 9.5, оформленному в части объекта по адресу: ул. Б. Якиманка, вл. 42. Регистрация указанного акта осуществлена Москонтрактрегистрацией 21.04.2003 N 01-00221-АЧР-2
44	Школьная ул., д. 31 - 33, проспект Мира, 24, стр. 1, Сивцев Вражек переулок, д. 11.Реконструкция зданий и строительство жилого дома.5. Смешанное назначение		12-003361-5001-0012-00001-04(01-00561)Префектура ЦАО		28.02.2007ИНГЕОКОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПодготовлен проект РД об урегулировании взаиморасчетов сторон по ИК с учетом исключения из него объекта: Сивцев Вражек, д. 11. После выпуска РД будет подготовлен проект ДС, а затем оформлен АР
45	Космодамианская набережная д. 52 стр. 6Строительство Российского культурного центра. Строительство здания гостиницы на Космодамианской набережной.5. Смешанное назначение		13-000038-5001-0012-00001-95(б/н)Префектура ЦАО		31.12.2006"Реновация" ОАО "Москва-Красные Холмы". МКХ		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъекты введены в эксплуатацию. АР оформляется
46	ул. Большая Никитская, вл. 12/1Воссоздание памятников истории и культуры.3. Нежилые объекты		12-000406-5001-0012-00001-01(16-03/4629)Префектура ЦАО		31.12.2006"Стабильная линия" ЗАО.		Контракт законченКонтракт Москомнаследия
47	Русаковская улица д. 13 стр. 5 Русаковская улица вл. 13 стр. 1 Русаковская улица д. 13 стр. 6Строительство офисно-делового центра, гостиницы и гаражного комплекса3. Нежилые объекты		12-028305-5501-0148-00001-04(01-00536)Префектура ЦАО		31.12.2006МОНА, ЗАО		Контракт закончен реализован
48	Демидовский Большой пер., вл. 11/2, стр. 1Снос жилого дома, проектирование и строительство жилого комплекса с подземной стоянкой.5. Смешанное назначение		13-004010-5001-0012-00001.02 (00376)(ДЖП.02.ЦАО.00376)Префектура ЦАО		31.12.2006ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление проекта АРР
49	Николоямская улица д. 11 стр. 6Николоямская улица д. 11 стр. 5Реконструкция с реставрацией нежилых зданий3. Нежилые объекты		12-006854-5001-0012-00001-03(7-2143/р-2)(01-00331)Префектура ЦАО		31.12.2006ВЕЛИКАН ИНВЕСТ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИГМ оформляет проект РД о замене доли города с натурального на денежный эквивалент
50	улица Большая Полянка д. 2/10 стр. 2Реконструкция здания.3. Нежилые объекты		12-004096-5001-0012-00001-02(10-2005/р-2)(01-00475)Префектура ЦАО		30.09.2006Гастрольно-концертный фонд "Руськонцерт"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНа основании РПМ от 06.10.2010 N 1854-РП оформляется проект ДС, предусматривающий выкуп инвестором доли города. Проект Акта будет оформлен после оплаты Инвестором в бюджет города
51	Гоголевский бульв. 29/18, стр. 1Реконструкция жилого здания с нежилыми помещениями, реконструкция5. Смешанное назначение		13-000315-5001-0012-00001-95(12-432/р-1)(01-00012)Префектура ЦАО		30.09.2006ОАО "ГЛАВСТРОЙ"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется Акт реализации
52	1-й Хвостов пер., вл. 5Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение		12-000036-5001-0012-00001-93(10.66)Префектура ЦАО		01.09.2006Промышленно-строительная компания "ПРОМСТРОЙКОМ", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииТребуется принятие решения о прим./неприм. штрафных санкций. Префектурой ЦАО будет направлено заключение в адрес Ю.В. Росляка, после получения заключения Моснадзора долевого строительства.
53	Гранатный пер. д. 22, стр. 1Реконструкция административного здания3. Нежилые объекты		12-001197-5001-0012-00001-02(6-1996/р-2)Префектура ЦАО		31.03.2006НЕКСАДВАНТАЖЦЕНТР, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР.
54	ул. Яузская, д. 5 (Серебрянический пер, д. 2/5/1, стр. 3)Реконструкция части нежилого здания3. Нежилые объекты		12-000495-5001-0012-00001-99Префектура ЦАО		31.03.2006"Дарт-М" ООО		Контракт закончен реализован
55	Новослободская улица вл. 7Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 127 м/м.5. Смешанное назначение		13-007937-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО		31.03.2006СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСуды
56	ул. Б. Якиманка, вл. 50Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными гаражами.5. Смешанное назначение		13-000190-5001-0012-00001-01(10-1819/н-1,2)Префектура ЦАО		31.12.2005ОО "Санраш"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииАЧР по нежилым площадям зарегистрирован
57	Софийская наб. 26/1, стр. 1, вл. 26-30,Болотная ул. д. 18 стр, 1 вл. 18Создание нового административного комплекса путем реконструкции зданий и застройки дворовой территории3. Нежилые объекты		12-004143-5001-0012-00001-02(10-1905/рн-2)(01-00468)Префектура ЦАО		31.12.2005ОАО Нефтяная компания "Роснефть"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВ отношении объектов по адресу: Софийская наб., вл. 26 - 30, ул. Болотная вл. 18 требуется принятие решениярешение в соответствии с 196-ПП после корректировки проектной документации
58	Мясницкая улица д. 19 стр. 1Проведение ремонтно-восстановительных работ памятника архитектуры "Магазин "Чай"/"Дом Перлова".3. Нежилые объекты		12-000941-5001-0012-00001-98(4-1291/р-2)Префектура ЦАО		31.12.2005ПЕРЛОВЫ И КО, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации урегулирование вопроса по затратам инвестора
59	Народная ул., вл. 7; д. 7, стр. 1.Строительство 17-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой и реконструкция нежилого здания.5. Смешанное назначение		13-000258-5001-0012-00001-01(00296)Префектура ЦАО		31.12.2005ОАО "Московский центр бизнеса и спорта"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкев Арбитражном суде рассматривается иск Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать проект Акта, в связи с отказом инвестором от подписания проекта Акта в редакции, согласованной городскими структурами.
60	Барыковский пер., вл. 6, стр. 1.Реконструкция 7-эт. жилого дома с реставрацией фасадов.5. Смешанное назначение		13-008924-5001-0012-00001-03(00557)(ДЖП.03.ЦАО-00557)Префектура ЦАО		31.12.2005ЗАО "Интерстройсервис М"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАР оформлен в одностороннем порядке (отказ инвестора от его подписания) для истребования доли города в судебном порядке. Ведется претензионно-исковая работа для подготовки иска в суд
61	Новая пл., 8, стр. 2, Новая пл. ,10, стр. 2Реконструкция (новое строительство) гостинично-офисных зданий, реконструкция и строительство3. Нежилые объекты		12-002139-5001-0012-00001-00(3-1611/p-1)(01-00091)Префектура ЦАО		30.09.2005Группа Компаний "Дружба", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать АР и по искам инвесторов о признании права собственности на помещения в объектах.
62	Старопименовский переулок вл. 10/3 стр. 1Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными гаражами.5. Смешанное назначение		13-000186-5001-0012-00001-01(8-1818/н-1.2)(01-00315)Префектура ЦАО		30.09.2005ОО "Санраш"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформляется АР
63	Троицкая пл., вл. 13.Строительство жилого дома с нежилым первым этажом и подземными гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение		13-000031-5001-0012-00001-02(00431)Префектура ЦАО		30.09.2005"Стройинтерсервис" ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеЗавершение реализации проекта в судебном порядке. Префектурой ЦАО подготавливается пакет док-ов для направл. в суд
64	Покровка ул. 8/2, стр. 1, 2 и д. 10Реконструкция нежилого здания и школы3. Нежилые объекты		12-000269-5001-0012-00001-96(1-796/р-2)(01-00056)Префектура ЦАО		31.12.2004ТРАСТИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСуды по оформлению АРР
65	Серпуховская Б. вл. 14/13, стр. 8Реконструкция административно-делового здания3. Нежилые объекты		12-004156-5001-0012-00001-02(2-2010/р-2)(01-00078)Префектура ЦАО		25.11.2004ООО "Сила"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииУрегулирование вопросов по введенному объекту - подготовка ДИгМ проекта РД о замене доли города на ее денежный эквивалент
66	Усачева ул. вл. 3Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями, строительство5. Смешанное назначение		13-001831-5001-0012-00001-03(ДЖП.03.ЦАО-00397)(ВМ01-00161)Префектура ЦАО		31.12.2003"Реставрация Н" ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСтроительство завершено АР оформлен, но не подписан инвестором.Суды
67	Усачева ул. д. 1, стр. 1, 2, 3, 3аВоссоздание и реставрация зданий и сооружений усадебного комплекса "Усадьба Трубецких" памятника 19 - 20 веков, реконструкция3. Нежилые объекты		12-001690-5001-0012-00001-03(9-2274/р-2)(01-00412)Префектура ЦАО		31.12.2003"Реставрация Н" ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъекты введены в эксплуатацию. Завершены суды по иску третьих лиц (договор-соинвестирования).АР оформляется.На рассмотрении в ДИгМ обращение инвестора о выкупе доли города в стр. 1 д. 1.Окончательного решения не принято. Отселение жителей завершено. Инвестор планировал обратиться в Москонтроль после отселения городом жителей. До настоящего времени в Москонтроль не обратился.Проектная документация не разработана
68	Николоямская ул. д. 26, стр. 1Реконструкция нежилого здания.3. Нежилые объекты		12-000310-5001-0012-00001-98(7-1213/р-2)Префектура ЦАО		01.05.2003АЛЕКМА, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииурегулируется вопрос по введенному объекту
69	Аристарховский пер. д. 3 (исключены: пер. Маяковского 13, стр. 7; пер. Известковский 5, стр. 1, 2; Б. Коммунистическая 14, стр. 2Реконструкция административного здания, реконструкция3. Нежилые объекты		12-000684-5001-0012-00001-95(7-313/р-2)(01-00249)Префектура ЦАО		30.04.2003ООО "Проминтег"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедутся судебные разбирательства о признании права собственности города на помещения в объекте. Очередное заседание назначено на 05.04.2011
70	Весковский тупик, вл. 5.Отселение, снос. Новое строительство жилых домов малой этажности с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-002284-5001-0012-00001-01(00289)(ДМЖ.01.ЦАО.00289)Префектура ЦАО		31.12.2002ЗАО "Фирма Элберт лимитед"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеЗавершение через суд. Инвестор - банкрот
71	Маросейка 6/8, стр. гджзРеконструкция нежилого здания, реконструкция3. Нежилые объекты		12-001090-5001-0012-00001-98(1-1212/р-2)(01-00035)Префектура ЦАО		31.12.2002ЗАО "АгроинвестКомпани"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииРешается вопрос выкупа инвестором права требования доли города
72	Самотечная ул. вл. 5/14, стр. 1, 2Новое строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-002303-5001-0012-00001-01 (00277)(ДМЖ.01.ЦАО.00277)(ВМ01-00481)Префектура ЦАО		31.12.2002МАСТЕРОК, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВ суде оформляются имущественные права
72	ул. Яузская, д. 5 (Серебрянический пер. 2/5, стр. 3а)Реконструкция нежилого здания3. Нежилые объекты		12-000225-5001-0012-00001-98Префектура ЦАО		31.12.2001"Дарт-М" ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеведутся судебные разбирательства по иску Правительства Москвы к инвесторам об обязании подписать АР, в связи с отказом инвесторов от подписания проекта АР в редакции, согласованной городскими структурами
74	Мира просп. 5 стр. 1Реконструкция помещений нежилой части зданий, реконструкция3. Нежилые объекты		12-001609-5001-0012-00001-99(5-1524/р-2)(01-00122)Префектура ЦАО		31.12.2001ЗАО "Проспект мира дом 5"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеНа долю города и долю инвестора зарегистрированы права собственности третьих лиц. 30.11.2010 в ДИГМ направлено письмо о защите интересов города Москвы в суде (поручение АМиПМ от 13.10.2010 N 4-19-2118/01)
75	Большой Строченовский переулок д. 13 стр. 2Реконструкция жилых зданий с нежилыми помещениями для использования в административных целях.5. Смешанное назначение		13-001079-5001-0012-00001-96(2-817/р-1)(01-00082)Префектура ЦАО		31.12.2000ТРЕТИЙ ВАРИАНТ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеДИгМ подготовлен проект РД о замене доли города на ее денежный эквивалент. В связи с несогласием инвестора по стоимости доли города, определенной ДИгМ, проект АР направлен в службы города (оформление в одностороннем порядке)
76	Сытинский переулок д. 5/10 стр. 4Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями5. Смешанное назначение		13-000463-5001-0012-00001-95(6-398/р-2)(01-00233)Префектура ЦАО		31.12.2000МИОЛАЙФ, ООО		Контракт закончен завершен (АР от 2005 г.)
77	Грузинская Б. вл. 37Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, строительство5. Смешанное назначение		13-001555-5001-0012-00001-99(6-1464/н-1)(01-00262)Префектура ЦАО		51.12.1999"Воскресенский" ПСМК		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедутся судебные разбирательства по оформлению АР в одностороннем порядке.
78	Знаменка ул., д. 13, стр. 1строительство жилищного фонда, мансардного типа путем освоения чердачного пространства, с проведением капитального ремонта здания2. Жилые дома		11-001636-5001-0012-00001-99(9-1425/р-1)Префектура ЦАО		31.12.1999Борисов А.В.,Вагабова Н.А. и Коперник В.А.		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленИК - "закончен".На основании судебного решения оформлены имуществленные права сторон (города и инвесторов). АР не оформлялся
79	Бауманская ул., 33/2Реконструкция жилого здания2. Жилые дома		11-000163-5001-0012-00001-94(1-182/р)Префектура ЦАО		30.07.1995АО "Мирстройтрейд"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСуды по оформлению АРР
80	Трубная ул., мкр. 29, квартал 259(Трубная 21/11, стр. 1, 2, 3. Трубная ул. 23 стр. 2, д. 25, стр. 4, д. 33, стр. 2, д. 35, стр. 2, д. 37/б, стр. 2комплексная реконструкция и строительство1. Комплексная застройка		13-000794-5001-0012-00001.95(5-407/н,р-1,2)Префектура ЦАО		31.05.1995ТОО "Инженер"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеЗавершить реализацию ИК в судебном порядке. Префектурой 24.11.2010 направлен иск в суд. Строительство завершено.
81	Переведеновский пер., вл. 8-12строительство жилого дома2. Жилые дома		11-000172-5001-0012-00001-93(1.16)Префектура ЦАО		31.12.1993Полномочное представительство республики Казахстан		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСуды по оформлению АР
САО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
82	Хорошевское ш., вл. 38, кв. 58 Г(Ходынское поле).Новое строительство встроенно-пристроенных нежилых помещений и встроенно-пристроенных гаражей-стоянок в жилых домах на территории Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе.3. Нежилые объекты	12-002098-5101-0027-00001-04Префектура САО		31.03.2011"Мосфундаментстрой-6" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииобъект сдан в эксплуатацию. После представления документов БТИ будет завершено оформление актов реализации
83	Мишина ул., дом 57.Строительство 19-эт.жилого дома с подземной автостоянкой, благоустройство и озеленение прилегающей территории объекта.5. Смешанное назначение	13-008399-5101-0027-00001-03(00551)(ДЖП.03.САО.00551)Префектура САО		30.11.2009ООО "КомСтрин"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСдан
84	Тимирязевская ул., д. 8а, ул. Всеволода Вишневского, д. 9а улица Вучетича д. 12Строительство (реконструкция) административно-производственного и жилого комплекса с подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-061574-5101-0027-00001-05Префектура САО		31.03.2009ООО завод"Металлогалантерея"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПосле оформления допсоглашения и уплаты Инвестором денежных средств, префектурой будет оформлен Акт реализации
85	Западное Дегунино, мкр. 13, корп. 40, 41Б, 43, 44, 46, 47. И. Сусанина ул., вл. 10. Бескудниково, мкр. 1, корп. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28. Печатников пер., д. 19/22, стр. 1Строительство жилых домов. Реконструкция и новое строительство жилого дома с мансардным этажом, нежилым первым этажом и подземной автостоянкой1. Комплексная застройка	11-002270-5101-0027-00001-01(00235)(ДМЖ.01.МФС-6П.00235)Префектура САО		01.03.2009МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"13.06.2006 префектурой САО направлено в Тендерный комитет письмо с просьбой присвоить контракту статус завершен
86	Коровинское шоссе вл. 3Строительство жилого дома5. Смешанное назначение	13-081096-5101-0027-00001-06(ГКК аукцион)Префектура САО		07.01.2009Инвестиционная строительная компания "Пионер", ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура САО 09.12.2010; Милицейский адрес: Коровинское ш., д. 3А, корп. 1Оформление Акта о результатах реализации
87	Кочновский проезд вл. 4Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами социальной сферы и подземного гаража-стоянки.5. Смешанное назначение	13-008832-5101-0027-00001-03(ДЖП.03.САО.00577)(ВМ09-00510)Префектура САО		31.12.2008ИНВЕСТ-ЮНИОН, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформление акта в части жилых площадей и машино-мест приостановлено до оплаты инвестором денежных средств (приблизительно 3,9 - 4,3 млн. долл. США - поручение Мэра Москвы от 01.09.2010 г. N 4-ТС-97/10-5. Вопрос решается в судебном порядке. Акт реализации в части нежилых площадей 21.10.2010 направлен на согласование в городские структуры
88	Хорошевское шоссе, мкр. 58, корп. 2Бстроительство жилого дома с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-114604-5101-0027-00001-06Префектура САО		01.04.2008"Мосфундаментстрой-6 "ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура САО 09.12.2010: Милицейский адрес: ул. Полины Осипенко, д. 10, корп. 1 19.11.2010Проект итогового протокола распределения жилой площади объекта направлен на согласование в Москонтроль
89	3-я Песчаная ул., вл. 2А, корп. 1-1 Песчаная 3-я ул., вл. 2 А. проезд Аэропорта д. 1а 3-я Песчаная ул., вл. 2А, корп. 1-2Строительство жилого комплекса с детским садом5. Смешанное назначение	13-018360-5101-0027-00001-05 Префектура САО		31.03.2008 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ, УКСИ МО РФ		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление Акта реализации приостановлено - осуществляется оформление проекта ППМ, предусматривающего оплату Министерством обороны 200 млн.руб в бюджет города за непостроенный д/с - находится на согласовании в горструктурах проезд Аэропорта д. 1а - подлежит исключению в связи с оформлением распоряжения РПМ
90	Учинская улица вл. 1-9 к. 14Строительство жилого дома.2. Жилые дома	11-111530-5101-0027-00000-07Префектура САО		31.01.2008ЗАО "Строительное управление N  83 Мосфундаментстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Префектура САО 09.12.2010: Адрес объекта: строительный - ул. Учинская, вл. 1-9, корп. 14, милицейский - ул. Учинская, д. 3, корп. 1 05.05.2009 г. оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту в части жилых помещений.
91	Красностуденческий пр-д., вл. 4, корп. 2; вл. 6.Строительство жилых домов и гаражей, отселение и снос ведомственных жилых домов.5. Смешанное назначение	13-000399-5101-0027-00001-00(28-САО)Префектура САО		31.12.2007Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеИздано РПМ от 16.09.2009 г. N 2439-РП и от 29.06.2010 г. N 1304-РП
92	1-й Балтийский пер., д. 6/21.Строительство (на месте сноса корпусов 5, 6, 7, 8) общежития МАДИ и жилого комплекса с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-008420-5101-0027-00001-03 (00406)(ДЖП.03.САО.00406)Префектура САО		31.12.2007Московский автомобильно-дорожный институт/ государственно-технический университет/. МАДИ.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура САО 08.12.2010: Акт реализации оформлен в одностороннем порядке. Ведутся судебные разбирательства, (очередное заседание суда 28.12.2010)
93	Коптево, кварталы 6 и 11. Б.Академическая ул., корп. 28, 29, 34, 38, 67. ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 27-29,36. Лихоборские бугры, вл. 3, 7; 4-й Новомихалковский пер., вл, 2;Завершение комплексной реконструкции кварталов 6, 11 и 95 района Коптево. Строительство "стартовых" жилых домов.1. Комплексная застройка	13-000204-5101-0027-00001-98(23-САО)(09-00514)Префектура САО		31.12.2006МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"
94	Старопетровский проезд, вл. 12Строительство объекта торговли3. Нежилые объекты	22-063382-5101-0027-00000-05(1.2)Префектура САО		05.12.2006КНЯЖНА, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииАкт реализации, доработанный по замечаниямДИГМ находится на согласовании у Инвестора.
95	Хорошевское ш., корп. 16 (к. 1, 2, 3, 4а, 4б, 4в)Строительство жилого дома с гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-003487-5101-0027-00001-02 (00323)(ДМЖ.02.САО.00323)Префектура САО		31.08.2006ПГС ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт реализации, доработанный по замечаниям ДИГМ и ДЭПР находится на согласовании у инвестора (в случае отказа инвестора от согласования Акт будет оформлен в одностороннем порядке)
96	ул. Дыбенко, вл. 9строительство некапитального здания магазина3. Нежилые объекты	22-017570-5101-0027-00000-05(1,1)Префектура САО		02.06.2006НОРД-МБ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт реализации оформлен в одностороннем порядке - понуждение инвестора о подписании осуществляется в судебном порядке - Заседание было
97	5-й Войковский проезд вл. 16 АСтроительство жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-006844-5101-0027-00001-03(00475)(ДЖП.03.САО.00475)Префектура САО		30.04.2006МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАОРОСАГРОСТРОЙИНВЕСТ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт реализации оформлен в одностороннем порядке. Ведутся судебные разбирательства. 1 заседание было
98	Вятская ул. 41аРеконструкция и реставрация здания памятника архитектуры "Дворец культуры работников торговли"3. Нежилые объекты	12-008419-5101-0027-00001-03(45-САО)(09-00403)Префектура САО		31.12.2005ООО "Итэс"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВ рамках выполнения распоряжения Правительства Москвы от 21.05.2008 N 1097-РП расторжение инвестиционного контракта осуществляется в судебном порядке. Судебные решения вынесены в пользу ООО "ИНТЕС". В соответствии с поручением Вр. и.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 11.10.2010 г. N 4-ОС-3/09-5 Москонтролем и ДИГМ прорабатывается вопрос выкупа доли инвестора.
99	Базовская ул., вл. 24АСтроительство 14-этажного жилого дома.2. Жилые дома	11-022774-5101-0027-00001-05Префектура САО		31.12.2005МОСЭНЕРГОСТРОЙСТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯКОМПАНИЯ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформление акта реализации в судебном порядке в связи с несогласием ООО "Мосэнергострой" с штрафными санкциями. Префектурой САО направлено соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд.
100	Ангарская ул., вл. 20Строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-002868-5101-0027-00001-04Префектура САО		30.06.2005ООО "КНТ Строй"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПосле выпуска (проект на согласовании у Ю.В. Росляка, далее ПУ ПМ) распоряжения ПМ об исключении штрафных санкций будет оформлен Акт о результатах реализации
101	ул. Дубининская, д, 32, корп. N  7, 8, 9.Пулковская ул.,вл. 4, корп. 1, 2, 3.Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и гаражами- стоянками.5. Смешанное назначение	13-000002-5101-0027-00000-00(32-САО)(09-00158-АЧР)Префектура САО		31.12.2004ОАО "Моспромстройматериалы"		Контракт законченИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"
102	Петрозаводская ул. вл. 15Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса надстраиваемого над сооружением ГО, строительство5. Смешанное назначение	13-000820-5101-0027-00001-02(09-00358)Префектура САО		31.12.2004ГУП "Специализированное пуско-наладочное управление"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
103	Флотская улица д. 78 к. БФлотская улица д. 78Онежская улица вл. 13 - 153-й Лихачевский переулок д. 7 к. 4Онежская улица д. 18 к. 1Онежская улица вл. 17Фестивальная улица вл. 46Флотская улица вл. 23Реконструкция жилого фонда р-на "Головинский", Строительство "стартовых" жилых домов.1. Комплексная застройка	13-001407-5101-0027-00001-99(26-САО)Префектура САО		31.12.2003ЗАО "Строительное управление N  7 Фундаментстрой''		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"
104	Район "Коптево", квартал 19, корп. 26, 27.ул. Большая Академическая, корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 8а, 14.Комплексная реконструкция квартала. Отселение, снос. Строительство: "стартовых" жилых домов, нежилого фонда, многоэтажных гаражей-стоянок. 1. Комплексная застройка	13-000004-5101-0027-00000.99(1-К19 (7/2-08-В))(09-00088)Префектура САО		31.12.2003ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура САО 13.12.2010: Все объекты построены, акты о результатах реализации оформлены.Дополнительное соглашение об исключении из условий контракта строительство домов по адресам: квартал 19, корп. 1, корп. 28 оформлено и зарегистрировано 28.10.2010.
105	Ленинградское шоссе вл. 52 БСтроительство 16-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-001402-5101-0027-00001-00 (00221)(ДМЖ.00.САО.00221)Префектура САО		31.03.2002Северное окружное управление Московского комитета образования.		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)ИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"АЧР по жилым помещениям оформлен (зарегистрирован в ДМЖ) АЧР по нежилым помещениям оформлен 19.08.2005
106	Район Хорошевский, мкр. 58, корп. 1, 2, 2А, 3, 4.улица Викторенко вл. 4, 6, 8Хорошевское шоссе д. 84 к. 2, 4, 5, 63-й Хорошевский проезд вл. 4Комплексная реконструкция жилищного фонда. Строительство "стартовых" жилых домов.1. Комплексная застройка	13-000434-5101-0027-00001-97(19-САО)(ДМЖ.01.САО.00019)Префектура САО		31.12.2001МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт реализации в части подземной автостоянки в жилом доме по адресу: ул. Викторенко, вл. 4-6-8 подписан Правительством Москвы в одностороннем порядке. В соответствии с решением МВК от 18.10.2010 г. N 37, акт представлен в префектуру для начала претензионно-исковой работы. Остальные акты реализации оформлены.
107	6-й Новоподмосковный пер., д. 3.ул. Клары Цеткин, д. 25Строительство жилых домов.5. Смешанное назначение	11-000464-5101-0027-00001-97(54/97-И)(ДМЖ.01.САО.00024)Префектура САО		31.12.2000ОАО "Моспромстройматериалы"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВсе объекты построены и введены в эксплуатацию. ИК будет закрыт после оформления акта реализации в части нежилых площадей по объекту: 6-й Новоподмосковный пер., вл. 3, корп. 36. Задержка оформления акта вызвана неоплатой ЗАО "СУ-155" штрафных санкций в размере 1236119 руб. 13.07.2010 г. Арбитражным судом вынесено решение о взыскании с ЗАО "СУ-155" в бюджет г. Москвы неустойки в размере 686119 руб. ЗАО "СУ-155" оспаривает указанное решение в кассационной инстанции.
108	Коптевский Большой пр-д., вл. 10.Завершение строительства 14-эт. жилого дома с подземными автостоянками.5. Смешанное назначение	13-001534-5101-0027-00001-99(2/2-05-В)Префектура САО		31.12.1999ОАО АК СБ РФ "КОМИ БАНК"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеДопсоглашение и Акт о результатах реализации оформлены в одностороннем порядке - идут судебные разбирательства
109	Флотская ул., вл. 5-7Строительство и комплекса зданий и сооружений с многоярусной стоянкой.3. Нежилые объекты	12-000621-5101-0027-00001-97(5-САО)(ВИ)Префектура САО		12.05.1999СЕВЕРО-ЗАПАД ИС, АОЗТ		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)28.12.2004 г. оформлен акт о результатах реализации ИК следует присвоить статус "завершен"
110	Бескудниковский район, мкр. 1;Коптево район, кв. 99-102,пр-д Черепановых;(пересечение Дмитровского ш., и Дубнинской ул.).Строительство комплекса "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-001119-5101-0027-00001-96(7-САО (65))Префектура САО		31.12.1997"Холдинговая компания "Главмосстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленИК реализован необходимо присвоить статус "завершен"
СВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
111	Северный бульвар вл. 5-7Строительство многоэтажного гаража-стоянки с молодежным центром3. Нежилые объекты		12-062289-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		01.07.2010Общество с ограниченной ответственностью "ВЛАН"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВзыскание с инвестора денежных средств в судебном порядке. Гараж-стоянка введена в эксплуатацию 31.12.2008.
112	Огородный проезд, вл. 2Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции ПС "Мещанская" закрытого типа 220/20 кВ (3*100 MBА) с кабельными заходами.3. Нежилые объекты		12-015860-5201-0050-00001-07Префектура СВАО		31.03.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
113	Дмитровское шоссе вл. 163Строительство комплекса оптовой торговли продовольствием "Дмитровский"3. Нежилые объекты		12-063041-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		31.03.2010Л-КОМ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииМосгостройнадзором выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведутся обмеры БТИ. Не оформлен акт реализации ИК. Осуществляются взаиморасчеты между городом и инвестором.
114	пересечение Дмитровского ш., и МКАД, пос. ИльинскоеСтроительство комплекса оптовой торговли продовольствием "Лианозово"3. Нежилые объекты		12-062952-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		31.12.2009Л-KOM, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНе оформлен акт реализации ИК.Осуществляются взаиморасчеты между городом и инвестором.
115	Псковская улица вл. 17Строительство гаражного комплекса на 300 м/м.4. Гаражи-стоянки		14-070663-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		31.12.2009КОЛЬЦО-1, ГСК		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИГМ выпуск РПМ о выкупе доли города в объекте. АР не оформлен.
116	улица Академика Королева д. 8 к. 2Строительство жилого комплекса, включающего гаражный комплекс с торгово-деловым центром.5. Смешанное назначение		13-002458-5201-0050-00001-04Префектура СВАО		31.03.2009РАСЧЕТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЕВРОИНВЕСТ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииведется оформление АРР (согласов. в гор. структурах)
117	проспект Мира вл. 165-169Строительство многофункционального жилогокомплекса5. Смешанное назначение		13-057317-5201-0050-00000-08 Префектура СВАО		31.12.2008СТРОЙ ГИГАНТ XXI,ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПоготовка оформления АР
118	проспект Мира, д. 122, корп. 1; пр. Мира, д. 122, корп. 1, стр. 1Реализация инвестиционного проекта:реконструкция зданий колхозного рынка на площадке по адресу:г. Москва, Проспект Мира, д. 122, корп. 1, а также проведение капитального ремонта здания на площадке по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 122, корп. 1, стр. 1 с целью с#3. Нежилые объекты		12-004999-5201-0050-00001-04(б/н)(В-00564)Префектура СВАО		30.06.2008Дмитровсельхозагро, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВыкуп инвестором доли города в объекте на рассмотрении в ДИГМ. Не оформлен акт реализации инвестиционного контракта
119	Графский переулок вл. 14 АСтроительство многоэтажного гаража-стоянки, СТО, автомойки, административно-технического помещения.3. Нежилые объекты		12-053438-5201-0050-00001-06Префектура СВАО		31.03.2008ВОЛГА, ГСК		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт о результатах реализации инвестиционного проекта оформляется в судебном порядке
120	ул. Яблочкова, вл. 49-51, - ул. Комдива Орлова - эстакадаПроектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Марфино" закрытого типа 220/20 кВ (3x100 MBА) с кабельными заходами.3. Нежилые объекты		12-019147-5201-0050-00000-07Префектура СВАО		31.12.2007ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииДТЭХ оформлен АЧР по 1-му пусковому комплексу, оформляется АЧР по 2-му пусковому комплексу
121	Широкая улица вл. 28Строительство гаражного комплекса со станцией техобслуживания.4. Гаражи-стоянки		14-008588-5201-0050-00001-03(б\н)(02-00440)Префектура СВАО		31.12.2006ФИРМА ВИРАЖ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииоформление Акта о результатах реализации инвестиционного проекта
122	Полярная ул, вл. 37Гновое строительство гаража-стоянки3. Нежилые объекты		12-006041-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		30.09.2006ООО "Многопрофильная Инвестиционная Компания"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт реализации на оформлении с применением штрафных санкций. Взыскание в судебном порядке
123	Широкая улица д. 3 к. 3Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой, надстраиваемых над сооружением типа А 24.5. Смешанное назначение		13-000001-5201-0050-00000-99(01)Префектура СВАО		31.12.2005ЗАО "Восход"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализациирешение вопроса взаимозачетов, подготовка оформления АР
124	Маломосковская улица вл. 21Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой5. Смешанное назначение		13-077945-5201-0050-00001-05Префектура СВАО		31.12.2005ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС МАЛОМОСКОВСКИЙ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформляется АРР (на согласовании в гор. структурах)
125	Октябрьский переулок вл. 5Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, мансардным этажом и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-000363-5201-0050-00001-03(00421)(BM02-00321)Префектура СВАО		31.03.2005"Промингрупп" ООО.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформляется АЧР (на согласовании в гор. структурах)
126	Абрамцевская ул. вл. 30Новое строительство гаражного комплекса4. Гаражи-стоянки		14-008897-5801-0001-00001-03(1)(02-00013)Префектура СВАО		31.12.2004ГСК "Лиан-Моторс"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДействует. Выкуп инвестором доли города по РПМ от 20.10.2010 N  2345-РП. ДС на согласовании. АР не оформлен.
127	Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 14, 32, 34.Строительство жилых домов.2. Жилые дома		11-004141-5201-0050-00001-02(00329)(ДМЖ.02.СВАО.00329)Префектура СВАО		30.06.2003СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N  155, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
128	Новомосковская ул. вл. 1аСтроительство гаража-стоянки, строительство4. Гаражи-стоянки		14-002215-5201-0050-00001-00(3/00-к)(02-00508)Префектура СВАО		31.12.2002"Инвестгаражстрой "		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНе оформлен акт реализации ИК. Рассмотрение ДИГМ вопроса выкупа инвестором доли города в объекте.
129	Новомосковская ул., вл. 1-3Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки		14-002370-5201-0050-00001-01(1)Префектура СВАО		30.05.2002ГСК "Витязь"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗавершен. Оформлены имущественные права.
130	Илимская улица д. 3Капитальный ремонт и реконструкция нежилых помещений жилого дома N  3 по ул. Илимской.5. Смешанное назначение		13-002167-5201-0050-00000-00Префектура СВАО		01.02.2002МОСРЕМСТРОЙ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Кап. ремонт завершен оформлен Акт реализации в 2006 г., присвоить статус "завершен"
131	Свиблово, Русанова пр., корп. 2.Строительство "стартового" жилого дома.2. Жилые дома		11-000612-5201-0050-00001-97(5)(ВИ)Префектура СВАО		26.02.1999ОАО "Домостроительный комбинат N  1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Оформлен Акт реализации от 16.10.1998 присвоить статус "завершен"
132	Широкая ул., вл. 7.Строительство "стартового" жилого дома серии П-44.2. Жилые дома		11-000615-5201-0050-00001-97(2)(ВИ)Префектура СВАО		26.02.1999ОАО "Домостроительный комбинат N  1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Разрешение на строительство: Широкая ул., вл. 7 стр. 2 - N 16917 от 20.12.1999 до 31.11.2000стр. 9 - N 16917 от 26.04.2000 до 15.03.2001Разрешение на ввод: Широкая ул., вл. 7 стр. 2 - акт N 3132 от 29.11.2000Распоряжение префекта N 2493 от 30.11.2000 Широкая ул. Вл. 7 стр. 9 - акт N 3133 от 30.11.2000 Распоряжение префекта N 2494А от 30.11.2000 Оформлен Акт реализации от 20.01.1998 присвоить статус "завершен"
133	Коминтерна ул., вл, 54.Строительство "стартового" жилого дома.5. Смешанное назначение		13-000646-5201-0050-00001-97(9)Префектура СВАО		31.12.1998ОАО "Финансовая группа "Новый мир"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Оформлен Акт реализации от 10.12.1999 присвоить статус "завершен"
134	Шокальского пр-д., вл. 20 (Медведково, мкр. 15 );Тихомирова ул., вл. 2;Жулебино, м/р 4, корп. 8;Новокосино, м/р 1, корп. 6; корп. 8-8а; корп. 24.Строительство "стартовых" жилых домов.2. Жилые дома		11-001211-5201-0050-00001-96(2)(ВИ)Префектура СВАО		05.03.1998ОАО "Москапстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)
ВАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
135	Преображенская площадь вл. 8Проектирование и строительство объекта административно-офисного назначения.3. Нежилые объекты		12.021812-5301-0013-00001-06Префектура ВАО		31.03.2011МОНТАЖ-ИНВЕСТ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АЧР, находится у инвестора на согласовании.
136	"Баскаково-Гольяново","Гольяново-Восточная"ул. 16-я Парковая, вл. 35АСтроительство двух пусковых комплексов понижающей подстанции ПС "Первомайская" с кабельными заходами3. Нежилые объекты		12-015981-5301-0013-00000-07Префектура ВАО		31.03.2011ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется доп. согл. о продлении срока строительства.Инвестором заказаны БТИ на первый пусковой комплекс.
137	проспект Буденного вл. 26Строительство многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и гаражом.5. Смешанное назначение		13-010541-5301-0013-00001-08Префектура ВАО		31.01.2011ЗАО ИННОТЕК		Контракт закончен
138	Попов пр-д., вл. 4, 4а, 2; Русаковская наб., вл. 7.Строительство комплекса жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, пристроенным детским учреждением и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-001654-5301-0013-00001-03(00575)(ДЖП.03.ВАО.00575)Префектура ВАО		31.12.2010ИНТЕКО, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
139	10-я Парковая ул., вл. 3-7, вл. 20;пр-т Буденного, вл. 9.Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками.5. Смешанное назначение		13-000528-5301-0013-00000-04Префектура ВАО		30.08.2010ОАО "Московский машиностроительный завод "Вымпел"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииАкт в части жилой площади на веерном согласовании
140	Борисовская ул., вл. 1/29 и вл. 3.Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-001282-5301-0013-00001-04Префектура ВАО		30.11.2009"КРОНТЕХ" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииАЧР в части нежилой площади ДИгМ повторно вернул на доработку. АЧР в части жилой площади на веерном согласовании
141	Средняя Первомайская ул., вл. 15, 24, 32.Измайловский б-р., вл. 46/30, 50, 54, 58/13.ул. Первомайская, 101.18 квартал Измайлово.Строительство жилых домов со встроенными культурно-бытовыми центрами и подземным паркингом. Строительство нового детского сада.5. Смешанное назначение		13-000001-5301-0013-00000-97(7-ж-97)Префектура ВАО		01.10.2009ОАО МЖК ФАРМАГРУПП		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
142	Рокоссовского б-р, вл. 42.Строительство жилого дома с подземным гаражом и открытой автостоянкой5. Смешанное назначение		13-001234-5301-0013-00001-96(15-ж-96)Префектура ВАО		30.09.2009СФК "Атолл"		Контракт законченАкты оформлены. Контракт подлежит закрытию.
143	Электрозаводская улица вл. 33Снос находящихся в собственности Инвестора-Заказчика восьми строений и проектирование и строительство административно-делового центра с подземно-наземной автостоянкой3. Нежилые объекты		12-075157-5301-0013-00000-08Префектура ВАО		31.03.2009Альянс Бизнес Центр, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт оформлен в одностороннем порядке. Защита интересов города осуществляется в судебном порядке
144	3-я Гражданская улица вл. 3Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-003057-5301-0013-00001-04Префектура ВАО		01.03.2009"Московское Учебно-производственное предприятие N 8 Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
145	Суворовская ул., вл. 10-12.Строительство жилого комплекса с нежилыми 1 эт. и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-008923-5301-0013-00001-03(00572)(ДЖП.03.ВАО.00572)Префектура ВАО		05.11.2008ООО "Юниформстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление Акта в одностороннем порядке приостановлено Москонтролем до оформления префектурой РД, утверждающего сумму задолженности инвестора перед городом.Проект РД на веерном согласовании.
146	улица Пресненский Вал вл. 16 стр. 32-я улица Бухвостова вл. 7Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой (без сооружения ГО).5. Смешанное назначение		13-008787-5301-0013-00001-03(00417)(ДЖП.03.ВАО.00417)Префектура ВАО		01.04.2008М.О.Р.Е. - Плаза, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации2-я улица Бухвостова вл. 7 Жилой дом - Оформление Актаприостановлено ДЭ-ПиР в связи с увеличением выхода площадей. ДЭПиР осуществляет расчет величины доплаты
147	Федеративный пр-т., вл. 36/14.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой (без защитного сооружения ГО2. Жилые дома		11-008786-5301-0013-00001-03(00416)(ДЖП.03.ВАО.00416)Префектура ВАО		01.04.2008ГАРАНТКАПИТАЛ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление Акта приостановлено ДЭПиР до урегулирования взаимозачетов по объектам ЦАО.
148	Щелковское ш., вл. 26.2-я очередь строительства жилых домов.5. Смешанное назначение		13-009959-5301-0013-09001-04(00596)(ДЖП.04.ВАО.00596)Префектура ВАО		31.03.2008ОАО "Домостроительный комбинат N 1"Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы		Контракт законченОбъекты введены, АЧР оформлены
149	Сиреневый бульвар, д. 44А.Строительство жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом на месте сноса нежилого строения.5. Смешанное назначение		13-028380-5301-0013-00001-04 (00617)(ДЖП.04.ВАО.00617) Префектура ВАО		30.09.2007ООО "Парксайд"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАЧР в части жилой площади оформлен. АЧР в части нежилой площади и площади подземной автостоянки оформлен в одностороннем порядке. Подан иск о взыскании штрафных санкций за нарушение срока сдачи гаража.
150	Парковая 15-я д. 3913-я Парковая улица д. 4213-я Парковая улица д. 2613-я Парковая улица д. 28 к. 2Щелковское шоссе, д. 82, корп. 1Северное Измайлово, мкр. 51-52, к. 1-18, 22, 23.Парковая 15-я ул., д, 45Проектирование и строительство за счет средств Инвестора и Администрации жилых домов предельной общей площадью 219,0 тыс. кв.м5. Смешанное назначение		13-000476-5301-0013-00001-01(00256)Префектура ВАО		31.12.2006ОАО "Домостроительный комбинат N 1"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
151	8-я улица Соколиной Горы д. 12 к. 1, 3-8, 10-15перебазирование производства ООО "Шинпромпроект", строительство жилого комплекса.5. Смешанное назначение		13-000962-5301-0013-00001-04(00615)(ДЖП.04.ВАО.00615) Префектура ВАО		31.12.2006ООО "Шинпромпроект"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАЧР в части жилой площади оформлен. АЧР в части нежилой площади и площади подземной автостоянки оформлен в одностороннем порядке. Подан иск о взыскании штрафных санкций за нарушение срока сдачи гаража.
152	Магнитогорская ул, вл. 13, корп. 1, 2, 3.Строительство 4-х корпусов жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом.5. Смешанное назначение		13-000005-5301-0013-00000-00(2-ж-2000)(ДМЖ-00.ВАО.00205)(03-00435)Префектура ВАО		31.03.2006"Холдинговая компания "Главмосстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииМагнитогорская ул. вл. 13 корп. 1 - Исключен из инвестиционного проекта (РД от 23 июня 2009 N 587-ПП), Строительство за счет городского бюджета. АЧРы оформлены. Оформляется РД по погашению долга инвестора по корп. 4 (нежилые помещения), после чего будет дополнение к АЧР по нежилой площади указанного корпуса.
153	Лобачика ул., вл 11 (район Сокольники)Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/мест4. Гаражи-стоянки		14-001012-5301-0013-00001-02(7-П-2002)(03-00048)Префектура ВАО		31.12.2005ПАЛЛАДИУМСТРОЙСЕРВИС, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАЧР оформлен в одностороннем порядке, защита интересов города осуществляется в судебном порядке.
154	Детская ул., вл. 19, стр. 1.Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-004069-5301-0013-00001-03(00490)(ДЖП.03.ВАО.00490)Префектура ВАО		31.12.2005ОАО "Промэлектромонтаж".		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт оформлен в одностороннем порядке. Защита интересов города осуществляется в судебном порядке
155	Плющева ул. вл. 16АСтроительство жилого дома со встроенным детским садом и подземной автостоянкой на месте сноса ветхого детского сада5. Смешанное назначение		13-008903-5301-0013-00001-03(00444)(ДЖП.03-ВАО.00444)(03-00291)Префектура ВАО		31.12.2004ГУП Московская железная дорога Министерства путей сообщения РФ		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНе решен вопрос о применении/неприменении штрафных санкций к инвестору за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию (объект на рассмотрении МВК).По заключению Москонтроля оформление акта невозможно в связи с отсутствием оформленных земельных отношений.
156	Зеленый проспект, вл. 20-24.Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками. Дострой объекта "4129" встроенного нежилого помещения.5. Смешанное назначение		13-006810-5301-0013-00001-03(00456)(ДЖП.03.ВАО.00456)Префектура ВАО		31.12.2004ОАО "Мосприватизация".СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155,ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписанв одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкты в части жилой площади оформлены. Акт в части нежилой площади оформлен в одностороннем порядке.Защита интересов города осуществляется в судебном порядке.
157	Мкр. 37-38 Северное Измайлово,мкр. 9 Восточное Измайлово,мкр. 1-2 Измайлово.(Никитинская ул., вл. 31, корп. 1.Щелковское ш., вл. 18, корп. 1.14-я Парковая ул., вл. 3-5)Комплексная реконструкция мкр. Измайлово, отселение, снос, строительство жилых домов с нежил. помещениями и подземн.гар-стоянками.1. Комплексная застройка		13-002364-5301-0013-00001-01(00234)(ДМЖ.01.ВАО.00234)Префектура ВАО		30.09.2004ЗАО Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписанв одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСтроительство объектов завершено за счет средств гор. бюджета. В соответствии с поручением Мэра Москвы ДИГМу и ДЖПиЖФ поручено зарегистрировать права города на не реализованные инвестором - ООО "Компания Стройиндустрия" площади объектов, после чего префектуре ВАО поручено расторгнуть ИК. Регистрация прав города не завершена.
158	1-я Владимирская ул., 3а, 3б, 3в2-я Владимирская ул., д. 4 корп. 1;реконструкция четырех, пятиэтажных домов с комплексом инженерной инфраструктуры.2. Жилые дома		11-000012-5301-0013-00001-97(3-ж-97)Префектура ВАО		30.09.2004Корпорация ЖЕРИ		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации
159	Красноярская ул, вл. 7-9Строительство многоэтажного гаража-стоянки, реконструкция4. Гаражи-стоянки		14-008728-5301-0013-00001-03(3-П-2003)(03-00194)Префектура ВАО		31.12.2003Потребительский автостояночный кооператив "Радий"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ВАО 09.12.2010: Акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление акта осуществляется в судебном порядке.
160	Верхняя Первомайская ул., вл. 36-40строительство жилого дома с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-002130-5301-0013-00001-00(10-ж-2000)(ДМЖ-00.ВАО.00207)Префектура ВАО		31.12.2001Жилинвест		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеИнвестором реализована часть квартир из доли города. Права города на оставшиеся квартиры зарегистрированы на основании решения суда. Защита интересов города по объекту осуществляется в судебном порядке.
161	Свободный проспект вл. 11Строительство жилого дома2. Жилые дома		11-001663-5301-0013-00001-99Префектура ВАО		31.12.2001ОАО "Домостроительный комбинатат N 1"		Контракт законченАкты оформлены.Снять с контроля. В ТК направлялась информация о снятии с контроля.
162	Маленковская ул., д. 14реконструкция2. Жилые дома		11-000649-5301-0013-00001-97(8-ж-97)Префектура ВАО		01.04.2000Инновационная компания "Панорама"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленРеконструкция осуществлена. Доля города получена в районах массовой застройки. Инвестор - ЗАО "Инновационная компания "Панорама" ликвидировано как юридическое лицо.
163	16-я Парковая ул., д. 25, корп. 2реконструкция здания2. Жилые дома		11-001089-5301-0013-00001-98(2-ж-98)Префектура ВАО		31.12.1999Военно-строительное управление		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
164	Салтыковская ул. вл. 53Строительство многоэтажного гаража4. Гаражи-стоянки		14-000634-5301-0013-00001-97(56-П-97)(03-00187 ВИ)Префектура ВАО		31.05.1999ГСК "Стрелец"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется акт.
165	Короленко ул., вл. 8, стр. 1;15-я Парковая ул., д. 16/3реконструкция зданий2. Жилые дома		11-000199-5301-0013-00001-93(14-6)Префектура ВАО		31.12.1998АО МИТА		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленРеконструкция осуществлена
166	Свободный пр., вл. 19Строительство жилого дома2. Жилые дома		11-000817-5301-0013-00001-95(4-ж-95)(ВИ)Префектура ВАО		31.12.1998 ГП "Мосгаз"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен Имущественные права сторон, в т.ч. города оформлены.
167	Сталеваров ул., вл. N 14строительство жилого дома2. Жилые дома		11-000212-5301-0013-00001-93(б\н)Префектура ВАО		31.12.1997Кан		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
168	Амурская ул. вл. 17Строительство гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки		14-000619-5301-0013-00001-97(40-П-97)(03-00520 ВИ)Префектура ВАО		05.05.1997ЗАО "Спецремстрой-2"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииИнвестором не узаконено строительство и перепланировка (мансарды, а также строительство нескольких объектов) части веденных в эксплуатацию объектов
169	Косинская ул., вл. 14Проектирование и строительство "стартового" жилого дома2. Жилые дома		11-001218-5301-0013-00001-96(6-ж-96)(ВИ)Префектура ВАО		01.01.1997Префектура ВАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленДоговор подряда префектуры с заказчиком. Оформление акта реализации не предусмотрено. Объект построен и введен в эксплуатацию. Обязательства сторон исполнены.Сдан в 1997 г.
170	Чусовская ул., вл. 1Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой2. Жилые дома		11-000304-5301-0013-00001-94(11-ж-94)(ВИ)Префектура ВАО		31.12.1996войсковая часть 92741		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленСтроительство осуществлено за счет средств федерального бюджетаВ связи с отсутствием финансирования гараж не введен в эксплуатацию.
171	Кусковская ул., вл. 3Строительство жилого дома с комплексом инженерной и социальной инфраструктуры2. Жилые дома		11-000292-5301-0013-00001-94(2-ж-94)Префектура ВАО		31.12.1995Московский локомотиворемонтный завод		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
172	Плющева ул. 3капитальный ремонт жилого дома2. Жилые дома		11-000209-5301-0013-00001-93(19-П-93)Префектура ВАО		01.10.1995Трест Мосремстроймонтаж		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленКапитальный ремонт осуществлен.
ЮВАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
173	Кузьминки, мкр. 115Комплексная реконструкция микрорайона1. Комплексная застройка		13-061569-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО		31.12.2013ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ N 1. ДСК-1, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Префектура ЮВАО 14.12.2010: В рамках реалиазции проекта построены перечисленные корпуса за счет средств бюджета города за исключением корп. 23. Н. Кузьминки, корп. 23 построен за счет средств инвестора, акт о резализации оформлен. ИК подлежит расторжению
174	Волжский бульвар, владение 2-4Строительство понижающей подстанции ПС "Ново-Кузьминки" закрытого типа 220/20 кв (2x160 МВА) с кабельными заходами3. Нежилые объекты		12-016314-5401-0004-00001-07Префектура ЮВАО		31.03.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС,ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
175	Ферганская улица вл. 6, 7, 8Строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки		14-006879-5401-0004-00001-03(04-00438)Префектура ЮВАО		10.03.2010АВТО-КАНТРИ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен и введен в эксплуатацию. В соответствии с решением MBК акт оформляется в одностороннем порядке.
176	1-я Новокузьминская улица д. 11Снос ветхого жилого дома и строительство нового жилого дома с гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение		11-001489-5401-0004-00001-99(ИК-09-02-99)(ДЖП.03.ЮВАО.00487)Префектура ЮВАО		31.12.2009ПЕРЕСВЕТ ИМПЕКС, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, введен в эксплуатацию. Готовятся материалы для расчета размера штрафных санкций
177	Волжский бульвар вл. 62-й Саратовский проезд вл. 9Строительство жилых домов5. Смешанное назначение		13-078914-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО		30.09.2008ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ N 09758		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены. Акт о рез. частичной реализации по объекту на 2-м Саратовском оформлен. Акт по Волжскому подготовлен и подписан со стороны Правительства Москвы, инвестором не подписан.
178	улица Мельникова вл. 3Проектирование и строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисных услуг.3. Нежилые объекты		12-003520-5401-0004-00001-02(04-00342)Префектура ЮВАО		31.07.2008ФОРТУНА - АВТО ЦЕНТР, ООО		Контракт законченПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт оформлен.ИК присвоен статус "завершен"
179	Район Нижегородский, квартал 80, Хохловский ручей.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями в 1-м этаже и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-027599-5401-0004-00001-04 (00593)(ДЖП.04.ЮВАО.00593)Префектура ЮВАО		31.03.2007ООО Институт Новых Технологий Строительства.		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт о реализации оформляется в одностороннем порядке,рассматривается в настоящее время Москонтролем
180	Юрьевский пер. вл. 15Строительство многоэтажного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки		14-011335-5401-0004-00001-04(04-00464)Префектура ЮВАО		31.12.2005СГРИВИК В, ООО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт о реализации оформлен в одностороннем порядке. Вопрос оформления имущественных прав рассматривается в Арбитражном суде города Москвы
181	Марьинский парк, мкр. 11, корп. 118Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки		14-008627-5401-0004-00001-03(04-00337)Префектура ЮВАО		31.12.2005Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписанв одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, Акт оформляется в одностороннем порядке
182	Привольная улица вл. 2Новое строительство расширения гаражного комплекса ГСК "Жулебино-7" на 388 м/мест4. Гаражи-стоянки		14-006668-5401-0004-00001-03(04-00310)Префектура ЮВАО		31.12.2005ЖУЛЕБИНО-7, ГСПК		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписанв одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Акт оформляется в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы
183	ЮВАО Марьинский парк, мкр. 11 к.к. 12, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 41;ЮЗАО Северное Бутово, мкр. 6А, к. 15;Южное Бутово (Гавриково) к.к. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15,ЮБ, комплекс А, корп. 4, 7, 23, кв. 3-б, 4;САО ул. Фестивальная, вл. 13-19, к. 1,Бескудниково, мкр. 1, к. 27,ВАО Перовостроительство жилых домов2. Жилые дома		11-000016-5401-0004-00000-01(ДМЖ.01.СУ-155М-00228)Префектура ЮВАО		31.12.2003ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮВАО 14.12.2010: В части ЮВАО все объекты построены, акты оформлены. Готовятся предложения о присвоении ИК статуса завершен
184	Шоссейная ул., вл. 12, 14.Строительство жилых домов с первым жилым этажом.2. Жилые дома		11-002368-5401-0004-00001-01(00260)(ДМЖ.01.ЮВАО.00260)Префектура ЮВАО		31.12.2002Мосстроймеханизация-5, АО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены, введены в эксплуатацию. Акты оформлены, направлены предложения о присвоении ИК статуса завершен
185	Марьинский парк, мкр. 11 (ЮВАО),Северное и Южное Бутово (ЮЗАО)Строительство жилых домов с нежилыми помещениями. Всего 29 объектов.5. Смешанное назначение		13-000083-5401-0004-00001-01(00231)(ВММ-00247)Префектура ЮВАО		31.12.2001СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Готовятся предложения о привоении ИК статуса "завершен"
186	Перовское шоссе, вл. 6.Строительство трехсекционного жилого дома с первым жилым эт.2. Жилые дома		11-002189-5401-0004-00001-00(00243)(ДМЖ.01.ЮВАО.00243)Префектура ЮВАО		31.12.2001Мосстроймеханизация-5,АО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен. Акт оформлен. Направлены предложения о присвоении ИК статуса "завершен"
187	Гурьянова ул., 17, 19.Строит-во 4-х "стартовых" жилых домов.5. Смешанное назначение		13-002195-5401-0004-00001-00(1 (53))(ДМЖ.01.ЮВАО.00067)Префектура ЮВАО		31.12.2000ОАО "Москапстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объекты построены, акты оформлены. Готовятся предложения о присвоении ИК статуса "завершен"
188	Мещерский пер., вл. 6., корп. 2.Строительство жилого дома.2. Жилые дома		11-001217-5401-0004-00001-96(б/н)(ВИ)Префектура ЮВАО		07.04.1998фирма Деймос		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, права оформлены.
189	МО Кузьминки, Есенинский бульвар, вл. 9, корп. 3.Строительство крупнопанельного жилого дома серии П44-175. Смешанное назначение		13-000818-5401-0004-00001-95(10)(ВИ)Префектура ЮВАО		30.09.1996ГОКБ Горизонт		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен объект построен и введен в эксплуатацию.Имущественные права оформлены.Предлагается присвоить инвестиционному контракту статус "завершен"
ЮАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
190	Павловский 3-й пер., д. 2, стр. 1, 2, 3Строительство многофункционального административного здания с подземным гаражом-стоянкой в двух уровнях3. Нежилые объекты		12-011829-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО		01.04.2011"ИНА - XXI" ООО.		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
191	2-й Котляковский переулок вл. 1Строительство комплекса оптовой торговли продовольствием в виде 6 объектов на земельном участке2. Жилые дома		11-010133-5501-0148-00001-10Префектура ЮАО		17.05.2010ЗАО "Москворецкое"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта реализации возможно после рассмотрения на МВК вопроса применения штафных санкций.
192	улица Орджоникидзе вл. 4-6Проектирование и строительство жилого дома с нежилыми помещениями и городскими инженерными сетями5. Смешанное назначение		13-050551-5001-0012-00000-08Префектура ЮАО		01.04.2010Православная религиозная организация "Московская Патриархия Русской Православной Церкви"Закрытое акционерное общество "Эко-Тепло"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
193	ул. Дорожная , д. 3, корп. 7А и корп. 7А, стр. 1Проектирование и строительство производственно-складской базы на месте сносимого незавершенного строительства объекта3. Нежилые объекты		12-062960-5501-0148-00000-07Префектура ЮАО		31.03.2010ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ 1, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
194	Ореховый проезд вл. 41Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение		13-004226-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО		31.12.2009"Первая Ипотечная Компания" ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. ДИГМ проводится рыночная оценка площади машиномест для погашения долга инвестора по жилой части.
195	Днепропетровская улица вл. 18Строительство двух жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-002415-5501-0148-00000-01(80-ИК)(ДИПС)Префектура ЮАО		31.12.2009Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление актов
196	Новоданиловская наб., напротив вл. 5Строительство административно-лабораторного здания3. Нежилые объекты		12-008733-5501-0148-00001-03(01-27-64/3)(05-00432)Префектура ЮАО		01.11.2009ООО "Росэкострой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
197	Пролетарский проспект, корп. 51БПролетарский проспект, корп, 51АПролетарский проспект, корп. 52БПролетарский проспект, корп. 52АПролетарский проспект, корп. 54Пролетарский проспект, корп. 50Пролетарский проспектПролетарский проспект, корп. 57Пролетарский проспект, корп. 58Комплексная поэтапная застройка территории МИФИ. Строительство: общежитий квартирного типа, жилых домов с подземным гаражом-стоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, детского сада. Снос сущ. общежитий.1. Комплексная застройка		13-002751-5501-0148-00001-03(00462)Префектура ЮАО		31.03.2008"ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ", ООО ИНТЕКО, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Оформлены акты о результатах реализации на все построенные объекты.Дальнейшая реализация невозможна в связи с постановлением правительства РФ от 03.04.2008 N 234
198	ул. Орджоникидзе, вл, 13/2.Строительство жилищно-социального комплекса института с подземным гаражом.5. Смешанное назначение		13-005254-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО		01.03.2008"Русское земельное агентство" ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформлен акт по жилой части.Акт по нежилой части подлежит подготовке после оформления ДИГМ распорядительного документа о выкупе инвестором права требования на часть доли города по нежилой площади.
199	Орехово-Борисово, мкр. 10, корп. 43АСтроительство 13-ти эт. жилого дома5. Смешанное назначение		13-008383-5501-0148-00001-03(00510)(ДЖП.03.ЮАО.00510)Префектура ЮАО		31.12.2007Корпорация "СХолдинг"ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, Акт о результатах реализации инвестиционного проекта подписан в одностороннем порядке, оформление Акта осуществляется в судебном порядке. Судебное заседание назначено на 25.01.2011.
200	квартал 37-79, район Нагорный, "Волхонка-Зил", пр-т Андропова, вл. 42-46, Варшавское шоссе, д. 104Комплексная реконструкция квартала 37-79 "Волхонка-ЗИЛ".1. Комплексная застройка		13-000156-5501-0148-00001-02(00380)Префектура ЮАО		31.12.2007ООО "Центр по проектированию и строительству жилых и общественных зданий "Поликварт"		Контракт законченПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформлены акты реализации на весь контракт.
201	Чертановская улица вл. 48-50Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над сооружением ГО5. Смешанное назначение		13-008796-5501-0148-00001-03(00549)(ДЖП.03.ЮАО.00549)Префектура ЮАО		31.03.2007ООО "САТУРН-ПРЕСТИЖ"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, Акт о результатах реализации инвестиционного проекта подписан в одностороннем порядке, оформление Акта осуществляется в судебном порядке. Судебное заседание назначено на 21.12.2010.
202	Москворечье-Сабурово мкр. 2, корп. 45 и 46-47Проектирование и строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями административно-общественного назначения5. Смешанное назначение		13-003988-5501-0148-00001-02(ДМЖ.02.ЮАО.00336)(ВМ05-00389)Префектура ЮАО		31.12.2006ОАО "Компания "Главмосстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Введено в эксплуатацию 2 объекта. Оформлен общий акт по корп. 46-47, и акт по жилой площади по корп. 45. Акт в части нежилой площади по корпусу 45 не оформлен в связи с отсутствием заключения ДИГМ о погашении задолженностей между ОАО "Главмосстрой" и городом.
203	улица Шаболовка д. 56Реконструкция здания кинотеатра "Алмаз" с пристройкой.3. Нежилые объекты		12-002225-5501-0148-00001-01(01-573/1)Префектура ЮАО		31.03.2006СП КАРО, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
204	Шипиловский пр-д., вл. 39-47.Строительство двух 2-х этажных гаражей-стоянок для хранения легкового автотранспорта.4. Гаражи-стоянки		14-002306-5501-0148-00001-04Префектура ЮАО		06.12.2005"Металлург" ГСК-18.		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права
205	Загорье, мкр. 6Г;мкр. 1А, блок А-1.Строительство комплекса жилых домов 10-14-17-25-этажности с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-000070-5501-0148-00001-01(00299)(ДМЖ.01.ЮАО.00299)Префектура ЮАО		31.12.2004Инвестиционно-строительная компания "Этажи"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: корп. 7 и 14 мкр. 6Г Загорье введены в эксплуатацию, - а мкр. 1А, блок А-1 введен в 2004 г.
206	Братеево коммунальная зонаСтроительство двухэтажного гаража на 200 м/мест, строительство4. Гаражи-стоянки		14-000603-5501-0148-00001-97(52/и-97)(05-00111)Префектура ЮАО		31.10.2004ОАО "Люберецкий завод КПД" (подрядчик) и ГСК "Городня" (заказчик)		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформить акт о реализации возможно после решения МВК о применении штрафных санкций и истребования доли города.
207	Нагатинская наб., вл. 62, корп. 2А.Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-004066-5501-0148-00001-02(00477)(ДМЖ.02.ЮАО.00477)Префектура ЮАО		31.12.2003РОСТРА, ООО		Контракт законченВведен в эксплуатацию, Акт о результатах реализации инвестиционного проекта подписан сторонами 18.01.2010, инвестиционный контракт завершен
208	Ялтинская ул. вл. 1Строительство подземного гаража-стоянки со встроенным общественным туалетом, строительство4. Гаражи-стоянки		14-008866-5501-0148-00001-03(01-27-68/3)(05-00246)Префектура ЮАО		01.10.2003Дирекция по эксплуатации гаражного и стояночного хозяйства, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта реализации возможно после решения МВК вопроса применения штрафных санкций.
209	Симферопольский бульвар вл. 15Строительство многоэтажного гаража, строительство4. Гаражи-стоянки		14-004130-5501-0148-00001-02(01-27-38/2)(05-00127)Префектура ЮАО		31.12.2002ГСК "Нагорное-1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта невозможно до выкупа инвестором доли города. (ДИГМ оформляется РПМ об утверждении рыночной оценки доли города).
210	Братеево мкр. 1б, корп. 13Завершение строительства встроенных офисных помещений с торговыми площадями, строительство3. Нежилые объекты		12-002197-5501-0148-00001-00(01-27-26)(05-00075)Префектура ЮАО		31.03.2001ООО "Атон-сервис ЛГ"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен в рамках контракта от 09.08.2001 N 01-27-16.Акт подписан сторонами 23.04.2003.
211	Высокая ул., вл. 1-9строительство жилых домов2. Жилые дома		11-001085-5501-0148-00001-98(58/И-98)Префектура ЮАО		31.12.1999ОАО "Домостроительныйкомбинат N 1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленОбъект включен в инвестиционный контракт от 14.12.2001 N ДМЖ.01.ЮАО.00307, заключенный с ОАО "ДСК-1". Завершен.
212	Ореховый б-р, вл. 59-61, корп. 76АПроектирование и строительство жилого дома2. Жилые дома		11-000602-5501-0148-00001-97(35/97-И)Префектура ЮАО		02.02.1999ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Издано распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2009 N 2854-РП о выкупе инвестором нежилой части, денежные средства не перечислены.Не оформлен акт по нежилой части.
213	Царицыно, мкр. 4, корп. 77строительство жилого дома2. Жилые дома		11-001200-5501-0148-00001-96(31-1б-с/02-96)Префектура ЮАО		31.12.1996Трида		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, имущественные права оформлены.
ЮЗАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
214	улица Фотиевой д. 4Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-022710-5601-0026-00000-08Префектура ЮЗАО		31.03.2011МТК-НЕДВИЖИМОСТЬ,ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
215	Южное Бутово, южная коммунальная зона ЩербинкаСтроительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Грач" закрытого типа 110/20 кВ (2*80 МВА) с кабельными заходами).3. Нежилые объекты		12-113745-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО		31.12.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС,ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах реализации.
216	Профсоюзная ул. вл. 25/39Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями5. Смешанное назначение		13-001844-5601-0026-00001-02(ДМЖ.02.ЮЗАО.00353)(ВМ06-00136)Префектура ЮЗАО		30.06.2010КРОСТ ПСФ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
217	район Зюзино, квартал 14Б, корпус 17район Зюзино, квартал 14Б, корпус 6район Зюзино, квартал 14Б, корпус 5район Зюзино, квартал 14Б, корпус 23район Зюзино, квартал 14Б, корпус 25Строительство объектов нежилого назначения.3. Нежилые объекты		12-126634-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО		31.03.2010"Новые Черемушки" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресам: квартал 14Б района Зюзино, корп. 5 и корп. 6 введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены.Строительство корп. 17, 23, 25 невозможно.По итогам рассмотрения вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта в соответствиии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП Москонтролем предложено инвестору обратиться в суд о расторжении инвестиционного контракта на выполненном объеме.
218	Ломоносовский р-н, кв. 16, корп. 2бЛомоносовский р-н, кв. 16 корп. 2аЛомоносовский р-н, кв. 16, корп. 2вЛомоносовский р-н, кв.16, корп. 1Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями1. Комплексная застройка		13-004104-5601-0026-00001-02(ДЖП.02.ЮЗАО.00364)Префектура ЮЗАО		31.03.2010"Новые Черемушки" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации.
219	улица Каховка вл. 29-31Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями.5. Смешанное назначение		13-008649-5601-0026-00001-04(00562)(ДЖП.03.ЮЗАО.00562)Префектура ЮЗАО		31.03.2010РАО Роснефтегазстрой, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, ведется оформление акта о результатах реализации по соглашению сторон.
220	Профсоюзная улица вл. 125 стр. 1, 2Строительство административно-выставочного комплекса3. Нежилые объекты		12-019631-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО		01.04.2009КОМ РИЗО-ИНВЕСТ, ООО		Контракт законченПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, имущественные права оформлены.
221	Новоясеневский проспект вл. 1Строительство многофункционального торгового комплекса с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты		12-038870-5601-0026-00001-08Префектура ЮЗАО		01.04.2009ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ - КАРЕН, ООО		Контракт законченПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)
222	Квартал 32А района Черемушки(Севастопольский проспект, вл. 28)Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса : жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2 подземных гаража-стоянки, оздоровительный центр, Детский сад.5. Смешанное назначение		13-110231-5601-0026-00000-06Префектура ЮЗАО		01.10.2008ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресам: Севастопольский пр-т, вл. 28, корп. 1, 2, 3, 4, 6 введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены. Корп. 5 - введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах частичной реализации. Корп. 7 - исключен из предмета инвестиционного контракта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.10.2009 г. N 1073-ПП. - соответствующего ДС в АИС "ЕАИС" нет
223	Обручева ул. стр. 21Строительство и реконструкция зданий гаражного комплекса3. Нежилые объекты		12-028327-5601-0026-00001-04(1/4)Префектура ЮЗАО		31.03.2008ГСК-17		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Пристройка к гаражу построена, оформление в судебном порядке.
224	Академика Пилюгина ул., вл. 4-6.Ломоносовский р-н., кв. 16.Строительство учебного театра, физкультурно-оздоровительного и жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежил. помещениями, и подземным гаражом-стоянкой, Российской Академии театрального искусства - ГИТИС.5. Смешанное назначение		13-008382-5601-0026-00001-03(00455)(ДЖП.03.ЮЗАО.00455)Префектура ЮЗАО		31.03.2008ИНТЕКО, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
225	кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14А7-8 квартал Новых Черемушек, корп. 15кв. 7-8 Новых Черемушек, корп, 14 Г.Дмитрия Ульянова ул., вл. 34А (д. 36)кв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14Вкв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14Дкв. 7-8 Новых Черемушек, корп. 14БСтроительство жилых домов и объектов соцкультбыта1. Комплексная застройка		13-000076-5601-0026-00001-01(00223)Префектура ЮЗАО		31.03.2008ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформляются акты реализации
226	Юго-Запад, квартал 43 (ул. Островитянова, д. 9, к. 2, к. 5).Комплексная застройка квартала. Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта (школы, детского сада, ФОКа).1. Комплексная застройка		13-000056-5601-0026-00001-01(00218)Префектура ЮЗАО		30.09.2007ООО "СИНЭК 2000"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформляются акты реализации
227	улица Ивана Бабушкина вл. 10Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на 133 м/места5. Смешанное назначение		13-119603-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО		30.06.2007ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации в части жилой площади, в части нежилой площади и автостоянки ведется оформление акта о частичной реализации инвестиционного контракта
228	Академика Пилюгина ул., вл. 18.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-000019-5601-0026-00001-96(02-07-96/SD)Префектура ЮЗАО		31.12.2006"МегаСтруктур" ООО.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
229	перес. ул. Ак. Семенова, (пр.пр. 679) и пр.пр. 872Ю. Бутово, перес. пр.пр. 870 и пр.пр. 875, корп. 31ул. Ак. Семенова, (пр.пр. 679), корп. 32Ю. Бутово, пр.пр. 678, корп. 33Южное Бутово, пр.пр. 653, корп. 31перес. пр.пр. 678 и Бунинской аллеи (пр.пр. 655)Ю. Бутово, мкр. 5А, корп. 12 (пр.пр. 655)Ю. Бутово, мкр. 4А, корп. 16 (пр.пр. 872)Южное Бутово, пр.пр. 678, корп. 34перес. пр.пр. 858 и Чечерского проезда к. 16Южное Бутово, пр.пр. 678, корп. 32ул. Ак. Семенова, пр.пр. 679Строительство многоэтажных гаражей-стоянок.4. Гаражи-стоянки		14-001716-5601-0026-00001-00(79/7)(06-00256)Префектура ЮЗАО		31.12.2006Открытое акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации
230	Старокачаловская ул., вл. 3Проведение предпроектной подготовки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства на участке ориентировочной площадью 0,9 га, примерной емкостью 300 мест, общей площадью до 34500 кв.м.3. Нежилые объекты		12-077591-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО		06.10.2006НАРОДНОЕ ТОРГОВОЕПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАО		Контракт законченИнвестором выигран Арбитражный суд о понуждении Правительства Москвы принять решение о проектировании и строительстве объекта. Префектура ЮЗАО 07.12.2010:Оформлен акт о выполнении договора 06.10.2005 г. и зарегистрирован в ЕАИСТ, предложено Департаменту города Москвы по конкурентной политике снять данный инвестиционный договор с контроля
231	Профсоюзная ул., вл. 152проведение предпроектной подготовки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства общей площадью 18000 кв.м., примерной емкостью 300 мест на земельном участке ориентировочной площадью 0,16 га3. Нежилые объекты		12-077614-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО		06.10.2006ГРАНДПЛАЗА, ООО		Контракт законченИнвестором выигран Арбитражный суд о понуждении Правительства Москвы принять решение о проектировании и строительстве объекта. Префектура ЮЗАО 07.12.2010:Оформлен акт о выполнении договора 11.09.2007 г. и зарегистрирован в ЕАИСТ, предложено Департаменту города Москвы по конкурентной политике снять данный инвестиционный договор с контроля.
232	ул. Теплый Стан вл. 7-9Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой, прокладка инженерных наружных сетей.5. Смешанное назначение		13-001415-5601-0026-00001-99(1-ЖД)Префектура ЮЗАО		01.10.2006ТОП-РИЭЛ, ООО		Контракт законченПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты), имущественные права оформлены.
233	Ленинский пр-т, вл 129Строительство подземного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки		14-004128-5601-0026-00001-02(45/7)Префектура ЮЗАО		30.06.2006СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
234	Южное Бутово, мкр. Гавриково, пр.пр. 409, корп. 20Строительство многоэтажного гаража на 210 машиномест.4. Гаражи-стоянки		14-024669-5601-0026-00001-04(75/4)Префектура ЮЗАО		31.12.2005ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
235	Южное Бутово, мкр. Гавриково, пр.пр. 409, корп. 21Строительство многоэтажного гаража на 210 машиномест.4. Гаражи-стоянки		14-025231-5601-0026-00001-04(76/4)Префектура ЮЗАО		31.12.2005ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
236	Ленинский пр-т., вл. 123-125 и вл. 131-135.Строительство "стартовых" жилых домов (жилого комплекса).5. Смешанное назначение		13-000422-5601-0026-00001-99(83/7)Префектура ЮЗАО		31.12.2005"Тема" ЗАО НПП.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписанв одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке.
237	Северное Бутово, мкр. 6а, корп. 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23строительство жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями5. Смешанное назначение		13-000023-5601-0026-00001-01(00297)Префектура ЮЗАО		31.12.2004Корпорация "СХолдинг" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты введены в эксплуатацию, оформлены имущественные права.
238	Северное Бутово, мкр. 3 (на пересечении Куликовской ул. и ул. Грина).ул. Куликовская, д. 20.Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 381 м/м.4. Гаражи-стоянки		14-000415-5601-0026-00001-99(7-ГЖ)(В-00574)Префектура ЮЗАО		31.12.2004ПГК N 50 "Бутово-4"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформление имущественных прав осуществляется в судебном порядке.
239	ул. Теплый Стан, вл. 5.Строит-во жилых домов со встроен-пристроен. помещениями.5. Смешанное назначение		13-004126-5601-0026-00001-02(ДЖП.02.ЮЗАО.00347)Префектура ЮЗАО		21.06.2004Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы"Компания Столица"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииСтроит-во жилых домов со встроенно-пристроен. помещениями.
240	улица Академика Пилюгина вл. 22Строительство жилого дома-комплекса с офисно-деловым центром5. Смешанное назначение		13-001579-5601-0026-00001-00(84/4)Префектура ЮЗАО		31.03.2003Московская торгово-промышленная палатаДепартамент внебюджетной политики строительства г. Москвы ДВПС.		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)
241	Чечерский проезд, 5 мкр.строительство трехэтажного гаража на 425 м/м, общей площадью 0,83 га и устройство всех инженерных сетей4. Гаражи-стоянки		14-001581-5601-0026-00001-99(84/7)Префектура ЮЗАО		31.12.2002"Фирма Абсолют"		Контракт законченПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт.
242	Вавилова ул., 68, корп. 3Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 50 м/м4. Гаражи-стоянки		14-001056-5601-0026-00001-98(9)Префектура ЮЗАО		07.10.1999Автомобилист		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, введен актом ведомственной приемки в 1999 г., имущественные права оформлены владельцами машиномест в судебном порядке.
ЗАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
243	Минская улица вл. 1А стр. 2Реконструкция с надстройкой административно-торгового комплекса.3. Нежилые объекты		12-006939-5791-0081-00001-08Префектура ЗАО		30.09.2010Фирма "ЛОТТОСС",ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
244	Бережковская набережная вл. 20-22Строительство гаражного комплекса со станцией технического обслуживания, с административным корпусом и салоном продажи автомобилей.4. Гаражи-стоянки		14-001487-5701-0081-00001-03(2087)(07-00401)Префектура ЗАО		01.05.2010ЗАО "Гаражный комплекс "Пластик-2000"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииДИГМ проводятся мероприятия по оценки доли города
245	ул. Маршала Тимошенко, вл. 29Строительство объекта общественного назначения - Центр "Русские охотничьи традиции"3. Нежилые объекты		12-019866-5701-0081-00000-09Префектура ЗАО		01.04.2010ООО "Русские охотничьи традиции"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВ настоящее время осуществляется подготовка проекта акта реализации инвестпроекта
246	ул. Лобачевского, вл. 100аСтроительство жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе детское дошкольное учреждение, городские магистральные инженерные коммуникации и сооружения.2. Жилые дома		11-260022-5701-0081-00000-07Префектура ЗАО		31.01.2010"ХЭТБЕР", ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииИмеются разногласия
247	Солнцево, ул. АвиаторовСтроительство жилого дома на территории госучреждения здравоохранения г. Москвы "НПЦмедицинской помощи детям с пороками развитиячерепно-лицевой области и врожденнымизаболеваниями нервной системы"2. Жилые дома		11-062215-5701-0081-00001-05 Префектура ЗАО		01.07.2009ЗАО "Группа компаний"Жилищный Капитал"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется актреализацииОформляется АР
248	ул. Молодогвардейская, д. 13, вл. 15Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса со спортивно-оздоровительным центром ГОУ Московского колледжа геодезии и картографии.5. Смешанное назначение		13-030287-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО		31.03.2009СПЕЦМОНТАЖРЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
249	Мичуринский пр-т, вл. 39 А.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-008640-5701-0081-00001-03(00561)(ЖДП.03.ЗАО.00561)Префектура ЗАО		01.03.2009ЗАО "Галс-Строй"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
250	Волынская-Авиаторов ул., р-н. Солнцево, мкр. 5.Строительство жилого комплекса с нежил. помещениями (школы, объектов соцкультбыта) и гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение		13-000020-5701-0081-00001-01(00317)Префектура ЗАО		28.02.2009АН БЕСТ-ФИНАНС,ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииАкты оформлены
251	Солнцево, мкр. 1, Солнцевский проспект, вл. 6, корп. 2, 3 (корп. 10)Солнцево, мкр. 1, Солнцевский пр-т., вл. 4 (корп. 8)Строительство жилых домов с нежилыми встроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-000529-5701-0081-00000-04Префектура ЗАО		28.02.2009ОАО "Домостроительный комбинат N 1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации
252	улица Богатырский Мост вл. 17 стр. 1, 2Можайское шоссе д. 6Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и гаражами-автостоянками.Реконструкция и оснащение медицинским и техническим оборудованием НПЦ.5. Смешанное назначение		13-003127-5701-0081-00001-02(00349)(ДЖП.02.ЗАО.00349)Префектура ЗАО		31.03.2008Группа Компаний "Дружба", ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеИсключен, есть РД
253	Давыдковская ул., вл. 19-19А.Строительство жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-008853-5701-0081-00001-03(ф 503/02)(ДЖП.03.ЗАО.00445)Префектура ЗАО		31.12.2007ЗАО "Мосстройреконструкция"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
254	Ломоносовский пр-т, вл. 27 "Б".Строительство фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова и жилого квартала.5. Смешанное назначение		13-004107-5701-0081-00001-02(00371)(ДЖП.02.ЗАО.00371)Префектура ЗАО		31.12.2007ИНТЕКО, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
255	Площадь Киевского вокзала.Реконструкция площади Киевского вокзала с возведением делового коммерческого центра.3. Нежилые объекты		12-000258-5701-0081-00001-03(1808)(07-00255-ДС-2)Префектура ЗАО		30.06.2007"Киевская площадь" ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
256	Университетский пр-т, вл. 16.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-008745-5701-0081-00001-03(00584)(ДЖП.03.ЗАО.00584)Префектура ЗАО		30.06.2007ПК ЖСК "Историк"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализациив стадии завершения реализации
257	проспект Вернадского вл. 12Строительство гаражного комплекса на 372 м/м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями офисного, торгового, физкультурно-оздоровительного и иного назначения.3. Нежилые объекты		14-002011-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО		31.03.2007ФАКТ-СТРОЙ, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
258	Вернадского пр-т., вл. 105, стр. 5аР-н Тропарево-Никулино.Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом. Строительство детской музыкальной школы.5. Смешанное назначение		13-008882-5701-0081-00001-03(ДЖП.03.ЗАО.00504)Префектура ЗАО		01.03.2007ООО КБ "Инстройбанк"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииРазногласия с инвестором
259	улица Раменки д. 20Строительство жилищно-гаражного комплекса надстраиваемого над сооружением ГО типа "А"5. Смешанное назначение		13-000563-5701-0081-00000-97(1044)(ДЖП.03.ЗАО.00465)(ВМ07-00361)Префектура ЗАО		28.02.2007ООО "ВИС-СК"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализациив стадии завершения реализации
260	Академика Анохина ул., вл. 26.Строительство жилого дома с полуподземным гаражом-стоянкой, совмещ. с защитным сооружением ГОЧС.5. Смешанное назначение		13-008761-5701-0081-00001-03(00443)(ДЖП.03.ЗАО.00443)Префектура ЗАО		31.12.2006Мосстроймеханизация-5,АО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление акта реализации
261	Вернадского пр-т., вл. 86.Строительство комплекса зданий жилищного назначения.5. Смешанное назначение		13-000040-5701-0081-00001-01(00245)(ДМЖ.01.ЗАО.00245)Префектура ЗАО		31.12.2006ООО "Центр земельных технологий"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПостроены 6 жилых домов, спортивно-оздоровительный комплекс, учебно-лабораторный комплекс ТИР, учебно-административный корпус. Не построен инженерно-экологический центр в связи с тем, что сроки реализации инвестиционного контракта истекли, не завершено строительство инженерно-экологического центра, вопрос срока реализации проекта должен быть рассмотрен в соответсвии# с постановлением ПМ от 27.03.2007 N 196-ПП
262	Кунцевская ул., вл. 6.Строительство 5-10 эт. жилого дома по индивид. проекту с подземным гаражом-стоянкой, совмещенного с ГОЧС. (снос здания, благоустройство территории).5. Смешанное назначение		13-007414-5701-0081-00001-03(ДЖП.03.ЗАО.00555)Префектура ЗАО		31.12.2006ЮИТ МОСКОВИЯ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
263	Крылатская улица вл. 2Строительство спортивно-оздоровительного центра.3. Нежилые объекты		12-096860-5701-0081-00001-06 Префектура ЗАО		31.12.2006ВФСО "Динамо"Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области.		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
264	Резервный проезд, вл. 2/18(Дохтуровский пер., д. 6)Резервный проезд, вл. 10(Резервный пр, д. 4)Строительство двух индивидуальных жилых домов с подземными гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение		13-008743-5701-0081-00001-03 (00461)(ДЖП.03.ЗАО.00461)(ВМ07-00364)Префектура ЗАО		30.06.2006ООО "ФЛЭТ и Ко"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗавершен
265	Никулинская улица вл. 5Строительство плавательного бассейна и экспериментального жилищно-гаражного комплекса над сооружением ГО.5. Смешанное назначение		13-008398-5701-0081-00001-03(00394)(ДЖП.03.ЗАО.00394)Префектура ЗАО		30.06.2006РЕДАН, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
266	Филевская Б., вл. 14-16Строительство жилого комплекса.2. Жилые дома		11-002101-5701-0081-00001-00(1486)(ДМЖ-00.ЗАО.00009)Префектура ЗАО		31.03.2006ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПостроен
267	Беловежская улица вл. 17-19Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой, в т.ч. 15 м/м - помещения защитного сооружения ГО двойного назначения на нижнем уровне.5. Смешанное назначение		13-007351-5701-0081-00001-03(00439)(ДЖП.03.ЗАО.00439)(07-00290)Префектура ЗАО		28.02.2006Открытое акционерное общество "Компания "Главмосстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВ настоящее время в городских структурах рассматривается вопрос оформления проекта распорядительного документа ПМ, подготовленного префектурой ВАО, предусматривающий завершение взаиморасчетов сторон по инвестиционным проектам, реализуемым ОАО "Компания "Главмосстрой"
268	Крылатская ул. вл. 45 (поселок Сосновка)Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-000744-5701-0081-00001-02(00358)(ВМ07-00391)Префектура ЗАО		28.02.2006"Холдинговая компания "Главмосстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъекты построены, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.12.2007 года N 1039-ПП в настоящее время осуществляется подготовка проекта распорядительного документа Правительства Москвы об окончательных взаиморасчетах сторон по дополнительно полученным городом Москвой площадям в рамках реализации инвестиционного контракта от 27 июля 2001 г. N ДМЖ.01.ЗАО.00276 на реализацию проекта по адресу: квартал "Д" района Очаково-Матвеевское.
269	Можайское шоссе, вл. 45, корп. 1, 2.Квартал 92-98 района "Можайский".Строительство жилых домов с нежил. помещ. и подземными автостоянками (отселение, снос).5. Смешанное назначение		13-000486-5701-0081-00001-03(00442)(ДЖП.03.ЗАО.00442)Префектура ЗАО		31.12.2004ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформление акта реализации в одностороннем порядке
270	Район "Очаково-Матвеевское", квартал "А".Строительство жилого комплекса.5. Смешанное назначение		13-000078-9701-0081-00001-02(00322)Префектура ЗАО		31.12.2004ООО Инвестиционная компания "Жилая сфера"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядке
271	Кутузовский пр-т., дом 30/32, над квартирами N 917, N 918.Строительство мансарды и рем. работы на лестничной площадке2. Жилые дома		11-004064-5701-0081-00001-02(1707)Префектура ЗАО		23.08.2004Мельникова Надежда Борисовна		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗакончен
272	Гришина ул., д. 23, стр. 7, стр. 9(Кутузова ул., д. 11, корп. 2, 3).Строительство 2-х эксперимент, жилых домов над сооруж. ГО типа "А-100/2", с подз. гаражным комплексом и эксперимент, жилого дома с 1-м нежил. этажом и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение		13-000034-5701-0081-00001-99(1419)Префектура ЗАО		31.03.2004ООО "Юниформстрой"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНеобходим выкуп нежилых помещений.
273	Олеко Дундича ул., вл. 7-9.Район "Филевский парк", квартал 54.Строительство жилого дома с 1-м нежилым эт.(снос, отселение).5. Смешанное назначение		13-003523-5701-0081-00001-02(00270)(ДМЖ.02.ЗАО.00270)Префектура ЗАО		31.12.2002СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
274	Мичуринский просп., квартал 40, корп. 231Строительство здания муниципального ЦТП2. Жилые дома		11-000839-5701-0081-00001-95(426)(ВИ)Префектура ЗАО		30.05.2002ТОО "ППСК ТЭЦ-25"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
275	Филевский бульв. вл. 1, корпуса 9 и 10 р-на Филевский паркСтроительство гаражного комплекса на 673 машино-места с постами технического обслуживания и мойкой в составе многоярусного гаража-стоянки открытого типа на 320 машино-мест (корп. 9) и комбинированного гаража-стоянки на 353 машино-места (корп. 10)4. Гаражи-стоянки		14-001239-5701-0081-00001-96(798)(07-00030 ВИ)Префектура ЗАО		31.12.2001ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
276	Мичуринский пр-т.,дом 9, корп, 3. (вл. 40, корп. 206А)Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение		11-001551-5701-0081-00001-99(1295)Префектура ЗАО		31.12.2001ООО "Управление капитального строительства и проектирования"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
277	Мичуринский пр-т., д. 21, корп, 2. (кв. 40, корп. 214А)Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение		13-001553-5701-0081-00001-99(1297)Префектура ЗАО		31.12.2001ООО "Управление капитального строительства и проектирования"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
278	Партизанская ул. вл. 34Строительство гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки		14-002208-5701-0081-00001-00(1521)Префектура ЗАО		08.09.2001"Гараж-298"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
279	Мичуринский пр-т., дом 21. (вл. 40, корп. 212В)Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение		11-001552-5701-0081-00001-99(1293)Префектура ЗАО		30.06.2001ООО "Управление капитального строительства и проектирования"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
280	Тропаревская 6Строительство паркинга и автомойки с комплексом услуг3. Нежилые объекты		12-002185-5701-0081-00001-00(1459)(07-00014)Префектура ЗАО		31.12.2000ООО "Никулино-М"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
281	Веерная ул., к. 61 Астроительство жилого дома5. Смешанное назначение		13-001629-5701-0081-00001-99(1307)Префектура ЗАО		30.06.2000ТОО "ППСК ТЭЦ-25"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации
282	Пырьева ул., д. 14Строительство КБО2. Жилые дома		11-001626-5701-0081-00001-99(1303)Префектура ЗАО		21.05.2000"Амсолит"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
283	район "Можайский" кварт.59, 66, 67, 68, 69(Толбухина ул., д. 11, корп. 10)Строительство и реконструкция жилых домов, объектов социально-бытового и коммунального назначения1. Комплексная застройка		13-000318-5701-0081-00001-94(97)Префектура ЗАО		19.04.2000ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ЦЕХ N 6		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформляется в суде
284	ул. Коштоянца, 10Надстройка жилищно-гаражного комплекса с нежилыми помещениями над сооружением гражданской обороны.5. Смешанное назначение		13-001042-5701-0081-00001-98(1171)(07-00207)Префектура ЗАО		17.09.1999Инвестиционно-строительная Компания "Риф"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеРешение суда находится у судебных приставов.
285	Давыдковская ул., вл. 19-19аСтроительство жилого дома со встроенно-пристроенными и нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-000624-5701-0081-00001-97(915)(ВИ)Префектура ЗАО		10.06.1999ФСО РФ		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
286	Б. Дорогомиловская ул., д. 7/2 кв. 133, 134строительство мансард в жилом доме2. Жилые дома		11-001108-5701-0081-00001-98(1176)Префектура ЗАО		01.02.1999Арсан Ирина Муратовна		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗакончен
287	Удальцова ул., 29, Олимпийская деревняМногоярусный гараж4. Гаражи-стоянки		14-000640-5701-0081-00001-97(1005)Префектура ЗАО		24.09.1998АКМА Пропертис Лтд		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
288	Улофа Пальме ул., вл. 3строительство многофункционального комплекса5. Смешанное назначение		11-3000003-5701-0081-00001-93(б\н)Префектура ЗАО		28.02.1998ЖСК "Работники МИД-15"АО "Главболгарстрой"ООО "Брендон"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
289	ул. Матвеевская, корп. В.Строит-во многоэтажного жилого дома серии П-55 (без привлечения бюджетн. ассигнований).2. Жилые дома		11-000301-5701-0081-00001-94(137)(ВИ)Префектура ЗАО		30.08.1996ТОО "ППСК ТЭЦ-25"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗакрыть
290	Академика Анохина ул., вл. 30, корп. 2проектирование и строительство гаража3. Нежилые объекты		12-000831-5701-0081-00001-95(361)Префектура ЗАО		28.07.1996"Лидер"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется АР
291	ул. Озерная, кварт. А, Г.Строит-во жил. дома N 1 в кварт." Г" и реконструкция кварт."А".1. Комплексная застройка		11-000297-5701-0081-00001-94(72)(ВИ)Префектура ЗАО		20.06.1996РФПГ		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
292	Мичуринский пр-т, корп. 113 А, Б.Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-000018-5701-0081-00001-92(б/н)Префектура ЗАО		01.02.1994СВР РФ		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
СЗАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
293	район Куркинорайон Куркино, мкр. 15, корп. 6Строительство экспериментального жилого района.5. Смешанное назначение		13-002083-5801-0001-00000-00(16)Префектура СЗАО		31.12.2010Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города МосквыМежрайонный молодежный жилищно-строительный кооператив Северо-Западного административного округа Москвы, НК		Контракт законченОбъекты введены в эксплуатацию. Акт оформлен. Необходимо присвоить статус завершен.
294	Иваньковское ш., вл. 3; Волоколамское ш., вл. 80-84; Сосновая аллея, вл. 2-6.Строительство жилых домов, школы с детским садом и кафе.5. Смешанное назначение		13-001966-5801-0001-00001-04(ДЖП.04.СЗАО.00621)(В08-00596)Префектура СЗАО		01.09.2010КРОСТ КПСФ, ТОО		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеПрефектура СЗАО 09.12.2010: В соответствии с постановлением от 09.02.2010 N 126-ПП в связи с невозможностью оформления земельно-правовых отношений на земельные участки для строительства жилых домов и школы с детским садом по адресам: Волоколамское шоссе, вл. 80-84, Сосновая аллея, вл. 2-6 и, как следствие, невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного контракта, принято решение прекратить реализацию инвестиционного проекта по указанным адресам на выполненном объеме без применения к инвестору штрафных санкций. (Постановление Правительства Москвы от 09.02.2010 N 126-ПП)
295	улица Маршала Новикова д. 12 к. 1реконструкция жилого дома с обустройством плоской кровли под жилые цели2. Жилые дома		21-142551-5801-0001-00000-07(318)Префектура СЗАО		02.07.2010Чомарян Лиана ЛевоновнаБалихина Наталья ВладиславовнаМустафаева Эльнара Мустафа-кызыТарасова Анжела ВасильевнаКолесников Олег ЮрьевичВоронцов Борис АртуровичКиселева Надежда ВасильевнаЗенкова Елена ЛьвовнаХуламханов Тахир ЧотоуовичПетрова Ирина МихайловнаКарапетян Ашот ЛевоновичАзарова Надежда Александровна		Контракт законченПрефектура СЗАО 08.12.2010: Строительство объекта завершено, оформлено разрешение на ввод. Инвесторами оформлено право собственности на надстроенные помещения. Префектурой направлено обращение в Департамент города Москвы по конкурентной политике о присвоении ИК статуса "прекращен".
296	Пятницкое шоссе вл. 10строительство объекта торгово-бытового назначения3. Нежилые объекты		12-165397-5801-0001-00000-06 Префектура СЗАО		15.01.2010Обществом с ограниченной ответственностью "Кассиопея"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура СЗАО 08.12.2010: Строительство объекта завершено. В соответстви с решением МВК от 11.10.2010 N 36 принято решение о применении к инвестору штрафных санкций, в связи с чем в целях подготовки Акта о результатах реализации инвестиционного проекта префектурой направлен запрос в Департамент имущества города Москвы о проведении оценки и расчете штрафных санкций.
297	Походный проезд вл. 5-7проектирование и строительство капитального объекта транспортного хозяйства - автосервиса3. Нежилые объекты		22-066786-5801-0001-00000-06(111)Префектура СЗАО		05.06.2009ЗАО "ФАСО"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Объекты введены в эксплуатацию, Акты реализации оформлены. Необходимо присвоить контракту статус завершен.
298	проезд Донелайтиса вл. 27Строительство жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже и гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение		13-006411-5801-0001-00001-06Префектура СЗАО		01.03.2009"МОСФУНДАМЕНТСТРОЙИНВЕСТ"		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииПрефектура СЗАО 08.12.2010: В настоящее время оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта в части жилых помещений от 03.08.2009 года N 13-006411-5801-0001-00001-06-АЧР-1. Пунктом 4 постановления Правительства Москвы от 22.06.2008 N 652-ПП и п. 3 дополнительного соглашения N 2 от 22.04.2009 к инвестиционному контракту предусмотрена компенсация инвестору затрат на присоединение электрической мощности в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.05.2007 N 393-ПП.
299	Северное Тушино, мкр. 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.Комплексная реконструкция. Строительство "стартовых" жилых домов.1. Комплексная застройка		13-000035-5801-0001-00001-99(74)(08-00377)Префектура СЗАО		31.12.2008КОМПАНИЯ ГЛАВМОССТРОЙ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъекты построены, введены в эксплуатацию.Акты оформлены по всем корпусам, за исключением корп. 9
300	Лодочная ул., д. 9, корп. 1 (вл. 21, корп. 3)Южное Тушино, кв-л 12 (ул. Свободы и ул. Лодочная)Комплексная реконструкция квартала. Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями.1. Комплексная застройка		13-000036-5801-0001-00001-99(89)Префектура СЗАО		31.12.2007СТРОЙИНДУСТРИЯ-4, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрекращение на выполненном объеме. Объекты построены, введены в эксплуатацию.Акты оформлены. Прекращение ИК на выполненном объеме
301	Демьяна Бедного ул., вл. 24, корп. 1А, 1Б, 1В, 1ГГенерала Карбышева бульвар, вл. 14, вл. 183-я Хорошевская ул. вл. 7Маршала Тухачевского ул, вл. 26/35, корп. 1 А, 1Б, 1ВСтроительство жилых домов с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение		13-000462-5801-0001-00001-97(37)(ДМЖ.01.СЗАО.00043)(08-00061)Префектура СЗАО		31.12.2006СТРОЙИНДУСТРИЯ-4, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализацииОбъекты построены
302	Строительный проезд вл. 4-6Строительство 2-х ярусного гаража-стоянки на 89 машино-мест.4. Гаражи-стоянки		14-001951-5801-0001-00000-00(8)(08-00519)Префектура СЗАО		30.06.2005ВИЛЛКОМПАНИ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъект построен. Акт оформляется.
303	Покровское-Глебово, участок Иваньковское ш. - Береговая ул. - Никольский туп., 5аСтроительство поселка малоэтажной застройки с деловым центром и подземным гаражом, реконструкция1. Комплексная застройка		13-001584-5801-0001-00001-99(75)(08-00060)Префектура СЗАО		30.06.2005ФСК КОНТИ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииВсе объекты построены. Акты реализации оформлены на все объекты за исключением корп. Б2-7
304	Твардовского ул., напротив вл. 1Новое строительство копмлекса жилых домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой, строительство5. Смешанное назначение		13-002047-5801-0001-00001-03(ДЖП.03.СЗАО.00474)(ВМ08-00355)Префектура СЗАО		31.12.2004"ПСФ "Крост" ЗАО.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОбъекты построены, введены в эксплуатацию.Акты оформлены на все объекты, за исключением помещения гаража по ул. Твардовского, д. 4, корп. 4 (в одностороннем порядке).
305	Митино, мкр. 8б, корп. 2Митино, мкр. 8б , 8в.Митино, мкр. 8б, корп. 3Митино, мкр. 8б, корп. 4митино, мкр. 8б, корп. 5Митино, мкр. 8б, корп. 1Митино, мкр. 8б, корп. 8Митино, мкр. 8б, корп. 15Митино, мкр. 8б, корп. 12Митино, мкр. 8б, корп. 13Митино, мкр. 8б, корп. 14Митино, мкр. 8б, корп. 9Митино, мкр. 8б, корп. 10Митино, мкр. 8б, корп. 11Митино, мкр. 8б, корп. 6Митино, мкр. 8б, корп. 7Комплексная застройка микрорайона 86 (жилые дома с подземными и встроенно-пристроенными автостоянками) и освобождение площадки мкр. 8в.1. Комплексная застройка		13-000037-5801-0001-00001-02(00338)(ДЖП.02.СЗАО.00338)(ВМ08-00365)Префектура СЗАО		31.12.2004ГЛАВМОССТРОЙ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт частичной реализации
306	Мкр. 2Д "Куркино", деревня Юрово.Строительство комплекса малоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта.5. Смешанное назначение		13-002126-5801-0001-00001-00(25/К-9)(ДМЖ-00.СЗАО.00203)Префектура СЗАО		31.12.2003ООО "АНТРАКТ"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииСтроительство объектов завершено
307	Химкинский бульвар, вл. 4Реконструкция жилого дома2. Жилые дома		11-002186-5801-0001-00001-00(2)Префектура СЗАО		31.03.2003 "Тема" ЗАО НПП		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)
308	район Куркино, мкр. 18Строительство многофункционального центра Комплекса медико-профессиональный реабилитации и социальной адаптации инвалидов3. Нежилые объекты		12-002416-5801-0001-00001-01(139)Префектура СЗАО		31.12.2002ФГОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеРасторжение ИК в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 N 620-ПП.Готовится иск в суд о расторжении. Соглашение о расторжении в стадии оформления.
309	Тухачевского Маршала ул. вл. 53-57Строительство жилого дома (нежилых помещений нет) и подземной отдельно расположенной одноуровневой автостоянки, строительство5. Смешанное назначение		13-002181-5801-0001-00001-00(119)(08-00379)Префектура СЗАО		31.12.2002"Тема" ЗАО НПП.		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)Объект введен в эксплуатацию, Акт реализации оформлен. Необходимо присвоить контракту статус завершен
310	Твардовского ул. вл. 10Строительство гаражно-сервисного комплекса, реконструкция4. Гаражи-стоянки		14-002360-5801-0001-00001-01(178)(08-00367)Префектура СЗАО		31.12.2002АОЗТ ГСК "Альгис"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеАкт оформлен в одностороннем порядке.Есть решение суда по иску инвестора.
311	Карамышевская наб. д. 56, корп. 1 (корп. 9а, б квартал 76 муниципального района "Хорошево-Мневники")Строительство жилого дома с устройством боксовых гаражей под корпусом 9б5. Смешанное назначение		11-000494-5801-0001-00001-99(20)(08-00356)Префектура СЗАО		30.06.2002АСТИКОМ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленОбъекты введены в эксплуатацию. Необходимо присвоить контракту статус завершен.
312	Митинская ул., д. 26, д. 28, к. 1.Строительство "стартовых" жилых домов.5. Смешанное назначение		13-000028-5801-0001-00001-99(103)(08-00271)Префектура СЗАО		31.12.2001НПСК "Полипром"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленОбъекты введены в эксплуатацию,Акты реализации оформлены. Необходимо присвоить контракту статус завершен.
313	Р-н "Северное Тушино", Героев - Панфиловцев, вл. 24-26Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки		14-000625-5801-0001-00001-97(07-97)(ВИ)Префектура СЗАО		30.06.2001ГСЭК "Парус"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъект введен в эксплуатацию
314	ул. Живописная, д. 36, к. 1, 2.Снос 3-х жилых строений, Строит-во "стартового" жилого дома.2. Жилые дома		11-001116-5801-0001-00001-98(151)Префектура СЗАО		31.12.1999ОАО "Домостроительный комбинат N 1"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленЗавершен
315	Хорошево-Мневники квартал 76, корп. 10а, бСтроительство монолитно-кирпичного 22-этажного террасного жилого дома с устройством боксовых гаражей под корпусом 10б5. Смешанное назначение		11-000227-5801-0001-00001-98(19)Префектура СЗАО		31.12.1999АСТИКОМ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленОбъекты введены в эксплуатацию. Необходимо присвоить контракту статус завершен.
316	Волоколамское ш., вл. 60.Строительство "стартового" жилого дома.5. Смешанное назначение		13-001612-5801-0001-00001-99(8)Префектура СЗАО		31.12.1999ООО "Рестан"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
317	Пойма реки Сходня квартал 4 корпус 5.Строит-во "стартового" жилого дома.2. Жилые дома		11-001114-5801-0001-00001-98(150)Префектура СЗАО		31.12.1999Мосфундаментстрой N 8		Объект введен в эксплуатацию, оформлен акт реализации на весь контракт (все объекты)
318	ул. Рогова, д. 7Строительство "стартового" жилого дома.2. Жилые дома		11-000647-5801-0001-00001-97(22)Префектура СЗАО		31.03.1999Российский научный центр "Курчатовский институт"		Контракт законченОбъекты введены в эксплуатацию. Необходимо призсвоить контракту статус завершен.
319	Набережная Б. ул. мкр. 15, вл. 9-11Строительство жилых домов с нежилыми помещениями, строительство5. Смешанное назначение		13-000652-5801-0001-00001-97(53)(ДМЖ.01.СЗАО.00038)(08-00063)Префектура СЗАО		31.12.1998СУ 83 Мосфундаментстрой		Контракт законченОбъекты построены. Акты оформлены.Необходимо присвоить контракту статус заверешен.
320	Барышиха вл. 14Многожтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки		14-001099-5801-0001-00001-98(99)Префектура СЗАО		31.12.1998ГСК "Ретуш-2"		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
321	пр-т Маршала Жукова, вл. 47, корп. 7а, б.Строит-во "стартового" жилого дома.2. Жилые дома		11-001221-5801-0001-00001-96(8)(ВИ)Префектура СЗАО		13.05.1998АСТИКОМ, ЗАО		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформлен
ЗелАО	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
322	г. Зеленоград, ул. ГоголяНовое строительство гаража-стоянки на 450 м/мест с комплексом сервисного обслуживания.3. Нежилые объекты		12-071281-5901-0050-00001-06Префектура ЗелАО		31.03.2011АВТОЭКО, ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализациинеобходимо оформление акта о результатах реализации
323	Зеленоград, MP N 2 (у въезда в город со стороны автомагистрали Москва - С.Петербург (450 м)).Строительство 2-й очереди пункта контроля большегрузного автотранспорта.3. Нежилые объекты		12-006595-5901-0050-00001-05Префектура ЗелАО		30.11.2008"ВИРС" ООО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформляется Акт.Вопрос о штрафных санкциях.
324	мкр. 5 "а" г. Зеленоград, корп. 559, корп. 560.Строительство двух жилых домов с автостоянкой и нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение		13-028336-5901-0050-00001-04(1/04)(ДЖП.04.3ел.00607)Префектура ЗелАО		31.12.2006НП МЖК "Зеленоград"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеВедется оформление Акта реализации ИК в одностороннем порядкеВедутся судебные разбирательства
325	Зеленоград, 15 мкр. проезд 621 между корпусами 1501 и 1504 (Крюково)Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м, строительство4. Гаражи-стоянки		14-000014-5901-0050-00000-01(9)(10-00546)Префектура ЗелАО		31.05.2005ООО "Стинком"		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеОформлен Акт по решению суда в пользу инвестора
ОИВ	Адрес и предмет контракта		Номер контракта Ответственный		Срок реализации Инвесторы		Состояние реализации контракта
326	Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6.Строительство административного и производственного корпусов с подземной автостоянкой и лабораториями.3. Нежилые объекты		12-007000-5901-0050-00001-05ДПиРМиСП		23.09.2010"СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД" ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииНеобходимо оформление акта о результатах реализации.Объект введен (1-оч. в полном объеме) в эксплуатацию разрешением МГСН в 2009 г. (1 п.к.) в 2010 г. (2-6 п.к.)
327	Проектируемый проезд N 1494 (вблизи Выборгской улицы, вл. 6, территория ГУП "Механизация спецавтотранспорта").Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Яшино" закрытого типа 220/20 кВ (2*100 MBА) - 1-й Пусковой комплекс) с кабельными заходами КЛ "Ново-Братцево-Яшино" 220 кВ (2-ой Пусковой комплекс)3. Нежилые объекты		12-113919-5101-0027-00001-06ДепТЭХ		01.04.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализации1-й пусковой комплекс построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки, Оформлен акт частичной реализации. 2-й комплекс - Правительством Москвы издано распоряжение от 13.03.2009 г. N 409-РП, предусматривающее продление срока ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2010 г.Оформляется дополнительное соглашение.
328	мкр. 2, 3 и 4 территории Щербинка района Южное Бутово ЮЗАО г. Москвымкр. 2, 3 и 4 территории Щербинка района Южное Бутово ЮЗАО г. МосквыСоинвестирование Департаментом строительства многоквартирных жилых домов в мкр. 2, 3 и 4 территории Щербинка района Южное Бутово.5. Смешанное назначение		13-021402-5601-0026-00000-07(15/02)(ДДМС)Моснадзор		31.12.2009Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы		Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права, акт о результатах реализации контракта не оформленСм. контракт 13-002668-5601-0026-00001-07 "Проектирование и строительство жилых домов, отдельно стоящих социальных и нежилых объектов, наземных и подземных гаражей-стоянок, улично-дорожной сети и строительство городских инженерных коммуникаций мкр. 1, 2, 3, 4 территории Щербинка района Южное Бутово"
329	Ореховый бульвар, вл. 26, корп. 2Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Ново-Орехово" закрытого типа 110/20 кВ (2*80 МВА) с кабельными заходами).3. Нежилые объекты		12-113875-5501-0148-00001-06ДепТЭХ		31.03.2009ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию. Оформление акта о результатах реализации возможно после выпуска дополнительного соглашения к инвестиционному контракту. Проект дополнительного соглашения проходит процедеру согласования.
330	Боровское шоссе, у пересечения с Проектируемым пр. N 634Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Никулино" закрытого типа 220/20 кВ (4*100 МВА) с кабельными заходами).3. Нежилые объекты		12-113683-5701-0081-00001-06ДепТЭХ		31.03.2009ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОформление АР
331	Строгино, пересечение пр. 120 с пр. 48Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и\или пропан-бутана, т.е многотопливной автомобильной заправочной станции.3. Нежилые объекты		12-008937-5801-0001-00000-03(01/03)ДТиС		30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"		Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт реализацииОбъект введен в эксплуатацию
332	Кленовый бульвар, вл, 13.Строительство 17-и эт. жилого дома с первым нежилым этажом и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение		13-008380-5501-0148-00001-03(00463)(ДЖП.03.ЮАО.00463)ДТиС		28.02.2007Корпорация "СХолдинг" ЗАО.		Объект введен в эксплуатацию, акт реализации подписан в одностороннем порядке, оформление осуществляется в судебном порядкеСтроительство подземного гаража-стоянки исключено из условий контракта согласно 2391-РП от 11.09.2009, ДС об исключении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрированно Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство подземного гаража-стоянки исключено из условий контракта. Объект введен в эксплуатацию, оформляется акт о результатах реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо продление сроков реализации, по которым начато строительство объектов, ведется проектирование, и сроки реализации не истекли (Всего: 369)

ЦАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
1	2	3	4	5
01	Внедрение в ЕИРЦ города Москвы АСУ ЕИРЦ, в том числе СПО.	13-135279-5001-0012-00001-06(ЕИРЦ конкурс)Префектура ЦАО	31.12.2017ЦЕНТР ГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО	действует
02	Поварская ул., д. 8/1/1, стр. 1, 2.Хлебный пер., д. 3;ул. Кременчугская (напротив вл. 34)Комплексная реконструкция зданий под нежилые цели и строительство комплекса ГУВД г. Москвы в ЗАО.1. Комплексная застройка	12-001308-5001-0012-00001-04(В01-00587)Префектура ЦАО	31.03.2015"Мосрыбхоз" ЗАО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИнвестор обратился в Москонтроль о продлении срока реализации проекта до 31.12.2015. Строительство многофункционального архитектурного комплекса до 31.12.2013. Проблема, препятствующая реализации проекта - невозможность переселения института США и Канады до строительства по городскому заказу здания по адресу: Спасская 3-5.
03	Софийская наб., д. 34, стр. 3 (бывшая ул. Болотная, д. 12, стр. 3)Реконструкция и строительство гостинично-офисного центра.3. Нежилые объекты	12-008834-5001-0012-00001-03(10-2131/рн-2)(01-00314)Префектура ЦАО	31.12.2014Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР"	Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истекНе урегулирован вопрос вывода пользователя нежилых помещений и финансирования инвестором затрат, связанных с перебазированием 1-го отдела ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве.
04	Дурова ул. вл. 3Строительство многофункционального офисно-делового центра и комплекса "Храм детства", строительство конюшни с манежем, реконструкция здания ул. Дурова, стр. 1, д. 24 под жилое3. Нежилые объекты	12-001454-5001-0012-00001-03(С01-00460)Префектура ЦАО	31.12.2014Закрытое акционерное общество "Форум Пропертиз Инвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек работы не ведутся
05	ул. Садовническая, вл. 82, стр. 3, 6, 8, 9, 10, 12ул. Садовническая, вл. 82, стр. 2ул. Садовническая, вл. 73, стр. 1Аул. Садовническая, вл. 82, стр. 1, 4, 5ул. Садовническая, вл. 82 (вкл. вл. 11), вл. 84, стр. 5, вл. 73, стр. 17Поэтапное реформирование (самореформирование) предприятия и строительство на освобождаемой территории многофункционального нежилого комплекса административно-офисного назначения3. Нежилые объекты	12-000066-5001-0012-00001-02(2-1903/н-2)(01-00080)Префектура ЦАО	31.12.2014Краснохолмский Камвольный Комбинат, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек1-я и 2-я очереди ИК - введены. Оформление АЧР.Выполняются работы по 1-му этапу ИК в части объектов 3 и 4 очереди.
06	Шаболовка ул., вл. 7-9Строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и объектами социально-бытового назначения.5. Смешанное назначение	13-068421-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО	31.12.2013Инвестиционная строительная компания "Столица-Групп", ООО	Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истекДепартаментом транспорта и связи г. Москвы рассматривается вопрос о возможности сохранения трамвайного депо.
07	улица Тимура Фрунзе вл. 11Реогранизация (реабилитация) производственной территории ЗАО "Красная Роза 1875": строительство многофункционального комплекса общественно-делового и гостиничного назначения с подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-078442-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО	31.12.2013КРАСНАЯ РОЗА 1875, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОтселение жителей из общежитий.
08	Ордынка Б. 11/6,стр. 1Реконструкция жилого дома под пансионат для ветеранов2. Жилые дома	11-001643-5001-0012-00001-99(2-1517/p-1)(01-00059)Префектура ЦАО	30.09.2013Производственный кооператив Мрамор	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВыполнение 1-го этапа ИК. Разрабатывается проект документации.
09	Таганская ул. 34, стр. 2Реконструкция нежилого здания с надстройкой одного этажа, реконструкция3. Нежилые объекты	12-008781-5001-0012-00001-03(7-2160/рн-2)(01-00372)Префектура ЦАО	30.06.2013Православный единоверческий прихож храма Святителя Николая Мирликийского в Студенцах	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование
10	Озерковская наб. д. 14, стр. 1Строительство культурно-оздоровительного центра со сносом существующего строения3. Нежилые объекты	12-001125-5001-0012-00001-03(2-2069/р-2)(01-00201)Префектура ЦАО	31.05.2013РОО "Культурно-оздоровительный женский клуб "Веста"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ соответствии с заключением Москонтроля, инвестору необходимо повторно обратиться в Москонтроль после получения ГПЗУ для принятия решения по ТЭПам объекта и экономики проекта. Оформление ГПЗУ инвестором приостановлено в связи с несогласием с ТЭПами объекта по ГПЗУ. Вопрос внесен на рассмотрение Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.
11	Малая Сухаревская площадь вл. 10/31Строительство Московского театрального центра "Вишневый сад".3. Нежилые объекты	12-058636-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2013ООО "ФЛЭТ и Ко"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
12	улица Большая Лубянка вл. 20 к. 2район Нагатино-Садовники, мкр. 1, к. 29А, 30А, 29Б, 30Б;район Нагатино-Садовники, мкр. 2, Нагатинская наб., к. 35проектирование и строительство с отделкой и оснащением в полном объеме нежилого здания (Объект N 1), проектирование и строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными и наземными гаражами-стоянками (Объект N 2)5. Смешанное назначение	13-048296-5001-0012-00001-10Префектура ЦАО	31.03.2013ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
13	ул. Б.Дмитровка, вл. 9, стр. 1-6, 8-11, вл. 7/5, стр. 5Камергерский переулок вл. 4 к. 1, 3улица Большая Дмитровка д. 7/5 стр. 4Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3Реализация инвестиционного проекта в части организационных, проектных, строительно-монтажных и иных работ для ввода объектов в эксплуатацию5. Смешанное назначение	13-000014-5001-0012-00001-93(8-16/нр-1,2)(01-00527)Префектура ЦАО	31.03.2013ЗАО "НВП" Закрытое акционерное общество "ИНГЕОЦЕНТР"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроектирование
14	Смоленская пл., вл. 7-9Проектирование, реконструкция и строительство многофункционального общественного комплекса и оптимизацию пересадочного узла станций метро "Смоленская"3. Нежилые объекты	12-028437-5001-0012-00001-04(В-00562)Префектура ЦАО	31.03.2013АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекГПЗУ не разработано, Проблема, препятствующая реализации проекта - не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.
15	Яузский бульв. д. 9/6, стр. 1, 3, 5, 8Работы по реставрации и приспособлению для современного использования комплекса зданий (объектов культурного наследия регионального значения).3. Нежилые объекты	12-008849-5001-0012-00001-03(7-2296/p-1)(01-00450)Префектура ЦАО	31.12.2012Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ ПАРТНЕР"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДЗР отказал инвестору в оформлении договора аренды з.у. По инф. ДЗР отсутствует решение о предоставлении з.у., а также не прекращено право опер. управления Научно-практич-го центра медицинской радиологии Комитета здравоохранения гор. Москвы на строения. На совещ. 19.10 в префектуре, рекомендовано инвестору с Центром оформить договорные отношения на здание по адресу: ул. Ср. Калитниковская, 28, стр. 1, находящееся в собственности инвестора и в которое выведен Центр, после чего ДИгМу прекратить право оперативного управл.
16	Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3 (2-й Казачий пер., д. 3/4, стр. 1).Садовническая улица д. 73 стр. 19Перебазиров. наркодиспансера N 9 из здания по Щетининскому пер., д. 4, стр. 3 в реконструир. здание по Садовнической ул., д. 73, стр. 19 (объект 1) и строит-во на освобож.участке (Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3) жил. дома с подземкой автостоянкой (Объект 2)5. Смешанное назначение	13.027951-5001-0012-00001-04(00586)(ДЖП.04.ЦАО.00586)Префектура ЦАО	31.12.2012ООО "Аквилон-Эстейт".	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформляется ГПЗУ.
17	3-й Кадашевский переулок д. 3 стр. 1, 7Реконструкция жилых строений под нежилые цели для осуществления уставной деятельности МАК (подземный гараж-стоянка).3. Нежилые объекты	12-073319-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2012Общество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДИГМ не выведены арендаторы нежилых помещений.
18	ул. Петровка, вл. 26, стр. 9Строительство административно-жилого комплекса с апартаментами, многофункциональным спортивным залом, помещениями для временного пребывания детей с организацией участка детской прогулочной площадки и подземной автостоянки3. Нежилые объекты	12-036089-5001-0012-00001-10Префектура ЦАО	31.12.2012Закрытое акионерное общество "Северо-Запад Инвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроектирование
19	Хохловская площадьСтроительство 6-ярусного подземного гаража-стоянки на 272 м/м и наземной части досугового назначения.4. Гаражи-стоянки	14-036893-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.10.2012ИНКОНИКА, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
20	Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Ленина, д. 11 (бывший д. 7)улица Щепкина вл. 3АРеконструкция нежилого здания и строительства нежилого административного здания3. Нежилые объекты	12-024192-5001-0012-00001-10Префектура ЦАО	01.10.2012Открытое Страховое Акционерное Общество "Ингосстрах"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекулица Щепкина вл. 3А - работы не начатыЖители возражают против строительства.
21	Шлюзовая наб., вл. 4/2Реформирование производственной территории с последующим проектированием и строительством многофункционального комплекса, включая помещения без конкретных технологий для устройства офисов, гостиница квартирного типа, спротивно-оздоровительный комплекс, по#3. Нежилые объекты	12-027999-5001-0012-00001-10Префектура ЦАО	01.09.2012Закрытое акционерное общество "Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика "Парижская коммуна"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроектная документация разработана, утверждена МГЭ. Ведутся работы согласно графику производства работ.
22	Серебрянический пер. 5, стр. 1Реконструкция нежилого здания, реконструкция3. Нежилые объекты	12-002143-5001-0012-00001-00(7-1520/р-2)Префектура ЦАО	23.07.2012ЗАО "Винд"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование
23	улица Большая Якиманка вл. 15/20 стр. 1, 2Реконструкция и строительство комплекса зданий под нежилые цели с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-090316-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	30.06.2012ФИРМА - АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. СТРОИТЕЛЬСТВО - 424, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
24	ул. Советской Армии, вл. 6.Строительство спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-012075-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	30.06.2012Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
25	Мещанская улица д. 9/14 стр. 1Реконструкция нежилого здания с надстройкой двух этажей.3. Нежилые объекты	12-033101-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.05.2012ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
26	Б. Никитская, д. 9/15/2, строение 1 (подъезды N 1, 2)Реконструкция здания5. Смешанное назначение	13-000973-5001-0012-00001-98(6-1170/p-1)Префектура ЦАО	31.03.2012Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИнвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
27	ул. Ильинка, дом 3/8, стр. 3, 4 и Богоявленский пер., д. 6, стр. 1Комплексная реконструкция зданий и новое строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой1. Комплексная застройка	12-063121-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2012Закрытое акционерное общество "Теплые Торговые Ряды"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование
28	Последний пер., д. 8Сретенка ул. кварталы 267 и 268Б. Головин пер., д. 5, стр. 1Последний пер., д. 10Большой Головин переулок д. 19Большой Головин переулок д. 15Большой Головин переулок д. 12 стр. 1Последний пер., д. 26Реконструкция кварталов. Строительство, реконструкция, реставрация, кап. ремонт, благоустройство.1. Комплексная застройка	13-000015-5001-0012-00001-93(5-37/нр-1,2)Префектура ЦАО	31.03.2012ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем принято решение вернуться к рассмотр. вопроса о продл. срока реализ. проекта после решения вопроса по оформлению земельно-правовых отношений.
29	Никитская Б. ул., д. 9/15/2, стр. 1 (подъезд N 5 и N 6)Реконструкция, реставрация и новое строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 94 м/места, а также благоустройство, озеленение прилегающей территории.5. Смешанное назначение	13-001078-5001-0012-00001-96(6-894/р-1)Префектура ЦАО	29.02.2012Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИнвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
30	1-й Самотечный переулок вл. 17 БСтроительство жилого дома с подземной автостоянкой для ЖСК Союза кинематографистов России.5. Смешанное назначение	13-024957-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО	29.02.2012ИНТЕКО, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
31	Старопименовский пер. д. 4 стр. 2, (об. 1), д. 13, стр. 4 (об. 2)Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями (об 1) и административного здания (об 2)5. Смешанное назначение	13-004092-5001-0012-00001-02(8-1960/p-1)(01-00282)Префектура ЦАО	31.12.2011Учреждение Московской Федерации профсозов "Фонд имущества профсоюзов Москвы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроектирование
32	Энтузиастов ш. вл. 2-4Строительство многофункционального центра.3. Нежилые объекты	12-008915-5001-0012-00001-04(01-00541)Префектура ЦАО	31.12.2011"Здоровье" МОБФПЗ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМК в соответствии с поручением ПКЦ рассматривает обращение инвесторов о переуступки прав и обязанностей по ИК от РОБФПЗ "Здоровье" к ООО "Джи-Пи-Мэг". Завершаются работы нулевого цикла.
33	ул. Новорязанская д. 26-28,ул. Новая Басманная д. 29Строительство делового центра с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-006300-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2011ЗАО "ОЛМИНЕЯ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекРеализуется в установленном порядке
34	Костянский пер., д. 6, стр. 1,Уланский пер., вл. 5-7, стр. 2, вл. 7-9Реконструкция здания и строительство административного здания3. Нежилые объекты	12-041163-5001-0012-00001-09Префектура ЦАО	31.12.2011"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
35	1-й Николощеповский переулок д. 20/41-й Смоленский переулок вл. 19-211-й Николощеповский переулокСтроительство многофункционального комплекса с размещением помещений Дома причта для прихода церкви Святителя Николая на Щепах, подземного гаража на 160 машино-мест, перенос тяговой подстанции Т-5АП и Т-5Ф и дистанции специальных объектов3. Нежилые объекты	12-075398-5001-0012-00001-09Префектура ЦАО	31.12.2011ЗАО "СК ДОНСТРОЙ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОтселение жителей не начато. Жители возражают против строительства многофункционального комплекса.
36	Садовническая наб., вл. 3-7,Садовническая ул., вл. 10-14Строительство многофукционального административного комплекса с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-144232-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	30.12.2011ООО "Раушская"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСтроительство понижающей подстанции для обеспечения энергоресурсами районов г. Москвы Реализуется в установленном порядке
37	4-й Котельнический переулок д. 3Освобождение и реабилитация территории с последующим строительством многофункционального комплекса жилого и общественно-делового назначения.5. Смешанное назначение	13-071460-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	30.12.2011ГАРУС, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек ведется проектирование
38	переулок Сивцев Вражек вл. 42 стр. 1 - 5Строительство единого градостроительного комплекса, включающего создание Международного культурного и делового центра им. Ю.А. Гагарина и строительство жилого дома.5. Смешанное назначение	13-083148-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.08.2011ИнвестСтройКом, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроблема, препятствующая реализации проекта, - не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.
39	Олимпийский проспект, вл. 12/16.Строительство многофункционального комплекса.3. Нежилые объекты	12-019247-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.07.2011АН-СИБКОНТАКТ ИНВЕСТ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
40	улица Бурденко вл. 11Строительство жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой на месте сносимого существующего здания2. Жилые дома	11-008916-5001-0012-00001-03(ДЖП.03.ЦАО.00497)Префектура ЦАО	31.07.2011Новый дом-94	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
41	Сытинский тупик, вл. 3а.Строительство многофункционального жилого комплекса.5. Смешанное назначение	13-007526-5001-0012-00001-04(B1-00570)Префектура ЦАО	30.06.2011ОАО Палашевский рынок	Завершается строительство объекта
42	Тверская-Ямская 4-я ул., вл. 10, 12, 14, стр. 1Осуществление мероприятий по обеспечению проектирования и строительства жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом, направленных на сохранение исторически сложившейся застройки и регенерацию историко-градостроительной среды5. Смешанное назначение	13-028428-5001-0012-00001-04(00603)(ДЖП.04.ЦАО.00603)Префектура ЦАО	30.06.2011ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекТребуется продление
43	Олимпийский просп. вл. 10Строительство подземного гаража-стоянки с наземными встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения4. Гаражи-стоянки	14-027327-5001-0012-00001-04(01-00467)Префектура ЦАО	30.06.2011ГСК "Лаврский"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекработы не ведутся из-за отсутствия финансирования
44	Староконюшенный переулок вл. 45 стр. 1Проектирование, реконструкция с реставрацией 6-эт. жилого дома.5. Смешанное назначение	13-008008-5001-0012-00001-03(00556)(ДЖП.03.ЦАО.00556)Префектура ЦАО	30.04.2011ПОДЪЕМ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек1-й этап ИК выполнен.Ведутся работы по 2-му этапу ИК.
45	Коровий вал, д. 5, стр. 6, 8 - 1-й Люсиновский пер., вл. 2-4Строительство административного здания с подземным гаражом-стоянкой3. Нежилые объекты	12-006702-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2011"Ассамблея народов России" ООО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта. Решения не принято.
46	Лубянская пл. (у Политехнического музея)Никольская улица д. 10/2 стр. 1, 3А, 3БНикольская улица д. 12/1;М. Черкасский пер., д. 1/3Рек-ция нежилых зданий под многофункциональный (торгово-ресторанный, гостинично-деловой) центр с подземным гаражом, Стр-во и размещение оборудования понизительной подстанции П-6 и рек-ция теплового пункта станции Лубянка.3. Нежилые объекты	12-001662-5001-0012-00001-00(3-1569/р-2)(01-00090)Префектура ЦАО	31.03.2011ВЕСТА, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСудебные разбирательства по иску инвестора к Правительству Москвы о продлении срока реализации ИП.
47	Лужнецкий проезд д. 15ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2Сафоновская улица д. 15Садово-Кудринская ул., д. 15ул. Красина, д. 27/20, стр. 3, 41-я улица Ямского Поля вл. 12Шмитовский проезд д. 29 к. 10Проектирование, строительство и техническое оснащение в соответствии с медицинским заданием Департамента здравоохранения города Москвы в 2007 - 2008 гг.3. Нежилые объекты	12-001354-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.03.2011ООО "Медстройинвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПроект ДС, предусматр. продление срока ИК, в целом до 2016 года проходит согл. в городе.
48	Дмитровский переулок д. 5 стр. 1Реконструкция с новым строительством административного здания.3. Нежилые объекты	12-127749-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.03.2011Российские семена, ЗАО НПФ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребует продления
49	2-й Щемиловский пер., д. 5АКосой пер., д. 17, стр. 2Строит-во жилого дома со встроен. пристроен. нежил. помещ. и подземным гаражом-стоянкой, реконструкция нежилого здания с надстройкой и пристройкой, с подземным гаражом.5. Смешанное назначение	13-008394-5001-0012-00001-03(00468)(ДЖП.03.ЦАО.00468)Префектура ЦАО	31.03.2011Асмато, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребуется продление
50	Цветной бульвар вл. 13Строительство жилого дома с общежитием для артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-015951-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО	30.03.2011ЗАО "Мосстрой-инвест" Московский цирк никулина на Цветном бульваре, ЗАО	Завершается строительство объекта
51	Тетеринский переулок, вл. 18Строительство административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-011496-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	28.02.2011"Тетрис" ЗАО	Завершается строительство объектаНе решен вопрос с пожарным проездом. В связи с отказом инвестора от оплаты неустойки за нарушение сроков оплаты компенс., расчитанной ДЖПиЖФ, префектурой 17.11.2010 повторно направлено обращение в адрес Ю.В. Росляка с предложением ДЖПиЖФ взыскать ден. ср-ва с инвестора в суд. порядке.
52	Староконюшенный переулок д. 10/10 стр. 8Большой Афанасьевский переулок д. 14 стр. 3переулок Сивцев Вражек вл. 5-7/14Воссоздание утраченных строений и реконструкция.3. Нежилые объекты	12-002139-5001-0012-00001-01(9-1795/р-2)(01-00368)Префектура ЦАО	28.02.2011Долорес, Центр парикмахерского искусства, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПо объектам: Б. Афанасьевский пер., д. 14, с. 3, пер. Сивцев Вражек вл. 5-7/14 (нежилое строение) срок выполнения 1-го этапа ИК до 28.02.2011. Проектная документация не разработана. На объекте работы не начаты. По объекту: Староконюшенный пер. вл. 1 /10 стр. 8 - Урегулирование имущественных вопросов, связанных с порядком взаиморасчетов сторон по приобретенным соинвестором помещений для городских служб. Объект введен в эксплуатацию. Оформляется АР
53	Трехгорный вал д. 14, стр. 1Реконструкция ветхого жилого дома с нежилыми помещениями, благоустройство прилегающей территории.5. Смешанное назначение	13-008746-5001-0012-00001-03 (00467)(ДЖП.03.ЦАО.00467)(BM01-00421)Префектура ЦАО	28.02.2011Фирма ТРАНСГИДРОСТРОЙ, ООО	Завершается строительство объекта
54	1-й Новый переулок д. 9 стр. 3Новое строительство со сносом существующего здания3. Нежилые объекты	12-028430-5001-0012-00001-04(4-2335/р-2)(01-00513)Префектура ЦАО	31.01.2011"Торговый Дом "Беларусь" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребует продления
55	1-й Добрынинский пер., д. 8, стр. 1.Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой (без защитного сооружения ГО) с надстройкой.5. Смешанное назначение	13-008396-5001-0012-00001-03(00426)(ДЖП.03.ЦАО.00426)Префектура ЦАО	31.12.2010ГАРАНТКАПИТАЛ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекОформляется ГПЗУ
56	Якиманский пер. д. 6, стр. 1-8Перебазирование промышленных предприятий из исторического центра. Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого и нежилого назначения.5. Смешанное назначение	13-002814-5001-0012-00001-03(10-2091/н-1)(01-00232)Префектура ЦАО	31.12.2010Представительство компании "Элапоэль Трейдинг Лимитед"	Завершается строительство объекта
57	Милютинский переулок д. 10 стр. 1Реставрация с приспособлением к современному использованию нежилого здания (объект общественного питания)3. Нежилые объекты	12-051743-5001-0012-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЦАО	31.12.2010Пассаж, ООО	Завершается строительство объекта
58	Бакунинская улица вл. 82 стр. 1Строительство в режиме регенерации исторической застройки административно-делового здания с размещением учебного центра повышения квалификации работников электротехнической промышленности.3. Нежилые объекты	12-053776-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО	31.12.2010ЗАО, Электро-Профи	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта
59	улица Земляной Вал вл. 59Строительство комплекса зданий культурного центра "Школы скульптуры А.И. Рукавишникова"3. Нежилые объекты	12-091259-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2010ФОНД РАЗВИТИЯ ИСКУССТВ А.И. РУКАВИШНИКОВА, НО	Завершается строительство объекта
60	2-й Сыромятнический переулок вл. 11/16Строительство административно-делового комплекса, включая городские инженерные сети и сооружения3. Нежилые объекты	12-117385-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО	31.12.2010ИНТЕРПРОДРЕСУРС, ООО	Завершается строительство объектаТребуется принятие решения по 196-ПП, инвестор 06.07.10 обратился в МК по вопросу продления срока строительства до 31.03.2011.Заключение префектурой направлено в МК 23.09.10
61	Серебряническая наб. вл. 27 и 29,Земляной вал, вл. 50,Тессинский пер., вл. 2-6/19Комплексная реконструкция 1-й очереди: организация транспортной развязки со строительством гаража-стоянки и объекта ГО, стр-во многофункционального центра с подзем. гаражом-стоянкой, стр-во жилого и адм.-культурного комплекса с подземным гаражом-стоянкой.1. Комплексная застройка	13-010202-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2010АВГУР, ООО "Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" ОАО "ГИАП"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекИнвестор 14.07.2010 обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации ИП до 31.07.2011. Положит. заключение преф. напр. 10.08.10 в Москонтроль
62	Известковый переулок д. 1/4 стр. 1Строительство объекта нежилого фонда: административно-офисного здания с подземным гаражом-стоянкой на 10 м/м.3. Нежилые объекты	13-008821-5001-0012-00001-03(00428)(ДЖП.03.ЦАО.00428)Префектура ЦАО	31.12.2010ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РУБИН", ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВедется проектирование; после получения заключения МГЭ инвестор обратится в Москонтроль по 196-ПП для рассмотрения вопроса продления срока реализации ИП.
63	Погодинская улица вл. 4Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 262 м/м5. Смешанное назначение	13-061797-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.12.2010АВВАЛОН, ТСЖ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребуется принятие решения по 196-ПП о продлении срока реализации проекта.
64	Мясницкий пр-д., д. 5/28, стр. 1-1а,Мясницкий пр-д, д. 3/26, стр. 2Строительство административного здания.3. Нежилые объекты	12-000149-5001-0012-00001-02(4-1985/р-2)(01-00101-ДС-1)Префектура ЦАО	31.12.2010"ЭНЕРГОСФЕРА Управляющая компания", ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекНа 1-ю очередь строительства (административное здание по адресу: Садово-Спасская ул. д. 28) оформлен АЧР от 23.04.2008 N 12-000149-5001-0012-00001-02-АЧР-1. Ведется согласование проекта 2 очереди строительства (административное здание по адресу: ул. Мясницкая, д. 3/26 стр. 1). 27.09.2010 инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока строительства до 2012
65	3-я Тверская-Ямская улица вл. 30/29Реконструкция строений со строительством пристройки к зданию медицинского центра, включающей стационар (без родильного дома), поликлинику, кафедру терапии и семейной медицины Российского государственного медицинского университета.5. Смешанное назначение	13-049358-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2010МЕДИЦИНА, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек требуется продление
66	Средний Кисловский пер., д. 5/6, стр. 2Реализация инвестиционного проекта реконструкции жилого дома5. Смешанное назначение	13-015985-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО	31.12.2010"В Кисловском переулке", ТСЖ	Завершается строительство объекта
67	улица Щепкина вл. 43Строительство многофункционального административного здания второй очереди комплекса "Сибирское подворье" с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-002682-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.10.2010Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛКО"	Завершается строительство объекта инвестор обратился в МК по 196-ПП решение не принято
68	улица Большая Дмитровка д. 18/10 стр. 2Реконструкция административного здания.3. Нежилые объекты	12-007681-5001-0012-00001-03(8-227/р-2)(01-00414)Префектура ЦАО	31.10.2010АУДИТ И ФИНАНСЫ, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА	Завершается строительство объектаТребуется продление
69	Павелецкая площадь у вокзалаПроектирование и строительство конечной станции троллейбусного маршрута "Б-черный", стационарного туалета в составе многофункционального комплекса на площади Павелецкого вокзала3. Нежилые объекты	12-008928-5001-0012-00001-03(2-2297/н-2)(01-00448)Префектура ЦАО	30.09.2010ОАО "Павелецкая"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтролем принято решение в части стр-ва 1-й очереди инв.проекта По 2-й очереди проекта решение будет принято в случае оформления зем.-правовых отношений в установленном порядке (отсутствует государственная регистрация договора аренды). РД ПМ будет издан Москонтролем
70	Магистральная 2-я ул., вл. 7АСтроительство второй очереди теплоэлектростанции Московского Международного Делового Центра "Москва-Сити"3. Нежилые объекты	12-028991-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	30.09.2010ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОАО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
71	Б. Татарская, 13, квартал 368Строительство на освобождаемой территории жилищно-общественного комплекса с подземными автостоянками на 755 м/м. Строительство административного здания, встроенного ДОУ на 60 мест.5. Смешанное назначение	13-028345-5001-0012-0001-04(00619)(ДЖП.04.ЦАО.00619)Префектура ЦАО	30.09.2010ЛГМ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВ службах города рассматривается вопрос замены доли города на помещения д/сада, относящихся к доле инвестора. Решения не принято
72	Остоженка 12 стр. 3-3аСнос существующего здания и строительство жилого дома с подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-008893-5001-0012-00001-03(00413)(ДЖП.03.ЦАО.00413)(ВМ01-00336)Префектура ЦАО	01.07.2010ООО "Синега-1"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекСроки строительства будут определены на основании ПОС. Повторное обращение в Москомархитектуру - после разработки ГПЗУ. До настоящего не оформлены зем.-правовые отношения для получения ГПЗУ, т.к. не сформирован единый зем. участок.
73	Звонарский пер., вл. 3/4, стр. 1.Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение	13-000017-5001-0012-00000-02(00348)Префектура ЦАО	01.06.2010ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтроль рассматривает вопрос о продлении срока с 19.04.2010. Решение не принято.
74	Арбат Новый ул., д. 21, стр. 2.Реконструкция нежилого здания для использования под театральные цели.3. Нежилые объекты	12-005916-5001-0012-00001-04(В01-00600)Префектура ЦАО	28.05.2010ЗАО "ТАТРУС"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
75	Дмитровка М. 16, стр. 3Реконструкция административного здания3. Нежилые объекты	12-002365-5001-0012-00001-01(8-1706/р-2)(01-00317)Префектура ЦАО	07.04.2010ООО "Общество поддержки культуры и просвещения "Эрмитаж"	Завершается строительство объектаТребуется продление
76	ММДЦ "Москва-Сити" Центральное ядро.Строительство наземной части Центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити"3. Нежилые объекты	12-026022-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	01.04.2010БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД, АКОО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформляется проект ДС (проходит согласование в городских организациях).
77	Мира проспект, вл. 90-96Строит. и ввод в эксплуатацию II очереди торгово-административного комплекса "Крестовский", предусмат. в своем составе сельскохозяйств.рынок, универсальн. магазин, предприят. питания и бытового обслуживан., развлекат. центр, систему автостоянок3. Нежилые объекты	21-119980-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2010ТОРГОВЫЙ ДОМ, КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем 29.03.2010 принято решение о продолжении реализации без продления срока ИК с применением ш/с с 01.01.2009 до даты получения разрешения на ввод без выпуска РД и заключения ДС.
78	Серебряническая набережная вл. 7-11Строительство детского спортивно-оздоровительного клуба и жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже3. Нежилые объекты	12-002329-5001-0012-00001-01(7-1781/н-2)(01-00243)Префектура ЦАО	31.12.2009НОУ Общеобразовательная школа "Престиж"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекоформляется проект ДС о продлении срока проектирования до 30.06.2012
79	Столярный переулок д. 3 к. 18Реконструкция административного здания с использованием чердачного пространства.3. Нежилые объекты	12-014517-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО	31.12.2009Флайснэр, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПроект ДС, предусматривающий продление контракта, будет оформлен в установленном порядке после оплаты инвестором штрафных санкций в городской бюджет
80	улица Остоженка д. 8 стр. 2Реконструкция здания с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-007033-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2009"РТ-Фарм" ООО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
81	Ордынка Большая ул., д. 8, стр. 1, 2, 3, 4; д. 14, стр. 3-13, 18.Кадашевский тупик., д. 3.Реализация компенсационного проекта создания производственных мощностей, а также на освобожденной территории осуществление строительства офисно-жилого комплекса.5. Смешанное назначение	13-008650-5001-0012-00001-03 (00399)(ДЖП.03.ЦАО.00399)Префектура ЦАО	01.12.2009"ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" ООО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекИнвестором возвращены денежные средства соинвесторам по договорам соинвестирования.
82	Тургеневская площадьСтроительство подземного гаража-стоянки с шестью подземными этажами и открытой площадки для отстоя автомобилей.3. Нежилые объекты	12-094688-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	30.11.2009ИНКОНИКА, ООО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекСуды с подрядчиком
83	ул. Большая Ордынка, д. 20/4, стр. 1 и Ордынский тупик, д. 6, стр. 1.Реконструкция с реставрацией фасада 6 этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.2. Жилые дома	11-119563-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	01.10.2009МОСИНВЕСТСТРОЙ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
84	Новинский бульв. 11Реконструкция нежилой части здания.5. Смешанное назначение	13-000194-5001-0012-00001-98(12-1182/р-1,2)(01-00015)Префектура ЦАО	01.04.2009"Мост" ЗАО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекСуды с федеральными органами власти о принадлежности объекта завершены, собственность признана за РФ. Необходимо принятие решения Москонтролем о дальнейшей реализации проекта. Соответствующее обращение 17.09.2010 направлено префектурой в адрес Москонтроля. Согласно 372-ПП от 28.04.2009 действие 246-ПП от 13.03.2001 "О реконструкции нежилых помещений здания, расположенного по адресу: Новинский бульв., д. 11 и отмене постановления Правительства Москвы от 17.12.96 N 1003" приостановлено, но в п. 3 этого постановления сказано, что "настоящее постановление не является основанием для внесения изменений в инвестиционный контракт"
85	Краснопресненская набережная вл. 16;(ММДЦ "Москва-Сити")Стр-во офисно-административного здания на зем. участке 2 Северного въезда в Центральное ядро ММДЦ "Москва-Сити" со стор. 1-го Красногвардейского проезда и стр-ву наземно-подземного паркинга с сопутств. инфраструктурой для его функц-я, с компл. благоустройств3. Нежилые объекты	12-077379-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО	01.04.2009ОАО "СИТИ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП (инвестор обратился в МК).
86	Гиляровского ул., вл. 2-4; вл, 2/5, стр. 5проспект Мира, вл. 5, стр. 4 и ул. Гиляровского, вл. 4, стр. 6Проектирование и строительствомногофункционального комплекса с включением помещений Московского театра под руководством О. Табакова3. Нежилые объекты	12-001091-5001-0012-00001-98(5-1224/р-2)(01-00149)Префектура ЦАО	31.03.2009СтройБюро, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВыпускается РД о продлении срока строительства очереди (офисный центр с включением помещений театра) до 31.12.2011 и для проектирования II очереди этап (гостиница с номерами квартирного типа) до 31.12.2011
87	Никитский бульв., вл. 6/20Строительство гостиничного комплекса с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-028433-5001-0012-00001-04(12-2349/н-2)(01-00531)Префектура ЦАО	31.03.2009ООО "КБФ ACT"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ соответствии с протоколом совещания в.и.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 08.09.2010 А.В. Кузьмину поручено принять срочные меры по оформлению РД предусматривающего строительство гостиничного комплекса высотностью 23 метра (6) этажей.
88	ул. Спартаковская, вл. 21, стр. 1, вл. 23, корп. 1, вл. 25/28, стр. 1Строительство подземной автостоянки3. Нежилые объекты	11-016318-5001-0012-00001-09 Префектура ЦАО	31.03.2009Общество с ограниченной ответственностью "Грандстройс"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта
89	Даев пер., д. 29а, стр. 2Реконструкция 5-ти эт. жилого дома и ремонт фасадов примыкающих жилых домов.5. Смешанное назначение	13-008857-5001-0012-00001-03 (00571)(ДЖП.03.ЦАО.00571)Префектура ЦАО	28.02.2009ООО "ФЛЭТ и Ко"	Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истекОформляется проект ДС о продлении срока строительства жилого дома до 31.12.2011.
90	Тверской бульвар, д. 27/20/1Воссоздание, реконструкция и реставрация памятника архитектуры "Дом Салтыкова на Бронной", нежилой3. Нежилые объекты	12-002248-5001-0012-00001-01(6-1689/р-2)(01-00152)Префектура ЦАО	31.12.2008НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ВИОНЕТ-ГРУПП, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТребуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП Оформление ДС приостановлено решением Мэра до урегулирования спора между РФ и г. Москвой о признании права собственности на строения 1 и 6 по данному адресу (от 06.04.2010 N 4-19-23826).
91	Брестская 2-я ул. д. 6Реконструкция с надстройкой нежилого здания и строительство многоярусной механической автостоянки.3. Нежилые объекты	12-003706-5001-0012-00001-02(8-2033/н-2)(01-00301)Префектура ЦАО	30.12.2008ООО "Техноком Трейд"	Завершается строительство объектаОтказано в продлении
92	ул. Арбат, д. 24; д. 26/2/3, стр. 1.Реконструкция со сносом и новое строительство торгово-делового комплекса.3. Нежилые объекты	12-00584-5001-0012-0000-03(12-2037/рн-2)Префектура ЦАО	31.08.2008Траст-Ойл, ЗАО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ соответствии с принятым Москонтролем решением срок строительства объекта продлен до 1-го квартала 2011 года (оформляется дополнительное соглашение)В соответствии с заключением Москомнаследия инвестором ведется перепроектирование объекта
93	Брошевский пер., напротив вл. 6.Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-061070-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2008СИСТЕМА-М, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекНеобходимо принятие решения по 196-ПП, 1-й этап выполнен.
94	Большая Серпуховская улица д. 19/37 стр. 4Проектирование и реконструкция жилого дома5. Смешанное назначение	13-128034-5001-0012-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЦАО	29.02.2008БАВ, ООО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекВедутся судебные разбирательства о взыскании с инвестора штрафных санкций. Окончательного судебного решения не принято.
95	Большая Серпуховская улица д. 46 стр. 14Неглинная улица д. 14 стр. 1Трубная улица д. 19/12 стр. 1Реконструкция нежилого здания.3. Нежилые объекты	12-002156-5001-0012-00001-00(5-1567/р-2)(01-00130)Префектура ЦАО	31.12.2007Ратники Отечества, БФ	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПо 415-ПП от 18.05.2010 срок продлен до: Трубная ул., д. 19/12, стр. 1 - 30.06.2010 Неглинная ул., д. 14, стр. 1 - (I этап) - 31.12.2010 - ДС о продлении а АИС "ЕАСТ" не представлен
96	Рождественка 31/6, стр. 1, 2;(объект N 1)Трубная пл. 4 стр. 1, 2, 5 (объек N 2);Неглинная ул. 20/2 стр, 1 - 5 (объект N 3)Реконструкция (новое строительство) объектов для создания европейского центра архитектуры3. Нежилые объекты	12-004113-5001-0012-00001-02(5-2021/рн-2)(01-00115)Префектура ЦАО	01.07.2007СТРОЙВЭКС, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекТрубная пл., 2 - завершено, оформлен акт о результатах частичной реализации от 31.12.08. Рождественка ул., вл. 11, стр. 1-7 - издан 1820-РП от 01.09.2010 об исключении из предмета ИК. ДС не оформлен (отказ инвестора). На совещании у Ресина В.И. 21.09.10 поручено Москонтролю издать новый РД о приостановке действия 1820-РП от 01.09.10
97	улица Большая Ордынка д. 20/4 стр. 1Реконструкция с реставрацией 4-х этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.2. Жилые дома	11-119629-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2007Закрытое акционерное общество "МОСИНВЕСТСТРОЙ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
98	Охотный ряд д. 2Воссоздание гостиницы "Москва", восстановление3. Нежилые объекты	12-008919-5001-0012-00001-03(ДИ01-00433)Префектура ЦАО	31.12.2006ЗАО "Декорум"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекоформляется проект ДС о продлении срока реализации ИП до 25.12.2011.
99	Романов пер. д. 7/5, стр. 2 (Б. Никитская ул. д. 5/7, стр. 2)Реконструкция с реставрацией фасада здания, реконструкция3. Нежилые объекты	12-002607-5001-0012-00001-04(01-00524)Префектура ЦАО	07.04.2006Колледж по международному праву, управлению и экономике	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ соответствии с принятым Москонтролем решением срок выполнения первого этапа (срок разработки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению здания по адресу: Романов пер., д. 7) до 30.06.2011 без применения к инвестору штрафных санкций.
100	Лесная ул. 51/2, д. 55, стр. 3аб,Новолесная ул. 4Строительство гостинично-делового и торгового центра с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-000075-5001-0012-00001-96 (3-904/н-2)(01-00572-ДС-2)Префектура ЦАО	31.12.2005"Агрострой" ПО ТОО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
101	2-й Вражский пер., д. 5.Строит-во жилого дома с нежил. помещ. и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-008885-5001-0012-00001-03(00395)(ДЖП.03.ЦАО.00395)Префектура ЦАО	31.12.2004Предприятие общественной организации инвалидов коммерческий центр "Обин"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем принято решение продлить срок 1-го этапа строительства жилого дома до 30.12.2011 г. Срок 2-го этапа ИК будет продлен на основании ПОС. РД ПМ готовит Москонтролем (не издан)
102	2-й Троицкий пер., вл. 1, Троицкая ул., вл. 1Строительство подземных гаражей-стоянок4. Гаражи-стоянки	14-000395-5001-0012-00001-01(5-1831/н-1)Префектура ЦАО	31.12.2004ООО "Стройинтерсервис - Инвест"	Завершается строительство объекта12.10.2010 инвестором сданы документы в Мосгосстройнадзор для получения разрешения на ввод (не устранены замечания управления пожарного надзора, экологического контроля, отдела благоустройства)
103	Лубянка Б. 26, стр. 1Реконструкция офисного здания с торговыми помещениями, реконструкция3. Нежилые объекты	12-000834-5001-0012-00001-95(4-543/р-2)(ВИ 01-00107)Префектура ЦАО	31.12.2002ЗАО "Контракт-Интероко"	Завершается строительство объектаТребует продления
104	Фурманова ул. (Нащокинский пер.) 8Комплексная реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями1. Комплексная застройка	13-000826-5001-0012-00001-95(9-461/р-1)(ВИ 01-00340)Префектура ЦАО	01.02.1998АОЗТ "Крест Девелопмент"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекОтселены жители, выкуплены нежилые помещения. Строительные работы завершены. В связи с тем, что проектная документация в установленном порядке не утверждена, объект в эксплуатацию не введен.
105	1-й Казачий переулок д. 6 стр. 21-й Казачий переулок д. 6 стр. 72-й Казачий переулок д. 9 стр. 1Реконструкция здания3. Нежилые объекты	12-000319-5001-0012-00000-94(10-313/р-2)Префектура ЦАО	30.12.1996Фирма Селена LTD, АО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекСудебное разбирательство не завершено.
САО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
106	Молжаниновский р-н., Международное ш.Застройка Молжаниновского р-на.Строительство жилых домов, нежилых помещений, гаражей-стоянок.5. Смешанное назначение	13-002277-5101-0027-00001-04Префектура САО	31.12.2015Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная Дирекция "Международная"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано распоряжение от 11.09.09 2392-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2015 г.Оформлено дополнительное соглашение.
107	ул. Вагоноремонтная, вл. 25Организация финансирования, строительство и эксплуатация мусороперерабатывающего завода N 1.3. Нежилые объекты	12-138568-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.12.2013ЕФН Проектгезельшафт Мюльфербреннунгсанлаге N 1 мбХ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
108	77 км МКАД, развязка (участок N 21)Проектирование и строительство автосервиса с торговыми помещениями; и городских инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта3. Нежилые объекты	12-057862-5101-0027-00001-09Префектура САО	15.09.2012Общество с ограниченной ответственностью "ФК МОТОРС"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура САО 08.12.2010: В настоящее время в Москонтроле в рамках 196-ПП рассматривается обращение инвестора ФК Моторс о продлении срока реализации 1-го этапа реализации инвестиционного контракта. Также у Инвестора существуют определенные проблемы с получением ГПЗУ (наличие красных линий на земельном участке)
109	Чапаевский переулок вл. 3Хорошевское шоссе вл. 2-20Строительство комплекса зданий Международного авиационного делового центра, с жилыми домами по индивидуальному проекту с объектами социально-бытового назначения.5. Смешанное назначение	13-006958-5101-0027-00001-03(00583)(ДЖП.03.САО.00583)Префектура САО	31.03.2012ЗАО "СК ДОНСТРОЙ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекБлоки А и В построены, введены в эксплуатацию, оформены акты частичной реализации. Правительством Москвы издано постановление от 11.05.2010 г. N 390-ПП, предусматривающие продление срока строительства блока "Б" до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.
110	Ленинградское шоссе вл. 39Проектирование и строительство спортивно-зрелищного и тренировочного комплекса с инфраструктурой.3. Нежилые объекты	12-087740-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.03.2012ВФСО "Динамо"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано постановление от 06.10.2009 г. N 1077-ПП о продлении срока ввода многофункционального спортивного комплекса в эксплуатацию до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.
111	мкр. 9-10, р-на Войковский.Старопетровский проезд д. 12 к. 1мкр. 9-10 к района Войковский, корп. 42.Старопетровский пр., д. 10Амкр. 9-10 к Войковского района, корп. 44Комплексная застройка мкр. 9-10 к1. Комплексная застройка	13-000008-5101-0027-00000-02(00370)(ДЖП.02.САО.00370)(ВМ09-00517)Префектура САО	31.12.2011ОАО "Моспромстройматериалы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
112	4-я Магистральная ул., д. 4.Строительство учебно-производственного здания.3. Нежилые объекты	12-023131-5101-0027-00001-05Префектура САО	01.10.2011Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина, НОУ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано постановление от 30.06.2009 г. На 639-ПП, предусматривающее продление срока строительства до 30.06.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение от 24.11.2009 г. о продлении срока строительства до 30.06.2011 г.
113	ул. Михалковская, вл. 52 (Объект 1),Подколокольный пер., вл. 11А (Объект 2).Строительство объектов нежилого фонда: первой очереди здания колледжа по адресу: ул. Михалковская, вл. 52 (Объект N 1) и бизнес-центра по адресу: Подколокольный пер., вл. 11А (Объект N 2).3. Нежилые объекты	12-000923-5101-0027-00000-08Префектура САО	01.04.2011Общество с ограниченной ответственностью "СТ Донстрой"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформлен акт реализации в части нежилых помещений по адресу Михалковская ул. вл. 52 После оформления префектурой ЦАО Акта реализации в части объекта по адресу: Подколокольный пер. владение 11 А, стр. 1, ИК необходимо присвоить статус "завершен"
114	Новосходненское шоссе, д. 80Строительство газотурбинной электростанции "Молжаниновка" предусматривающее и 2-ую очередь строительства3. Нежилые объекты	12-033933-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.12.2010РЕСАД, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано распоряжение от 22.05.2008 г. N 1109-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2010 г. Оформлено дополнительное соглашение. В Москонтроль направлено обращение о продлении сроков до 1012 г.
115	улица Куусинена вл. 21Строительство центра реабилитации слепых с комплексом жилых и общественных помещений (4 автономных блока) и автостоянки.5. Смешанное назначение	13-000048-5101-0027-00001-99(8/2-08-В)(09-00286-ДС-1)Префектура САО	31.12.2010Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
116	Дубнинская ул., вл. 20-22.Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями.5. Смешанное назначение	13-006959-5101-0027-00001-03(00512)(ДЖП.03.САО.00512)Префектура САО	31.12.2010Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК"	Завершается строительство объекта отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию (не выдано до устранения недоделок), что препятствует подготовке Акта реализации
117	улица Зорге вл. 19Неглинная улица д. 29/14 стр. 1, 3Строительство многоуровневой парковки. Проектирование, строительство и реконструкция здания ГУК Московского театра "Школа современной пьесы".3. Нежилые объекты	14-000941-5101-0027-00001-04(46-САО)(В09-00630)Префектура САО	31.12.2010"Си Эс-Трейдинг" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
118	Базовская улица вл. 20АСтроительство жилого дома над отдельно стоящим сооружением ГО типа "А-50".5. Смешанное назначение	13-071204-5101-0027-00001-06(ГКК аукцион)Префектура САО	07.07.2010Строй-Инвест, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано распоряжение от 20.10.2010 г. N 2322-РП, предусматривающее продление срока строительства до 23.03.2012 г. Оформляется дополнительное соглашение. Префектура САО 10.12.2010: По допсоглашению получено согласование ДЭПР
119	Ленинградское шоссе д. 39 стр. 23Реконструкция зоны городского пляжа, предусматривающая реконструкцию сущ. здания с уменьшением площади здания до 1800 кв.м.3. Нежилые объекты	12-062296-5101-0027-00001-08Префектура САО	01.04.2010ВФСО "Динамо"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение, откорректированное по замечаниям городских структур направлено на согласование в Москонтроль
120	Ленинградское шоссе д. 39 стр. 14Реконструкция бань, предусматривающая реконструкцию существующего строения и новое строительство спортивно-релаксационного центра с подземным паркингом.3. Нежилые объекты	12-062478-5101-0027-00001-08 Префектура САО	01.04.2010 ВФСО "Динамо"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного контракта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение доработано по замечаниям городских структур и 02.12.2010 направлено на согласование в Москонтроль.
121	Ленинградское шоссе вл. 39Ленинградское шоссе д. 39 стр. 7Ленинградское шоссе д. 39 стр. 6реконструкция существующего административного здания, здания трибун; строительство гостинично-офисного центра с подземными и наземными паркингами, многофункционального торгово-выставочного комплекса спортивной водно-моторной техники с подземными и наземными3. Нежилые объекты	12-068542-5101-0027-00001-05Префектура САО	01.04.2010ВФСО "Динамо"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы изданы постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП и распоряжение от 07.10.2010 г. N 1283-РП, предусматривающие продление срока строительства объектов до 31.12.2011 года.Оформляется дополнительное соглашение
122	Беговая улица д. 36Строительство многофункционального административно-гостиничного здания3. Нежилые объекты	12-061894-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.03.2010ДИНАМО-ПЕТРОВСКИЙ ПАРК XXI ВЕК - МШ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано распоряжение от 4 мая 2010 г. N 844-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2013 г. Оформляется дополнительное соглашение.
123	Верхняя Масловка ул., вл. 23, корп. 2; вл. 25.Строительство офисно-жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой (вл. 23, к. 2) и реконструкция жилого дома (вл. 25) под офисно-жилой комплекс.5. Смешанное назначение	13-008152-5101-0027-00001-03(00473)(ДЖП.03.САО.00473)Префектура САО	31.12.2009Дорсент, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВ соответствии с поручением Мэра Москвы от 27.09.2010 г. N 4-19-2621/0-1 Москонтролем осуществляется оформление распоряжения Правительства Москвы о продлении реализации инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций.
124	Ленинградский проспект, д. 66, корп. 2Строительство жилого дома с подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-002490-5101-0027-00001-04(ДЖП.04.САО.00620)Префектура САО	30.09.2009МАГ Г	Завершается строительство объекта
125	Карельский бульвар д. 1/24Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом.5. Смешанное назначение	13-006493-5101-0027-00001-05Префектура САО	01.03.2008ОАО Строительно-промышленная корпорация "Развитие"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано распоряжение от 14.09.2009 г. N 2412-РП, предусматривающее продление срока строительства до 30.10.2013 г. без применения к заказчику-застройщику (ФСО России) и инвестору (ОАО "ГЛАВСТРОЙ") штрафных санкций. Оформляется дополнительное соглашение
126	ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1.Реконструкция Ленинградского рынка. Создание межрегионального торгового центра.3. Нежилые объекты	12-000203-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.12.2007"Калужская Управляющая Компания" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПравительством Москвы издано постановление от 19.10.2010 г. N 942-ПП, предусматривающее продление срока реализации проекта реконструкции Ленинградского рынка с размещением межрегионального торгового центра по адресу: ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1 до 31.12.2010 г. без применения штрафных санкций.Оформляется дополнительное соглашение
127	Дыбенко ул., вл. 14, корп. 2Ховрино, Клинская, Лавочкина, Зеленоградская, Фестивальная, Петрозаводская, Ляпидевского, Дыбенко, Онежская.Дыбенко ул., вл. 22, корп. 2Фестивальная улица вл. 22 к. 1АПетрозаводская улица вл. 12улица Дыбенко вл. 26 к. 1Петрозаводская улица вл. 18Дыбенко ул., вл. 16, корп. 1ул. Фестивальная, вл. 47Зеленоградская ул., вл. 35, корп. 3Комплексная реконструкция мкр. 13, 16 и 19 р-на Ховрино. Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями и гаражными комплексами, отселение, снос.1. Комплексная застройка	13-000013-5101-0027-00001-97(20-САО)Префектура САО	31.12.2006МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВсе акты о результатах реализации оформлены за исключением 4-х адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3., ул. Дыбенко, вл. 38, корп. 1 ул. Петрозаводская, вл. 2. Ведется отселение оставшихся 3-х домов снос в 4 кв. 2010 Правительством Москвы издано распоряжение от 08.12.2009 г. N 1362-ПП, предусматривающее продление срока строительства жилого дома: ул. Дыбенко, вл. 38, к. 1 до 01.03.2010 г. без применения штрафных санкций, и исключение из предмета инвестиционного контракта адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3. ЗАО "МФС-6" в рамках 196-ПП готовит обоснование для Москонтроля с просьбой продлить срок ввода объекта до 30.09.2010 г.
128	Ленинградский пр-т, вл. 37Надстройка существующих одноэтажных гаражей и создание многофункционального многоэтажного гаражного комплекса.4. Гаражи-стоянки	14-002366-5101-0027-00001-01(34-САО)Префектура САО	30.09.2002МЕРЛИН-К, ФИРМА, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВ связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность расторжения Контракта на выполненных объемах.
СВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
129	Шереметьевская улица вл. 8Строительство Центра культуры, искусства и досуга имени А. Райкина3. Нежилые объекты	12-004153-5201-0050-00001-02(02-00057)(02-00057)Префектура СВАО	31.12.2012Некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития культуры" имени А.И. Райкина	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
130	улица Коминтерна вл. 28Искры ул., вл. 3, стр. 2проезд Нансена вл. 7Строительство жилых домов с административными помещениями и физкультурно-оздоровительным комплексом5. Смешанное назначение	13-090211-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	31.12.2012Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ ИНТЕРКОМ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
131	ул. Снежная, вл. 26, Амундсена, вл. 14Проектирование и строительство многофункционального административного здания с подземной автостоянкой и Центра детского творчества3. Нежилые объекты	12-050484-5201-0050-00001-09Префектура СВАО	30.03.2012СтройЦентр, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
132	Широкая вл. 13Строительство многофункционального гаражного комплекса, включающего гараж-стоянку с сервисными службами и физкультурно-оздоровительный центр с подсобными помещениями.4. Гаражи-стоянки	14-004154-5201-0050-00001-02(2)(02-00084)Префектура СВАО	31.12.2011ГСК "Бугорок"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек получен ГПЗУ
133	Маломосковская ул., д. 4, стр. 1Снос существующего нежилого здания, проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с первыми нежилыми этажами и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-000114-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	30.12.2011"Маэстротур" ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
134	ул. Грекова, вл. 9-13Строительство подземного гаража-стоянки с наземной въездной частью.4. Гаражи-стоянки	14-071212-5201-0050-00001-06(ГКК аукцион)Префектура СВАО	31.08.2011ИРБИС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекполучено заключение Мосгосэкспертизы
135	17-й проезд Марьиной Рощи, вл. 4Строительство административно-делового объекта с подземным паркингом и торговой функцией3. Нежилые объекты	12-043004-5201-0050-00001-07(ГКК аукцион)Префектура СВАО	14.07.2011ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТСТРОЙ", ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекРеализуется в сроки
136	улица Константинова вл. 11Строительство многоэтажного гаража-стоянки с административно-техническими помещениями и станцией техобслуживания4. Гаражи-стоянки	14-119657-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	30.06.2011ТЕХМОНТАЖСТРОЙ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДействует в сроках
137	Милашенкова ул., дом 12Е.Алтуфьевское ш., дом 77.Строительство Городского центра гимнастических видов спорта и жилищно-гаражного комплекса над сооружениями ГО.5. Смешанное назначение	13-021247-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	30.06.2011ДВК-НЕДВИЖИМОСТЬ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
138	ул. Полярная, вл. 37-39Заповедная ул., вл. 14, вл. 16.Строительство помещений и необходимой инфраструктуры завода по производству товаров народного потребления - Объект N 1.Строительство жилых домов с гаражным комплексом - Объект N 2.5. Смешанное назначение	13-008358-5201-0050-00001-03(00459)(ДЖП.03.СВАО.00459)Префектура СВАО	31.03.2011ОАО "Полимерпленка"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформлены АЧР по жилью.Оформляются АЧР по нежилью
139	Бочкова ул., вл. 3-15Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для парковки тролейбусов4. Гаражи-стоянки	14-001542-5201-0050-00001-99(12/10)Префектура СВАО	01.03.2011ООО "Аск-Лэнд"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДействует. Объект в эксплуатацию не введен. Контракт в сроках
140	Алтуфьевское ш. д. 18аНадстройка защитного сооружения типа А-24 физкультурно-оздоровительным центром с торговыми помещениями и встроенной автостоянкой, капремонт сооружения ГО.3. Нежилые объекты	12-000022-5201-0050-00001-02(02-00357)Префектура СВАО	07.02.2011ГУП СПНУ "Специальное пусконаладочное управление"	Завершается строительство объектаДействует. Не оформлен акт в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору для получения разрешения на ввод объекта. Устраняются недоделки
141	Ростокинская улица вл. 2проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, а также размещение объектов социальной сферы, в том числе детского дошкольного учреждения и размещения пристройки блока начальных классов к школе N 3525. Смешанное назначение	13-131226-5201-0050-00001-07Префектура СВАО	01.02.2011Общество с ограниченной ответственостью "ЭлитСтройГруп"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем рассматривается вопрос о продлении
142	Белозерская ул. вл. 10Строительство гаражного комплекса с торговыми, офисными помещениями и физкультурно-оздоровительным центром, строительство3. Нежилые объекты	12-001753-5201-0050-00001-03(и/к-3)(02-00431)Префектура СВАО	31.12.2010ГСК "Лия"	Завершается строительство объекта
143	проезд Серебрякова вл. 11-13Проектир. и строит. высот. многофункц. административно-жил. комплекса с подземн. гаражом и отдельно стоящ. многоэтаж. гаражом. автономн. центра теплоэлектроснабжен., переустройст. кабельно-воздушных линий электропередачи "Свиблово-Владыкино" и "Свиблово-Бутырки"5. Смешанное назначение	13-120871-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	31.12.2010ОАО "Новое кольцо Москвы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПосле решения вопроса по реализации программы "НКМ" Москонтролем будет рассмотрен вопрос о продлении ИК. Завершены работы подготовительного периода: произведен снос типографии и вывод 496 гаражей с территории застройки. Произведено устройство форшахты, строительство постоянной ограждающей конструкции котлована "стена в грунте", утройство балки и скважин для строительного водопонижения, устройство анкеров 1-го яруса, разработка и вывоз грунта и монтаж распорной системы. Строителство замарожено на нулевом цикле. Идет поиск инвестора.
144	Лианозово, мкр. 5АБ,Алтуфьевское шоссе, вл. 85Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-207375-5201-0050-00001-07Префектура СВАО	31.12.2010ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ, ЗАО	Завершается строительство объекта
145	Октябрьская улица вл. 105Строительство гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на 200 машино-мест, административно-технические помещения и Станцию технического обслуживания автомобилей с подсобными помещениями4. Гаражи-стоянки	14-056901-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	01.11.2010АБСОЛЮТ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура СВАО 10.12.2010: Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации
146	Высоковольтный проезд вл. 1 к. 3Высоковольтный проезд вл. 1 к. 2Высоковольтный проезд вл. 1 к. 1улица Бестужевых вл. 10АВысоковольтный проезд вл. 1 к. 8Высоковольтный проезд вл. 1Высоковольтный проезд вл. 1 к. 5БВысоковольтный проезд вл. 1 к. 6Высоковольтный проезд вл. 1 к. 7Высоковольтный проезд вл. 1 к. 4АВысоковольтный проезд вл. 1 к. 4БВысоковольтный проезд вл. 1 к. 5АСтроительство многофункционального жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, детское образовательное учреждение на 125 мест, гаражи на 550 м/м.5. Смешанное назначение	13-032695-5201-0050-00001-10 Префектура СВАО	30.06.2010ЗАО "ЭнерготехпромИнвестСтрой"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
147	Черского проезд, 13-15; вл. 19-21;Путевой проезд, вл. 26Строительство "стартовых" жилых домов.2. Жилые дома	11-001110-5201-0050-00001-98(4)Префектура СВАО	31.12.2009Открытое акционерное общество "Калина" Открытое акционерное общество "Новый мир"	Завершается строительство объекта
148	Холмогорская улица вл. 2Строительство 14-этажного жилого дома над существующим сооружением ГО, проектирование и реконструкция сооружения ГО (тип "А") с реновацией инженерных систем ГО.5. Смешанное назначение	13-106444-5201-0050-00001-07(аукцион)Префектура СВАО	31.12.2009Закрытое акционерное общество "ЮИТ СитиСтрой"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтролем принято решение о продлении ИК до 30.06.2011, выпускается РД
149	Новосущевская улица вл. 37Строительство кооперативного жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением.5. Смешанное назначение	13-055829-5201-0050-00001-07Префектура СВАО	01.04.2009ЖУРНАЛИСТ-3, ПЖСК	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекГотовится повторное обращение в Москонтроль о продлении срока ИК
150	Малыгина ул., вл. 12.Строительство 18-эт. жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-028009-5201-0050-00001-04(00595)(ДЖП.04.СВАО.00595)Префектура СВАО	31.03.2009ЗАО "Финансовая Корпорация"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтроль рассматривает вопрос о продлении
151	район Северный, 1-я Северная линия, вл. 31Строительство газотурбинной электростанции "Северный"3. Нежилые объекты	12-028567-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	31.03.2009Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "ДКМ-Инжиниринг" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг")	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекМосконтроль рассматривает вопрос о продлении ИК до декабря 2011 г.
152	проспект Мира, вл. 91, корп. 2-3проспект Мира, вл. 91, корп. 1-2,Строительство объектов торговли (магазины-салоны)3. Нежилые объекты	22-137028-5201-0050-00000-07Префектура СВАО	05.01.2009ООО "ЭХПО "Вель"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекготовится обращение в Москонтроль о продлении срока реализации
153	Алтуфьевское шоссе, вл. 54Строительство высотного административного здания с подземным двухуровневым гаражом3. Нежилые объекты	12-000211-5201-0050-00000-04Префектура СВАО	31.12.2008ИНСТРОЙТЭКС, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекДействует. Москонтроль устанавливает сроки дальнейшей реализации.
154	Холмогорская улица вл. 22. Жилые дома	11-069983-5201-0050-00000-07Префектура СВАО	31.12.2007ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
155	Студеный проезд вл. 5-7Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест с комплексом потребительских услуг (автосалон, открытая стоянка, мойка, СТО, АЗС газонаполнительная)4. Гаражи-стоянки	14-002054-5201-0050-00001-00(2/00-С)(02-00349)Префектура СВАО	31.12.2007ООО "АЛЬЯНС-ПИК"	Завершается строительство объектаДействует. Устранение замечаний госстройнадзора для сдачи объекта в эксплуатацию. АР не оформлен
156	Летчика Бабушкина ул., вл. 32.Строительство наземного трехэтажного гаража-стоянки на 50 машино-мест с тренажерным залом3. Нежилые объекты	12-001976-5201-0050-00001-04Префектура СВАО	31.12.2006"Российский Союз Молодежи" ООО	Завершается строительство объектаДействует. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору к вводу в эксплуатацию.
157	Отрадное, пр. пр. 5350Строительство многоэтажного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-000003-5201-0050-00000-99(53)Префектура СВАО	17.03.2006ГСК "Платформа Дегунино".	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПродление сроков строительства объекта в Москонтроле.
158	Бибиревская ул., вл. 6-г.Строительство многоэтажного гаража.4. Гаражи-стоянки	14-000013-5201-0050-00001-96(5)Префектура СВАО	30.09.2005"ГПСК ЛАНД"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекДействует. Не осуществлено строительство 2-й очереди. В связи с невозможностью реализации предлагается к расторжению. Прокладка высоковольтных линий.
159	Мира пр-т, вл. 127-129.Строительство многоэтажного гаража4. Гаражи-стоянки	14-001877-5201-0050-00001-04(02-00578)Префектура СВАО	31.12.2004ООО "Юджин Эстейт"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекреализация 2-го этапа, дополнительное соглашение не согласовано
160	Мира проспект, д. 83.Снос, отселение. Строительство жилого дома с 1-м нежилым этажом.5. Смешанное назначение	13-008914-5201-0050-00001-03(00491)(ДЖП.03.СВАО.00491)Префектура СВАО	31.12.2004ОАО "А.О. "Мрия-Инвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПосле разработке ГПЗУ Москонтроль рассмотрит вопрос о продлении ИК
161	Северодвинская ул., вл. 19Строительство гаражного комплекса4. Гаражи-стоянки	14-000606-5201-0050-00001-97(18/97)(ВИ)Префектура СВАО	15.06.1998"Экспотранс"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекДействует. Предложение префектуры расторгнуть инвестиционный контракт и перевести реализацию проекта в договор долгосрочной аренды земельного участка
ВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
162	Щелковское шоссе, вл. 9-11, 13-15, 17-19.квартал "Калошино-А", района Гольяновореконструкция квартала "Калошино-А" района Гольяново путем строительства трех жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и многоэтажными гаражами-паркингами1. Комплексная застройка	13-122562-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	31.03.2014Войсковая часть N 55002 ФСБ России "Сити-XXI век" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
163	Краснобогатырская ул., вл. 28;1-я ул. Измайловского зверинца, вл. 5а.Строительство высотного жилого комплекса с нежилыми первыми этажами и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-015399-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	31.03.2014ОАО "Моспромстройматериалы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
164	ул. Вешняковская, вл. 25-27.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-000112-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	31.12.2012СИСТЕМА-ГАЛС ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
165	Перовская улица вл. 66Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гаражным комплексом на 1490 м/м и объектами социальной сферы, на территории выводимого ЗАО "КХЗ".5. Смешанное назначение	13-010994-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	31.03.2012КУСКОВСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
166	ул. Матросская Тишина, вл. 10.Комплексная реконструкция территории и стоительство жилых домов со встроенно-пристронными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.1. Комплексная застройка	13-003735-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	01.03.2012ДОЛГОРУКОВСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ района КЭУг. Москвы "Абонент ЦТП 617/45"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
167	Маршала Рокоссовского б-р, вл. 5-8Рекультивация земельного участка и дальнейшее строительство жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземным гаражом5. Смешанное назначение	13-001235-5301-0013-00001-96(14-ж-96)Префектура ВАО	31.12.2011СФК "Атолл"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДЖПиЖФ вернул на доработку проект предварительного протокола по распределению жилых помещений объекта. Проект протокола на доработке у инвестора.
168	Измайловское ш., вл. 73жНовое строительство объектов нежилого фонда3. Нежилые объекты	12-009866-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	31.12.2011Общество с ограниченной ответственностью "Вернисаж в Измайлово"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
169	Чечулина ул., вл. 9-11.Строительство жилых домов с объектами культурно-бытового обслуживания, подземным гаражом и физкультурно-оздоровительным комплексом.5. Смешанное назначение	13-000445-5301-0013-00001-01(00313)Префектура ВАО	15.09.2011ГУП города Москвы "Культурно-спортивный клуб "ЛУЧ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
170	Русаковская ул., вл. 37-39Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового, бытового, культурного назначенияи с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-008395-5301-0013-00001-03(00449)(ДЖП.03.ВАО.00449)Префектура ВАО	31.08.2011ЗАО "Дон-Строй-Инвест"	Завершается строительство объекта
171	Перовская ул. вл. 37аСтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса3. Нежилые объекты	12-004142-5301-0013-00001-02(2-П-2002)(03-00180)Префектура ВАО	31.07.2011АПОГЕЙ, ООО	Завершается строительство объекта
172	улица Плеханова вл. 4Реализация инвестиционного проекта по проектированию и компенсационному строительству административно-делового комплекса.3. Нежилые объекты	12-048933-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	01.04.2011"ВНИИжелезобетон"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформляется доп. согл. о продлении срока строительства
173	Большая Семеновская улица вл. 55 стр. 5Реконструкция с надстройкой и пристройкой здания инженерно-конструкторских подразделений и административных служб3. Нежилые объекты	12-055004-5301-0013-00000-08Префектура ВАО	01.04.2011ОАО "Оргприминструмент"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ соответствии с заключением ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" от 19.09.2008 N 25/7422 инвестору потребовалось дополнительное согласование архитектурно-градостроительного решения с Москомнаследием. В связи с тем, что в непосредственной близости от здания по адресу: Б. Семеновская ул., вл. 55, стр. 5 расположен ценный объект культурного наследия регионального значения - кинотеатр "Родина" ОАО "Оргприминструмент" заказана в ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" разработка проекта охраны зон культурного наследия, расположенных в районе Семеновской площади (договор от 21.09.2009 N 38-09/291). Разработать и утвердить проект охраны зон культурного наследия планируется в срок до 01.12.2010.
174	квартал 47 района Северное Измайловокомплексная реконструкция и застройка квартала 47 района Северное Измайловой1. Комплексная застройка	13-011483-5301-0013-00001-09Префектура ВАО	31.03.2011Общество с ограниченной ответственностью "МагМос-Восток"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
175	Лечебная улица вл. 14 к. 1Снос существующего строения и строительство жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным учреждением, нежилым 1 этажом и подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-092207-5301-0013-00000-07Префектура ВАО	31.03.2011Аэроприбор-Восход, ОАО	Завершается строительство объектаСтроительство завершено, устраняются замечания Мосгосстройнадзора
176	шоссе Энтузиастов, вл. 56, стр. 11Реконструкция с надстройкой и пристройками производственно-складского корпуса3. Нежилые объекты	12-063017-5301-0013-00000-08Префектура ВАО	31.03.2011Пино, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтроль рассматривает вопрос о продлении срока строительства. Завершается разработка проектной документации.Предлагается расторгнуть по соглашению сторон.
177	Измайловский проезд, д. 1Реформирование территории предприятия и строительство многофункционального жилого комплекса5. Смешанное назначение	13-007023-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	28.02.2011Закрытое акционерное общество "Прима-мех"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем готовится распорядительный документ о продлении срока строительства объекта без применения к инвестору штрафных санкций. Инвестор снимает замечания ДИгМ по протоколу предварительного распределения нежилой площади объекта
178	15-я Парковая улица вл. 48 к. 4Строительство подземного многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-097828-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	28.02.2011ООО "КНТ Строй"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
179	Новогиреевская улица вл. 5Проектирование и строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 400 м/м и ДОУ на 100 мест.5. Смешанное назначение	13-069705-5301-0013-00001-08Префектура ВАО	28.02.2011Глобинвестстрой, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
180	Щелковский пр., вл. 4Строительство надзмно-подземного обвалованного гаража4. Гаражи-стоянки	14-008895-5301-0013-00001-03(9-П-2003)(03-00274)Префектура ВАО	28.02.2011ООО "Бавария Ауто"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
181	9-Парковая ул., д. 27/36Реконструкция торгово-административного комплекса с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-150936-5301-0013-00000-06Префектура ВАО	31.12.2010ЕКМАК, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекНаправлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации первого этапа ИК Разработка ПСД
182	Щелковское ш., вл. 23А, корп. БСтроительство универсального торгового комплекса3. Нежилые объекты	12-261925-5301-0013-00000-07Префектура ВАО	31.12.2010РДН-ИНВЕСТ, ООО	Завершается строительство объекта
183	Район Измайлово, мкр. 4-5,(3-я Парковая ул., вл. 10).Поэтапная комплексная реконструкция мкр. 4-5 района Измайлово. Строительство жилых домов.1. Комплексная застройка	13-000021-5301-0013-00001-01 (00273)(ДМЖ.01.ВАО.00273)Префектура ВАО	31.12.2010ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
184	Погонный проезд д. 1Миллионная улица вл. 151-я Мясниковская улица д. 2 стр. 1, 2, 3Новое строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой; проектирование спортивного комплекса с плоскостными сооружениями (ФОК).5. Смешанное назначение	13-003653-5301-0013-00001-08Префектура ВАО	31.12.2010БЕЛЕРАН, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИнвестором выполнен график платежей в бюджет в объеме 20%. Выпускается РД об изменении условий перечисления денежных средств в бюджет города
185	4-я Парковая ул., вл. 16 и Первомайская ул., д. 42, стр. 1 и стр. 6 (1-4 корпуса), 1-й Красковский проезд, вл. 38Б.Строительство жилого дома и здания интерната для Государственного образовательного учреждения специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната N 492. Жилые дома	11-002465-5301-0013-00001-04Префектура ВАО	30.09.2010РАСЧЕТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЕВРОИНВЕСТ, ООО	Завершается строительство объектаМосконтроль выпускает РД о продлении срока строительства 2-й очереди
186	Металлургов ул., вл. 62, корп. 1.Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой для сотрудников в/ч N 11135 Министерства обороны РФ.5. Смешанное назначение	13-000032-5301-0013-00001-01(00246)Префектура ВАО	30.09.2010ЗАО "Военинвестстрой"	Завершается строительство объектаВ Москонтроле на рассмотрении находится обращение о переносе срока строительства на 2011 год
187	аллея Жемчуговой вл. 5Строительство подземного гаража-стоянки на 100 машино-мест.4. Гаражи-стоянки	14-014099-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	31.12.2009БАТРОЗ, ООО	Завершается строительство объекта
188	Мироновская улица вл. 27Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной сферы.5. Смешанное назначение	13-050833-5301-0013-00000-06Префектура ВАО	30.09.2009ЭСКАРТО, ООО Созошилз Консалтанси Лимитед, ЧКОО	Завершается строительство объектаВ рамках выполнения поручения Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 25.03.2010 N 4-19-5459/9-1 Департаментом земельных ресурсов города Москвы подготовлен проект распоряжения Правительства Москвы "О мерах по завершению реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу: ул. Мироновская, вл. 27", предусматривающий продление
189	48 квартал района Северное ИзмайловоПоэтапная реконструкция части квартала5. Смешанное назначение	13-010550-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	31.03.2009ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекЗемельные отношения не оформлены. На основании РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП расторжение ИК осуществлялось в судебном порядке. Решением Арбитражного суда РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП отменен. В соответствии с заключением Правового управления Правительства Москвы от 09.09.2010 префектурой подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Правительства Москвы, предусматривающий отмену распоряжения Правительства Москвы от 09.12.2009 N 3157-РП
190	Кожухово, мкр. 6, 7, 8, корп. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 13, 20, 21, 22, 23, 28Район "Кожухово", мкр. 1, 2, 3, 9.Освоение и комплексная застройка района.1. Комплексная застройка	13-001201-5301-0013-00001-04Префектура ВАО	31.12.2008ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО"Мосстроймеханизация-5" ЗАОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАООАО "Домостроительныйкомбинат N 1"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
191	Егерская ул., вл. 14Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-005642-5301-0013-00001-03(00434)(ДЖП.03.ВАО.00434)(03-00523)Префектура ВАО	31.12.2007МЕРКУРИЙ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПриостановлено в соответствии с ППМ от 30.06.2009 N 613-ПП Разработанный ЗАО "НИиПИ Экология города" проект планировки кварталов 3-3а района Сокольники рассмотрен 18.06.2010 на Регламентной комиссии Архитектурного совета города Москвы. По итогам рассмотрения принято решение о приведении проекта планировки в соответствие с Законом города Москвы от 05.05.2010 N 17 "О Генеральном плане города Москвы". После выполнения работ по корректировке, проект планировки будет повторно представлен в Москомархитектуру на рассмотрение. После утверждения проекта планировки кварталов 3-3а района Сокольники будет проработан вопрос о дальнейшем строительстве жилого дома по адресу: Егерская ул., вл. 14
192	Купавинский М. проезд вл. 3-5Строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисных услуг4. Гаражи-стоянки	14-001644-5301-0013-00001-99(21-П-99)(03-00183)Префектура ВАО	30.06.2004ЗАО "Компания "Грината"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекАЧР по первой очереди оформлен; АЧР по 2-й очереди в работе, оформление ДС о продлении срока строительства 3-й очереди до 30 сентября 2010 г.
193	Владимирская 2-я ул. вл. 66аСтроительство двухэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями4. Гаражи-стоянки	14-008894-5301-0013-00001-03(7-П-2003)(03-00272)Префектура ВАО	31.12.2003РОО "Московский городской союз автомобилистов"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПредлагается расторгнуть
194	Чусовская ул. вл. 6, корп. 2Строительство 2 этажной крытой автостоянки4. Гаражи-стоянки	14-002205-5301-0013-00001-00(10-П-2000)(03-00191)Префектура ВАО	31.12.2000Потребительский автостояночный кооператив "БОКС"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекВ соответствии с заключением Москонтроля и Правового управления префектуре поручено направить обращение в суд о признании объекта самовольным строительством
ЮВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
195	территория иловых площадок Люберецких очистных сооруженийИнвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта градостроительного развития территории иловых площадок Люберецких очистных сооружений.5. Смешанное назначение	13-078545-5401-0004-00000-08(МО)Префектура ЮВАО	31.12.2015Региональная финансово-строительная компания, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Строительство объектов по контракту ведется за счет средств бюджета города Москвы Люберецкие поля аэрации
196	7-я Кожуховская улица вл. 3А, 5Строительство многофункционального центра общегородского назначения в т.ч. многоэтажного паркинга и открытых гостевых автостоянок.3. Нежилые объекты	12-160958-5401-0004-00001-06Префектура ЮВАО	30.03.2014КОЖУХОВСКАЯ - ИНВЕСТ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
197	Текстильщики ст. метро через Люблинскую улицуСтроительство пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-002831-5401-0004-00001-03(04-00216)Префектура ЮВАО	31.12.2012ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 29.11.2010: Строительство ведется 70%
198	Авиамоторная улица вл. 12проезд Завода Серп и Молот вл. 8строительство административного здания с подземным гаражом и комплекса административно-офисного с автостоянкой на 844 машиноместа3. Нежилые объекты	12-052296-5401-0004-00000-08(Торги)Префектура ЮВАО	01.07.2012КОРПОРАЦИЯ ТЭН, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Реализация проекта осуществляется. Объект по адресу: проезд завода Серп и Молот строительством завершен, акт о результатах частичной реализации оформлен. Строительная площадка для строительства объекта по адресу: ул. Авиамоторная, вл. 12 огорожена, ведется разработка проектной докуменатции
199	ул. Окская - Волжский б-р., корп. 14 (объект N 3)ул. Окская - Волжский б-р., корп. 22 (объект N 7)к. 202 - поликлиникак. 206 - диспетчерский пунктк. 207 - диспетчерский пунктк. 105-ДЦУк. 107-ДЦУк. 106 школак. 205 - торговый центрул. Окская - Волжский б-р., корп. 15 (объект N 4)ул. Окская - Волжский б-р., корп. 13 (объект N 2)ул. Окская - Волжский б-р., корп. 11 (объект N 1)ул. Окская - Волжский б-р., корп. 20 (объект N 5)ул. Окская - Волжский б-р., корп. 21 (объект N 6)Реорганизация промзоны N 56 "Грайвороново" (кв. 115а) и застройка освобождаемой территории жилым мкр., объектами соц. сферы и сооружениями ГОЧС.5. Смешанное назначение	13-082217-5401-0004-00001-06 Префектура ЮВАО	31.03.2012Виктор, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Остаются не построенными: поликлиника к. 202, торговый центр к. 205, диспетчерский пункт к. 206-207. Остальные объекты построены, акты о результатах реализации оформлены
200	Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 1Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 5Окская ул. - Вожский бульвар, корп. 6Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 3Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 4ул. Васильцовский Стан, вл. 8ул. Окская - Волжский бульвар, корпус 19Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 2ул. Окская - Волжский б-р, корпус 12ул. Окская - Волжский б-р, корпус 9ул. Окская - Волжский бульвар, корп. 301Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 7Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 8Комплексная застройка микрорайона Кузьминки.1. Комплексная застройка	13-002186-5401-0004-00001-03(00425)Префектура ЮВАО	31.01.2012ИНТЕКО, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Остается не построен ФОК - Васильцовский стан, вл. 8.Все остальные объекты построены и введены в эксплуатацию Акты реалиазции оформлены
201	улица Лефортовский Вал вл. 15/3 стр. 1Проектирование и строительство офисного здания с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-076563-5001-0012-00000-08Префектура ЮВАО	30.09.2011ПИК, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Ведутся строительно-монтажные работы срок завершения реализации проекта не истек
202	1-я улица Машиностроения вл. 6, 8, 10, 12, 14Снос ветхих строений, строительство на освобожденной территории жилых домов, объектов социальной сферы5. Смешанное назначение	13-098168-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	23.09.2011ООО "Миракс Град"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
203	Привольная ул., пр.пр. 721Строительство гаражного комплекса на 840 машино-мест.4. Гаражи-стоянки	14-002235-5401-0004-00001-00(И/К 04-00)Префектура ЮВАО	30.06.2011ООО Аск-Лэнд	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой
204	Новохохловская ул., вл. 25.Строительство гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-000082-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	30.06.2011ГСК "ВНИППОВЕЦ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства
205	2-я Вольская улица д. 30Организация финансирования, проектирования, строительство и эксплуатация объекта производственного назначения "Производство (завод) гипохлорита натрия"3. Нежилые объекты	12-041089-5401-0004-00001-08(Торги)Префектура ЮВАО	16.05.2011Фирма "ВТЕ Проектгезельшафт Натриумгипохлорит мбХ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекРаботы ведутся 50%. ИК действует
206	2-я Вольская улица вл. 30Проектирование и строительство мини-ТЭС с сооружениями по сушке осадка на базе Люберецких очистных сооружений.3. Нежилые объекты	12-038107-5401-0004-00001-08(Торги)Префектура ЮВАО	31.03.2011Общество с ограниченной ответственностью "ЕФН Эко Сервис"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратилсь в Москонтроль с предложениями о продлении сроков строительства объекта до 2012 г.
207	Территория парка 850-летия Москвы в районе пересечения улиц Братиславской и Поречной.Братиславская улица вл. 2-4Культурно-спортивный и общественно-деловой центр; Офисно-деловой центр с торговыми помещениями апартаментами.3. Нежилые объекты	12-027940-5401-0004-00001-04(ВО4-00603)Префектура ЮВАО	31.03.2011MALAB ENTERPRISES LIMITED МАЛАБ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект на Братиславской 2-4 построен, акт оформляется. Объект на Поречной 10-12 долгострой. Работы не ведутся с 2009 г. Срок реалиазции не истек
208	Шарикоподшипниковская улица д. 5 стр. 1Строительство административного здания с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-150324-5401-0004-00000-07Префектура ЮВАО	30.03.2011"ДоминионМ" ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства до 2013 г.
209	Марьинский парк мкр. 12 корп. 44Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008626-5401-0004--00001-03(04-00338)Префектура ЮВАО	28.02.2010Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, но в эксплуатацию не введен, соответственно проект акта не подготавливался
210	квартал Волжский Бульвар 113а к. 1Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-063480-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	25.08.2007ИСИК ПЛЮС, ООО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Ведется проектирование инженерных сетей, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию
211	Жулебино, коммунальная зона N 1Строительство 2-этажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008625-5401-0004-00001-03(04-00447)Префектура ЮВАО	31.12.2004Местная общественная организация автолюбителей "Выхино - Жулебино"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой.
212	Н. Кузьминки, кв.117, корп. 1АБВ, 2АБВ, 3АБВ, 4, 8, 9, 10,Н. Кузьминки, кв.114, корп. 19, 19АБВГ, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31АБ, 32АБ.Реконструкция жилого района со строительством "стартовых" жилых домов.1. Комплексная застройка	13-000030-5401-0004-00001-97(34/97-И)Префектура ЮВАО	31.12.1999 СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Завершается строительство объекта Префектура ЮВАО 14.12.2010: Все объекты построены, акты оформлены за исключением: корп. 32Б построен, акт оформляется, корп. 2, 2А ведется строительство, корп. 11 на месте пятиэтажки несносимой серии предлагается для исключения из ИК
ЮАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
213	ул. 6-я Радиальная д. 7, стр. 19-22, 25-31, 33-34, 47Реформирование части производственной территории и комплексная застройка, включающая строит-во: многофункционального жилого комплекса; объектов социальной инфраструктуры, и др.1. Комплексная застройка	13-065086-5501-0148-00001-06Префектура ЮАО	31.12.2012ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство корп. 8
214	5-й Донской проезд вл. 21Строительство объекта второго этапа административно-гостиничного и административно-торгового комплексов3. Нежилые объекты	12-058187-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.03.2012КОМПЛЕКС-СТРОЙ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется
215	Донской 5-й проезд д. 21, корп. 6Новое строительство административно-делового комплекса первого этапа3. Нежилые объекты	12-015398-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.03.2012СТРОЙ-КОМПЛЕКС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
216	проспект Андропова вл. 39Строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (гостиница на 200 мест и 12 заезжих изб с сараями). Компенсационное озеленение.3. Нежилые объекты	12-089535-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.12.2011"Вернисаж в Измайлово" ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2013
217	Кожевническая улица д. 20 стр. 19ул. Кожевническая, д. 20, стр. 1-13, 19, 29Строительство многофункционального общественно-делового центра3. Нежилые объекты	12-012220-5501-0148-00001-10Префектура ЮАО	31.12.2011Общество с ограниченной ответственностью "Столичный проект"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Земельно-правовые отношения в стадии оформления.
218	Красного маяка ул., вл. 13, корп. 4 (напротив вл.)Строительство жилых домов (корп. 1, 2, 3, 4) с подземной автостоянкой на 360 машино-мест, дошкольного образовательного учреждения, многоэтажного паркинга и спортивно-оздоровительного комплекса.5. Смешанное назначение	13-005785-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.12.2011Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Оформление протокола предварительного распределения общей площади гаражей-стоянок
219	Варшавское шоссе вл. 148Строительство торгового центра "Курский".3. Нежилые объекты	12-252201-5501-0148-00001-07Префектура ЮАО	31.12.2011Администрация Курской области	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
220	3-й Автозаводский проезд д. 13Реконструкция административного здания.3. Нежилые объекты	12-007142-5501-0148-00001-03(01-27-226/3 (СТ-018-03))(05-00446)Префектура ЮАО	15.08.2011Некоммерческое партнерство инновационной деятельности в социальной сфере "МосГорУслуга"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
221	Каширское ш. вл. 12Проектирование и строительство многофункционального административно-торгового комплекса со спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными помещениями.3. Нежилые объекты	12-001618-5501-0148-00001-03(А05-00490)Префектура ЮАО	30.04.2011ООО "Феникс Девелопмент"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: В Москонтроле на рассмотрении находится вопрос продления срока строительства до 31.07.2012
222	2-й Нагатинский проезд вл. 10Строительство производственного корпуса3. Нежилые объекты	12-047758-5501-0148-00000-08Префектура ЮАО	01.04.2011ОАО Московский булочно-кондитерский комбинат "Коломенское"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
223	Каширское шоссе вл. 63 к. 3Проектирование и строительство делового центра на базе незавершенного строительством объекта нежилого фонда г. Москвы.3. Нежилые объекты	12-141507-5501-0148-00000-06Префектура ЮАО	01.04.2011ИНФОСЕТЬ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 08.12.2010: По информации инвестора подготовлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта согласно ПОС
224	Район Чертаново Южное, микрорайоны 17, 18Завершение строительства комплекса жилых домов с объектами социального и культурно-бытового назначения.5. Смешанное назначение	13-260916-5501-0148-00000-07Префектура ЮАО	31.03.2011Главное квартирно-эксплуотационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство корпуса 41. Инвестором готовится обращение в Москонтроль об изменении имущественных прав сторон
225	ул. Борисовские пруды, к. 1-12, пос. МЗРТА, (д. 23 к. 2; д. 13 к. 1; д. 15, к. 1; д. 17 к. 1; д. 21 к. 1; д. 25 к. 1)Строительство жилых домов.5. Смешанное назначение	13-000073-5501-0148-00001-01(00255)(ДМЖиЖП.01ДСК.-1.00255)Префектура ЮАО	31.03.2011ОАО "Домостроительный комбинат N 1"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 1АБ - введен в эксплуатацию, ведется урегулирование взаиморасчетов. По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 2АБ - строительство не ведется
226	Нагатинский проезд 1-й вл. 11Строительство жилищного комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на территории выводимого завода5. Смешанное назначение	13-004152-5501-0148-00001-02(01-27-66/2)Префектура ЮАО	31.03.2011Инвестиционная строительная компания СТОЛИЦА, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство объектов ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации контракта.
227	проспект Андропова вл. 39Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 250 мест и общественный туалет). Компенсационное озеленение.3. Нежилые объекты	12-089541-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	28.02.2011ЧУДО-ГРАД, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012.
228	Варшавское шоссе д. 23Реконструкция с надстройкой и пристройкой административно-учебного корпуса к существующему зданию НОУ "Московская академия экономики и права".3. Нежилые объекты	12-098551-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	28.02.2011МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, НОУ	Завершается строительство объектаПрефектура ЮАО 07.12.2010: Инвестором оформляется пакет документов для направления обращения в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта
229	проспект Андропова вл. 39Проектирование и строительство объекта Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (усадьба пекаря с пекарней). Компенсационное озеленение.3. Нежилые объекты	12-089536-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	28.02.2011СОКРОВИЩА РУСИ, ОООТД	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока строительства до 31.12.2012
230	проспект Андропова вл. 39Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 150 мест и общественный туалет). Компенсационное озеленение.3. Нежилые объекты	12-089537-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	28.02.2011РУССКОЕ ЧУДО, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 08.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012
231	Чертановская ул., вл. 43Ленинская Слобода ул., вл. 11Строительство 2-х жилых домов с нежилыми помещениями (включая детский сад) для военнослужащих внутренних войск и многоэтажного гаража-стоянки5. Смешанное назначение	13-033630-5501-0148-00001-06Префектура ЮАО	31.12.2010ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР"	Завершается строительство объектаПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока до 31.12.2011
232	Судостроительная улица вл. 46-50Строительство гаражного комплекса на 400 м/м.4. Гаражи-стоянки	14-000980-5501-0148-00001-98(6/И-98)Префектура ЮАО	30.09.2010Производственное объединение Спецавтострой, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект первой очереди сдан в эксплуатацию, оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта. По второй очереди - строительство не ведется, в Москонтроле рассматривается вопрос дальнейшей реализации инвестиционного проекта
233	Варшавское шоссе 81, корп. 2.Реконструкция здания.3. Нежилые объекты	12-002354-5501-0148-00001-01(01-27-13)(05-00153)Префектура ЮАО	30.06.2010АНОУ "Московская финансово-юридическая академия" (АНОУ МФЮА,МФЮА)	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекРеконструкция в стадии завершения Префектура ЮАО 07.12.2010: Направлено обращение в Москонтроль о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
234	улица Кожевнический Вражек вл. 5Проектирование и строительство административного здания с мансардой на месте сносимого строения3. Нежилые объекты	12-085422-5501-0148-00000-07Префектура ЮАО	30.04.2010Группа Компаний "Дружба", ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 22.09.2010 N 1992-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Кожевнический Вражек, вл. 5" продлен до 31.08.2011 срок выполнения обязательств по первому этапу реализации инвестиционного проекта
235	Северное Чертаново, вл. 1, корп. 2(Северное Чертаново, вл. 1а)Строительство многофункционального жилого комплекса5. Смешанное назначение	13-001283-5501-0148-00001-04Префектура ЮАО	28.02.2010Капитал Груп, ООО	Завершается строительство объекта Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 08.02.2010 N 185-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: микрорайон Северное Чертаново, вл. 1А, корп. 2" срок реализации инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано
236	улица Красного Маяка вл. 15Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-054914-5501-0148-00001-07Префектура ЮАО	01.04.2009ГАРАНТ-ТРЕЙД М, ООО ЖУРНАЛИСТ-4, ПЖСК	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект сдан частично
237	Бесединский мост 19 км. МКАДНовое строительство многоэтажного паркинга и многофункционального торгового комплекса, строительство3. Нежилые объекты	12-008873-5501.0148-00001-03(01-27-112/3)(05-00285)Префектура ЮАО	31.03.2009ООО "МТК-ДИАЛЭКС-1"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 21.10.2009 N 2763-РП срок проектирования продлен до 31.12.2010. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлен
238	Варшавское шоссе, д. 152, вл. 8Строительство многоэтажного гаража с открытой автостоянкой,строительство4. Гаражи-стоянки	14-002346-5501-РН8-09Р91-01(01-27-10/1)(05-00213)Префектура ЮАО	31.12.2008ГСК "Монолит"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, вопрос дальнейшей реализации инвестиционного объекта находится на рассмотрении в Москонтроле
239	Кировоградская улица вл. 22БПроектирование и строительство жилого дома с подземной автостоянкой на 230 м/мест и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями5. Смешанное назначение	13-101024-5501-0148-00001-06Префектура ЮАО	01.04.2008МАГ Г	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию под гарантию инвестора, ведется урегулирование взаиморасчетов
240	Велозаводская ул., вл. 2.Строительство 12-14-16-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой, совмещенным с защитным сооружением ГО ЧС. (Снос 5 эт. дома и боксовых гаражей).5. Смешанное назначение	13-008381-5501-0148-00001-03(00435)(ДЖП.03.ЮАО.00435)Префектура ЮАО	31.12.2007Корпорация "СХолдинг" ЗАО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Москонтролем оформлено заключение о продлении срока строительства до 31.12.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено
241	Восточная ул., вл. 9.проектирование и строительство 6-7-ми эт. жилого дома5. Смешанное назначение	13-008612-5501-0148-00001-03(00547)(ДЖП.03.ЮАО.00547)Префектура ЮАО	31.12.2007Корпорация "СХолдинг" ЗАО.	Завершается строительство объектаПрефектура ЮАО 07.12.2010: Введен в эксплуатацию под гарантию инвестора. Работы не ведутся.
242	Днепропетровская ул. вл. 18, корп. 1Новое строительство многоэтажного гаража с сервисными службами, реконструкция4. Гаражи-стоянки	14-008870-5501-0148-00001-03(01-27-48/3)(05-00156)Префектура ЮАО	01.10.2003РОО "Московский городской союз автомобилистов"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, инвестором прорабатывается вопрос получения разрешения Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию
243	Проектируемый проезд N 5396 в коммунальной зоне БратеевоСтроительство 3-х этажного гаража-стоянки, строительство4. Гаражи-стоянки	14-002175-5501-0148-00001-00(01-27-37)(05-00218)Префектура ЮАО	31.12.2000ГСК "Задонский"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, в эксплуатацию не введен. Инвестор признан банкротом
244	Элеваторная ул. пересекается с Касимовской ул.Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/м, строительство4. Гаражи-стоянки	14-000604-5501-0148-00001-97(9-97)Префектура ЮАО	01.04.1999ЗАО "Подольский ДСК"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Частично построен, дальнейшее строительство не ведется
ЮЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
245	улица Ремизова д. 14 сооруж. 1Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над существующим сооружением ГО "А-50"5. Смешанное назначение	13-002187-5501-0148-00001-04Префектура ЮЗАО	31.03.2013"Фонд защиты детства и старости"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
246	район Ломоносовский, квартал 15, корп. 3 (ул. Гарибальди, д. 7)район Ломоносовский, квартал 15, корп. 8район Ломоносовский, квартал 15, корп. 1район Ломоносовский, квартал 15, корп. 2район Ломоносовский, квартал 15, корп. 5район Ломоносовский, квартал 15, корп. 4Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.1. Комплексная застройка	13-003434-5601-0026-00001-02(ДЖП.02.ЮЗАО.00363)Префектура ЮЗАО	31.01.2013"Новые Черемушки" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек
247	проспект Вернадского вл. 27проспект Вернадского вл. 31проспект Вернадского вл. 27проспект Вернадского вл. 31проспект Вернадского вл. 33проспект Вернадского вл. 25Строительство 6-ти жилых домов с подземн. гаражами-автостоянками (820 м/м) и объектами соцкультбыта.1. Комплексная застройка	13-006693-5601-0026-00001-03(00419)(ДЖП.03.ЮЗАО.00419)Префектура ЮЗАО	31.12.2012ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
248	Квартал 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского районаКомпл. реконструкция кварт. 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского района в составе проекта комплексной реконструкции площади Гагарина: стр-во новых жилых домов, объектов соц. и культ. назначения, двух объектов двойного назначения, компл. благоустройство.1. Комплексная застройка	13-082975-5601-0026-00000-06Префектура ЮЗАО	31.12.2012СЕМОНТЕК, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Строительство объектов не начато. Срок реализации инвестиционного контракта до 31.12.2012 г.
249	Ленинский проспект вл. 105Строительство 21-23-28-32-ти эт. жилого дома с подземным гаражом, совмещенным о объектом ГОЧС, детской площадки, гостевой автостоянки.5. Смешанное назначение	13-008865-5601-0026-00001-03(ДЖП.03.ЮЗАО.00554)(ДЖП.03.ЮЗАО.00554)(ВМ06-00491)Префектура ЮЗАО	31.10.2012ОАО "Компания "Главмосстрой"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек
250	Научный проезд, напротив вл. 18 (между Научным проездом и Херсонской ул.)Строительство административного комплекса с подземными гаражами-стоянками3. Нежилые объекты	12-040720-5601-0026-00001-08Префектура ЮЗАО	01.04.2012ГАРМЕТ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Отсутствует информация о поступлении денежных средств от инвестора в бюджет города согласно условиям инвестиционного контракта
251	ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 672Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с Центром реабилитации инвалидов5. Смешанное назначение	13-064894-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО	18.02.2012Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ. ПИОНЕР ИНВЕСТ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек
252	Новые Черемушки квартал, 10С, корп. 1А; 1Б; 2-9, корп. 10Строит-во жилых домов, детского сада и школы.1. Комплексная застройка	13-001601-5601-0026-00001-99(04/99-И)(ДМЖ.01.ЮЗАО.00055)Префектура ЮЗАО	01.01.2012ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек
253	Вавилова ул., вл. 81АВавилова ул, вл. 77-79строительство жилого комплекса с подземным гаражом и многоэтажного гаража.5. Смешанное назначение	13-000503-5601-0026-00000-04Префектура ЮЗАО	31.12.2011ООО "Эста"	Завершается строительство объектаПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта, срок реализации инвестиционного контракта не истек
254	Нагорный бульвар, вл. 39А и 39А, стр. 1Строительство спортивно-учебного комплекса, жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-012055-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.10.2011Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек.
255	Новые Черемушки, квартал 22-23 корп. 7, 4, 6; квартал 24-25 корп. 1В2, 1В3.Завершение комплексной реконструкции кварталов 22-23 и 24-25 Новых Черемушек. Строительство жилых домов с социально-бытовым комплексом и корпуса 34 - подземного гаража-стоянки с защитным сооружением ГО.1. Комплексная застройка	13-001814-5601-0026-00001-03(00401)Префектура ЮЗАО	20.08.2011"Новые Черемушки" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по аресу: квартал 22-23 корп. 34 не начато. Строительство объекта по адресу: квартал 24-25 корп. 1B3 завершается. Срок реализации контракта не истек
256	Мкр. 1, 2, 3, 4 территории Щербинка района Южное БутовоПроектирование и строительство жилых домов, отдельно стоящих социальных и нежилых объектов, наземных и подземных гаражей-стоянок, улично-дорожной сети и строительство городских инженерных коммуникаций1. Комплексная застройка	13-002668-5601-0026-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЮЗАО	31.03.2011ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка, мкр. 1, корп. 10,11, 12, 13, 14, 26; мкр. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6, 8; мкр. 3, корп. 1а, 16,1в, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; мкр. 4, корп. 14, 15, 16 введены в эксплуатацию, оформлены имущественные права. Объект по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка мкр. 2, корп. 7-7а не построен.
257	ул. Введенского, вл. 23Строительство многоэтажного гаража-стоянки с количеством этажей - 4, на участке площадью 0,46 га, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2010 г.4. Гаражи-стоянки	14-071216-5601-0026-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮЗАО	31.03.2011СТРОЙИНЖИНИРИНГ - КС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
258	Кедрова ул., вл. 1,Ивана Бабушкина, вл. 3,Профсоюзная ул., вл. 140, корп. 5Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями без к/т5. Смешанное назначение	13-002174-5601-0026-00001-00(00295)(ДМЖ.01.ЮЗАО.00295)Префектура ЮЗАО	31.03.2011АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекКедрова ул., вл. 1, Ивана Бабушкина, вл. 3 - закрыты актами Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по адресу: Профсоюзная ул., вл. 140, корп. 5 не начато, срок реализации контракта не истек
259	Нахимовский проспект вл. 58Проектирование и строительство многофункционального торгово-офисного комплекса3. Нежилые объекты	12-106366-5601-0026-00000-07Префектура ЮЗАО	31.03.2011КИЕВСКАЯ РУСЬ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.08.2010 г. N 1762-РП оформляется дополнительное соглашение о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 31.03.2012 г.
260	Нагорная ул., д. 7, корп. 1Реконструкция жилого дома5. Смешанное назначение	13-032788-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2010РИНГО-ТРЭЙД, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Инвестор 02.09.2010 г. обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2012 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП.
261	Миклухо-Маклая ул., вл. 23Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта, подземного гаража, многоэтажного гаража5. Смешанное назначение	13-002555-5601-0026-00001-04Префектура ЮЗАО	31.12.2010ООО "Рантект"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек
262	Малая Юшуньская улица д. 3Реабилитация территории ОАО "Чайка" со строительством на ней жилого комплекса с нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-022883-5601-0026-00000-07Префектура ЮЗАО	31.12.2010ЧАЙКА, ОАО	Завершается строительство объектаПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Завершается строительство объетов.
263	Ленинский просп., вл. 111/2.Строит-во жилого высотного дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-003740-5601-0026-00001-03(00567)(ДЖП.03.ЮЗАО.00567)Префектура ЮЗАО	01.12.2010Закрытое акционерное общество "Строймонтаж - Капитал"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство 2, 3 пускового комплекса ведется, срок реализации контракта истек.Вопрос будет рассмотрен на ГЗК.
264	Ленинский пр-т, вл, 117.Строит-во жил. домов с объектами соц. инфраструктуры.2. Жилые дома	11-008415-5601-0026-00001-03(00501)(ДЖП.03.ЮЗАО.00501)Префектура ЮЗАО	31.10.2010Служба внешней разведки Российской Федерации	Завершается строительство объектаПрефектура ЮЗАО 08.12:2010: Инвестор обратился в Москонтроль в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП о продлении срока реализации ИК.
265	Чечерский пр, мкр. 5, корп. 31реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта торгово-бытового назначения по адресу: Южное Бутово, Чечерский пр., мкр. 5, корпус 313. Нежилые объекты	12-180632-5601-0026-00000-06(435/7)Префектура ЮЗАО	15.09.2010Общество с ограниченной ответственностью "Импэкс Трейд"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: С 30.07.2010 г. в Москонтроле рассматривается вопрос о продлении сроков строительства объекта.
266	Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова)Строительство офисно-жилого комплекса с детской дошкольной группой и подземной автостоянкой на 240 м/м.5. Смешанное назначение	13-136707-5601-0026-00001-07Префектура ЮЗАО	30.04.2010Закрытое акционерное общество "Пересвет-Инвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль 03.09.2010 г. о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 2013 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП. Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка.
267	Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 25, Г-2Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машиномест4. Гаражи-стоянки	14-094769-5601-0026-00001-05(аукцион)Префектура ЮЗАО	01.04.2010АККОР, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
268	Южное Бутово, комплекс А-1, корп. 12Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 460 машино-мест с размещением бытовых услуг на 1-ом этаже4. Гаражи-стоянки	14-095049-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.03.2010АККОР, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
269	Вавилова ул., вл. 57Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, гаражами-автостоянками.5. Смешанное назначение	13-002220-5601-0026-00001-03(00578)Префектура ЮЗАО	31.03.2010РЕМСТРОЙТРЕСТ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
270	Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 27, Г-4Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест с суммарной предельной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 12302 кв.м4. Гаражи-стоянки	14-094599-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.03.2010АККОР, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
271	Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 26, Г-3Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест4. Гаражи-стоянки	14-094813-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.03.2010АККОР, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекДополнительное соглашение (продление, график) от 17.07.2008 N 14-094813-5601-0026-00001-05-ДС-1 - в стадии реализации с нарушением срока Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
272	Новоясеневский проспект вл. 5-13Проектирование и строительство высотного жилого дома с наземно-подземным гаражом.5. Смешанное назначение	13-013357-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО	31.03.2010ООО "ФЛЭТ и Ко"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
273	Грина ул. вл. 1, корп. 3,Северное Бутово, мкр. 7ВСтроительство многофукционального торогово-бытового комплекса с подземным паркингом и технологическими помещениями ГО3. Нежилые объекты	12-001010-5601-0026-00001-04Префектура ЮЗАО	31.01.2010Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Инвест"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
274	Архитектора Власова ул., напротив вл. 13-21Строительство многофункционального жилого комплекса.5. Смешанное назначение	13-032085-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2009РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ЖСК	Завершается строительство объектаПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта здание библиотеки.
275	Южнобутовская ул., мкр. 5А,Строительство магазина.3. Нежилые объекты	12-012605-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2009ООО "Омикрон Зет"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек.
276	ул. Южнобутовская, мкр. 5А, корп. 15Новое строительство объекта общественного питания (кафе).3. Нежилые объекты	12-003904-5601-0026-00001-04(128/7)Префектура ЮЗАО	31.12.2008ОМИКРОН ЗЕТ, ООО	Завершается строительство объектаПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта(ов).
277	Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, компл. "А", корп. 29Строительство объекта торговли с молочно-раздаточным пунктом. Этажность: 1, 2 - надземные и 1 - подземный.3. Нежилые объекты	12-071201-5601-0026-00001-06(ГКК конкурс)Префектура ЮЗАО	03.01.2008АКВАТОРИЯ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек на 09.12.2010 ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено
278	Северное Бутово, мкр. 6А, корп. 31, 32, 33.Строительство 3-х подземных гаражей-стоянок.4. Гаражи-стоянки	14-003031-5601-0026-00001-04Префектура ЮЗАО	31.12.2006Корпорация "СХолдинг" ЗАО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 16.12.2010: Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство 3-х подземных гаражей в мкр. 6А: корп. 31, корп. 32, корп. 33. Распоряжением Правительства Москвы от 11.09.2009 N 2391-РП корп. 31 из ИК исключен. Территория благоустроена с размещением детской и спортивной площадок. - ДС об исключении в АИС "ЕАИСТ" не представлен
279	Академика Опарина ул., вл. 4.Строительство многофункционального жилого комплекса с подземной многоуровневой автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-028400-5601-0026-00001-04(00609)(ДЖП.04.ЮЗАО.00609)Префектура ЮЗАО	23.06.2006Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук. НЦАГиП РАМН	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек Реализация проекта с нарушением сроков, ввиду отсутствия заключения Росимущества о вкладе РФ в проект. Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы)построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
280	Нахимовский пр-т., д. 47.Строительство учебно-научного и жилого комплекса Российской академии наук.5. Смешанное назначение	13-008864-5601-0026-00001-03(00564)(ДЖП.03.ЮЗАО.00564)Префектура ЮЗАО	31.03.2006"Арсеналремонтстрой"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты по адресу: Нахимовский проспект, д. 47 и Нахимовский проспект, д. 47, корп. 1 (жилые дома) введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены.Объект - учебное здание по адресу: Нахимовский проспект, д, 47 построено, но не введено в эксплуатацию.
281	Северное Бутово, мкр. 2А, корп. 16Подземный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-004127-5601-0026-00001-02(70/7)(06-00141)Префектура ЮЗАО	30.06.2003ЗАО "ЮСТиВ"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек.
282	Старобитцевская ул., д. 2, корп. 1, мкр. 4БДвухэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001076-5601-0026-00001-98(10(50/8))Префектура ЮЗАО	09.12.1999"Себут"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
ЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
283	ул. Василисы Кожиной, вл. 1Строительство гостинично-делового центра3. Нежилые объекты	12-260942-5701-0081-00001-07Префектура ЗАО	31.03.2016ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
284	Верейская улица вл. 12Проектирование и строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с офисными, гостиничными площадями и Центром художественной гимнастики3. Нежилые объекты	12-000001-5701-0081-00001-09Префектура ЗАО	31.03.2013ЦЕНТР ПРОГРЕССА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
285	Мичуринский проспект, корп. 107.Строительство учреждения физкультуры и спорта и физкультурно-оздоровительного комплекса.3. Нежилые объекты	12-071194-5701-0081-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЗАО	31.03.2013АЛИСТЕР ИНВЕСТМЕНТ,ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
286	Барклая ул., вл. 14;Новозаводская ул., вл. 8/8;Береговой пр-д, вл. 7;Б.Филевская ул., вл. 17.Комплексная рек-ция жил.кварталов 47, 50 р-на Филевский парк. Стр-во жилых домов, объектов соцкультбыта, многоэтажных и подземных гаражей-стоянок.1. Комплексная застройка	13-000043-5701-0081-00001-01(00309)Префектура ЗАО	31.12.2012ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
287	район Кунцево, кварт. 21Реконтрукция, строительство комплекса жилых домов и объектов социально-бытового назначения.1. Комплексная застройка	13-001006-5701-0081-00001-94Префектура ЗАО	01.03.2012ООО "ФСК Альтаир"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
288	проспект Вернадского вл. 78Комплексная застройка. Многофункциональный общественно-жилой и выставочно-торговый комплекс. Жилые дома с нежил. помещениями и гаражами-стоянками (подземн., наземн.).1. Комплексная застройка	13-006861-5701-0081-00001-03(00565)(ДЖП.03.ЗАО.00565)Префектура ЗАО	01.03.2012Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
289	Малая Филввская улица вл. 40строительство многоэтажного жилого дома с первым и вторым нежилыми этажами и подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-001619-5701-0081-00001-99(1255)Префектура ЗАО	31.10.2011"Соцсервис" ЗАО. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Созидание"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
290	Тропаревская и Никулинская пересечениеНадстрой автостоянки N 445 (в т.ч.гараж с сервисными службами на 546 м/мест и нежилые помещения)4. Гаражи-стоянки	14-002042-5701-0081-00001-01(1641)(07-00005)Префектура ЗАО	30.09.2011СТРОЙСЕРВИС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
291	Осенний бульвар вл. 12 к. 10Строительство подземного гаража-стоянки на 300 м/мест с эксплуатируемой кровлей и автомойкой на 3 поста4. Гаражи-стоянки	14-039818-5001-0012-00001-05Префектура ЗАО	30.06.2011СТРОЙОПЫТ-100, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекВ связи с тем, что постановлением Правительства Москвы от 08.06.2010 г. N 474-ПП срок реализации первого этапа инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011 срок реализации проекта в целом не определен
292	Новоорловская ул., промзона "Орлово"Строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-069102-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.03.2011КАНТОН, ЗАО	Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
293	Мичуринский проспект вл. 31 стр. АСтроительство гаражного комплекса на 300 м/м с нежилыми и сервисными помещениями.4. Гаражи-стоянки	14-122806-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	31.03.2011МИЧУРИНЕЦ-2, ПГСК НО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
294	Смоленский бульвар, вл. 24 (Объект N 2)пересечение проспекта Вернадского и улицы Лобачевского (Объект N 1)Строительство здания учебного комплекса (Объект N 1), жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой (Объект N 2)5. Смешанное назначение	13-102956-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.03.2011ОАО АКБ "Банк Москвы"Головной офис	Завершается строительство объектаРеализуется в установленном порядке
295	Рублевское шоссе, вл. 68-70Строительство трех 25-этажных жилых домов, жилого дома для военнослужащих, здания физкультурно-оздоровительного комплекса5. Смешанное назначение	13-002348-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО	28.02.2011"СТРОЙ ВЕСТ", ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекТри 25-этажные башни по индивидуальному проекту для коммерческой реализации, жилой дом для военнослужащих, здание ФОК, 128600 кв.м. жилая площадь. В связи с тем, что распоряжением ПМ от 13.04.2010 N 671-РП продлен срок реализации 1-го этапа инвестпроекта до 31.12.2010 года, окончательный срок реализации инвестпроекта не установлен.
296	ул. Будановой Екатерины, дом 5Строительство многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и многоэтажной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-009194-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.12.2010"Кунцевская трикотажная фабрика" ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
297	Княжеская ул. (между ул. Княжеская и 6-м Дачно-Мещерским пр.)Строительство жилых домов коттеджного типа2. Жилые дома	11-083225-5701-0081-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЗАО	31.12.2010ИРИС-Строй, ООО	Завершается строительство объекта
298	Кутузовский пр-т., вл. 14А и 12(наб. Тараса Шевченко, кварт. 14-15).Самореформирование производств и снос строений. Строительство многофункционального жилого комплекса.5. Смешанное назначение	13-007671-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.12.2010Открытое акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"Открытое акционерное общество "Сакко и Ванцетти"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСрок реализации 1-го этапа реализации инвестпроекта до 01.07.2013 года, дальнейший срок реализации инвестпроекта не определенВ соответствии с распоряжением ПМ от 20.10.2010 N 2322-РП последующее строительства жилого комплекса должно осуществляться на освобождаемой территории площадью 14,318 га.
299	9-я Чоботовская аллея, вл. 35, стр. 1Строительство реабилитационного центра с жилым комплексом, включая городские инженерные сети и сооружения.5. Смешанное назначение	13-040313-5701-0081-00001-09Префектура ЗАО	01.04.2010ДЕОМЕД-М, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПродлено
300	Боровское шоссе, деревня Суково, коммунальная зона "Солнечная"Строительство складской базы3. Нежилые объекты	12-060336-5701-0081-00001-08Префектура ЗАО	01.04.2010МОССПОРТРЕМСТРОЙ, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПродление осуществиться после штрафных санкций
301	Район Солнцево, мкр. 4-4А.Строительство жилых домов, паркингов, объектов соц.-быт. и культ. назначения.5. Смешанное назначение	13-003914-5701-0081-00001-02(00366)(ДЖП.02.ЗАО.00366)Префектура ЗАО	01.03.2010ООО "Ингеоком МСФ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЗАО 20.12.2010: 2 жилых дома построено; школа и ДОУ - построены, не введены; 2 паркинга - строительство не начато
302	Новоорловская улица вл. 5Строительство и реконструкция офисно-складского центра с автостоянкой3. Нежилые объекты	12-034629-5701-0081-00000-08Префектура ЗАО	01.02.2010ЮнионТрастСтрой, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПродлен до 31.12.2010 г.
303	Молодогвардейская ул., вл. 8Строительство жилого дома с первым нежилым этажом и подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-002867-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО	01.09.2009ООО "Вектор-Сервис XXI"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
304	Мичуринский проспект, вл. 31проектирование, реконструкция с надстройкой многофункционального медицинского центра, включая городские инженерные коммуникации и сооружения.3. Нежилые объекты	12-010622-5701-0081-00000-07Префектура ЗАО	01.04.2009КЛИНИКА-М, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПредлагается продлевать
305	Вернадского пр-т, вл. 90Строительство учебно-лабораторных корпусов и II очереди жилого комплекса "Корона-3" с объектами социнфраструктуры.5. Смешанное назначение	13-032772-5001-0012-00001-05Префектура ЗАО	28.02.2009СК СТРОЙМОНТАЖ, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
306	мкр. Никулино-2 (ул. Академика Анохина)Комплексная застройка мкр. Никулино-2 (II этапа строительства).1. Комплексная застройка	13-027614-5701-0081-00001-04(00608)(ДЖП.04.ЗАО.00608)Префектура ЗАО	28.02.2009Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИК продлен до 2011 года
307	Мичуринский просп. д. 35Реконструкция с надстройкой двух этажей гаража-стоянки, реконструкция и строительство4. Гаражи-стоянки	14-008841-5701-0081-00001-03(2093)(07-00400)Префектура ЗАО	30.06.2008ГСК "Раменки-2"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
308	Вересаева ул., вл. 3-5Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и подземн. гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение	13-004108-5701-0081-00001-02(УД-1078д)(ДЖП.03.ЗАО.00379)Префектура ЗАО	31.12.2007ЗАО "Объединение "Прогресс"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекИнвестор обратился в Москонтроль на продление срока реализации ИК
309	Пырьева ул, вл. 2строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-002449-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО	14.12.2007ООО "Тамроф"	Завершается строительство объекта
310	Барвихинская ул. напротив вл. 10-16Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисного обслуживания4. Гаражи-стоянки	14-000405-5701-0081-00001-02(1729)(07-00064)Префектура ЗАО	31.12.2006НАРМА, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек ИК расторгнут
311	ул. Бобруйская, вл. 14, корп. 2аБобруйская ул., вл. 6; вл. 12, к. 1, к. 2Партизанская улица вл. 35 к. 3Реконструкция квартала 13 района Кунцево (II этап). Строительство жилых домов.1. Комплексная застройка	13-000125-5701-0081-00001-02(00381)(ДЖП.02.ЗАО.00381)Префектура ЗАО	31.12.2006"Соцсервис" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИК продлен до 31.12.2011
312	Давыдковская ул. вл. 3, 3/2, 5-7Строительство жилого высотного дома с прилегающим подземным гаражом и спортивно-оздоровительным комплексом.5. Смешанное назначение	13-000731-5701-0081-00001-02(00393)(ВМ07-00407)Префектура ЗАО	28.02.2006Корпорация "Конти"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекИК продлен до 31.12.2011
313	Кременчугская ул., вл. 11-17.Давыдково, кварталы 1 и 2.Комплексная реконструкция жилых кварталов.1. Комплексная застройка	13-004138-5701-0081-00001-02(00319)(ДМЖ.02.ЗАО.00319)Префектура ЗАО	31.12.2005ЗАО "ФЦСР"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекот 30.06.09.К2 653-ПП сроки стр-ва продлены до конца 2012 г.Оформляется доп. соглашение и утверждается адресный перечень.
314	Никулинская ул. мкр. 2а, корп. 14Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008900-5701-0081-00001-03(1992)(07-00302)Префектура ЗАО	31.12.2004ГУП "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИК продлен до 2011 года
315	Удальцова ул., вл. 67.Строительство спорткомплекса и жилого дома с нежил. 1-эт. и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-000009-5701-0081-00000-01(00274)Префектура ЗАО	31.12.2004ООО "Евротраст-недвижимость"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекСрок истек
316	Никулинская вл. 2Строительство многофункционального гаражного комплекса с помещениями торгового, офисно-спортивного и др. назначения, строительство3. Нежилые объекты	12-002050-5701-0081-00001-00(611)(07-00419)Префектура ЗАО	31.12.2004ГСК "Олимпийская семья"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
317	Проектируемый проезд N 634Строительство складских помещений, строительство3. Нежилые объекты	12-000728-5701-0081-00001-02(1687)(07-00007)Префектура ЗАО	31.12.2002СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
318	Рублевское ш., 34, корп. 3Ликвидация неорганизованных стоянок автомобилей на внутренних дорогах близлежащих домов в м/р Крылатское4. Гаражи-стоянки	14-001209-5701-0081-00001-96(521)(ВИ)Префектура ЗАО	25.12.2000АОЗТ "Миннора"	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекПродлен до 2011 г.
319	Мичуринский проспект, вл. 1,"Олимпийская деревня",м.р. "Тропарево-Никулино".Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого, соц-культ., быт., гостинично-оф., торгового и реабилитационного назначения.5. Смешанное назначение	13-001224-5701-0081-00001-96(624)(ВИ)Префектура ЗАО	08.06.1999Российский фонд инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения	Завершается строительство объекта
320	Давыдковская ул., вл. 3.Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом стоянкой.2. Жилые дома	11-000820-5701-0081-00001-95(274)(ВИ)Префектура ЗАО	05.04.1997АОЗТ "Агентство муниципальной недвижимости"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекОформляется АР
СЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
321	проезд Донелайтиса вл. 39Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией над существующим сооружением ГО с одновременной его реновацией.5. Смешанное назначение	13-000044-5801-0001-00001-98(61)Префектура СЗАО	01.02.2013Открытое акционерное общество "Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекИК действующий. Ведется строительство 4-й секции жилого дома.
322	Таманская улица вл. 1Строительство Центра водного спорта "Динамо", включая здание базы гребных видов спорта и объектов рекреационного назначения3. Нежилые объекты	12-036708-5801-0001-00001-08Префектура СЗАО	31.12.2012ВФСО "Динамо"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
323	Строгинский б-р., вл. 6, вл. 26, корп. 4,Твардовского ул., вл. 14, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,Таллинская ул., вл. 40,Маршала Катукова.улица Твардовского вл. 14 к. 8, 9Строительство спортивного и жилого комплекса в районе Строгино.5. Смешанное назначение	13-000090-5801-0001-00001-01(00288)(ВМ-08-00360)Префектура СЗАО	31.12.2012"Сити-XXI век" ЗАО.	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
324	Пр-т Маршала Жукова, вл. 74, корп. "А"Карамышевская набережная вл. 22Карамашевская набережная, вл. 12-16Карамашевская набережная, вл. 4-8Карамышевская набережная вл. 14Карамышевская набережная вл. 28-30Карамышевская набережная вл. 28проспект Маршала Жукова вл. 74 к. ВКарамышевская набережная д. 22 к. 2Карамышевская набережная вл. 6Комплексная реконструкция Карамышевской набережной, вл. 2-30 квартала N 74 района "Хорошево-Мневники", снос и строительство новых жилых домов1. Комплексная застройка	13-002149-5801-0001-00001-00(3)(ДМЖ.01.СЗАО.00033)(08-00384)Префектура СЗАО	31.12.2012ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
325	Таллинская ул., вл. 34,Проектируемый проезд 5433 к. 1, 2, 3, 4Строительство жилого комплекса по адресу Строгино, мкр. 14-14а, Проектируемый проезд 5433 корпуса 1, 2, 3, 4-1, 4-2 и учебного корпуса МИЭМ по адресу: район Строгино, ул. Таллинская, вл. 34.5. Смешанное назначение	13-008644-5801-0001-00001-03(00404)(ДЖП.03.СЗАО.00404)Префектура СЗАО	31.12.2012"Сити-XXI век" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
326	Пятницкое шоссе, вл. 58Строительство и реконструкция торгово-складского комплекса3. Нежилые объекты	12-012046-5801-0001-00000-09Префектура СЗАО	22.04.2012ООО "РОЖДЕСТВЕНО"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
327	ул. Генерала Глаголева, вл. 28, корп. 2кварталы 75 район Хорошево-Мневникикварталы 82 район Хорошево-МневникиКомплексная реконструкция мкр. 75 и 82 р-на "Хорошево-Мневники".1. Комплексная застройка	13-000049-5801-0001-00001-99(123)(08-00235-ДС-1)Префектура СЗАО	31.03.2012Союзспортстрой, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
328	Твардовского ул, вл. 18, корп. 1строительство жилого дома с нежил. первым этажом и подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-001246-5801-0001-00001-04(00614)Префектура СЗАО	28.02.2012Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекКорректировка проектной документации
329	Народного Ополчения, д. 40, корп. 2.Строительство административно-офисного здания взамен сносимого.3. Нежилые объекты	12-020979-5801-0001-00001-05Префектура СЗАО	28.01.2012Открытое акционерное общество "Олимп"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура СЗАО 08.12.2010: В настоящее время здание построено, ведутся работы по прокладке кабельной линии и строительству трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта и подключения к городским электросетям. Работы ведутся в соответствии с графиком.
330	пересечение 3-го Силикатного проезда и Карамышевской наб.Строительство многоэтажного гаража с объектами общественного назначения3. Нежилые объекты	12-000804-5801-0001-00001-02(138)(08-00046)Префектура СЗАО	31.12.2011"РСУ Киевское" ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
331	ул. Народного Ополчения, вл. 33, корп. 4.Строит-во эксперимент. жилищно-гаражного комплекса с размещением управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям СЗАО.5. Смешанное назначение	13-002325-5801-0001-00001-01(189)Префектура СЗАО	31.12.2011Государственное унитарное предприятие "Специальное пусконаладочное управление" Энергостройкомплект-М	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСрок строительства продлен. Принято решение о привлечении в качестве технического заказчика - соинвестора ГУП УРИРУО
332	Тушинская улица, вл. 13-15Строительство многофункционального торгового комплекса с гостиницей, офисами (включая комплекс по продаже рыбной и с/х продукции) и энергоблока, отдельно стоящего многоэтажного паркинга.3. Нежилые объекты	12-007509-5801-0001-00001-04(В-00566)Префектура СЗАО	31.12.2011ОАО Палашевский рынок	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура СЗАО 09.12.2010: завершено строительство торгового комплекса и энергоблока, оформлен Акт частичной реализации. Строительство отдельно стоящего многоэтажного паркинга не начато. Площадка огорожена
333	Исаковского вл. 27/2 (почтовый адрес Искаковского д. 39)Строительство "стартового" жилого дома на свободной площадке.5. Смешанное назначение	13-000256-5801-0001-00001-98(158)(08-00137)Префектура СЗАО	30.11.2011КРОСТ ПСФ, ООО	Завершается строительство объектаЖилые дома построены, введены в эксплуатацию.Необходимо строительство стилобатной части
334	улица Кузнецкий Мост д. 12/3 стр. 1, 23-я Хорошевская улица вл. 17-19Строительство 10-этажного здания для Государственной публичной научно-технической библиотеки России с автостоянкой, и реконструкция зданий.3. Нежилые объекты	12-092007-5801-0001-00001-05Префектура СЗАО	31.03.2011СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ-КМ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек МК на продлении
335	Химкинский бульвар, вл. 7-23Сходненская улица д. 54 стр. 1строительство многозального кинотеатра и детского развлекательного центра в составе строящегося торгово-развлекательного комплекса типа "Фестиваль"3. Нежилые объекты	12-067897-5801-0001-00001-09Префектура СЗАО	30.09.2010Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура СЗАО 07.12.2010: Ведется строительство. Площадка в удовлетворительном состоянии. 21.10.2010 Вр.и.о. Мэра В.И. Ресиным поручено (4-19-19419/0) Москонтролю оформить РД ПМ о продлении срока исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта до 20.02.2011 без применения ш.с.
336	улица Маршала Катукова вл. 26проектирование и надстройка второго этажа существующего стадиона "Янтарь"3. Нежилые объекты	12-069701-5801-0001-00000-08Префектура СЗАО	15.06.2010Закрытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Европластгрупп"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекРассмотрение Москонтролем вопроса дальнейшей реализации проекта
337	Паршина ул., вл. 2Строительство гаража-стоянки на 543 м/м4. Гаражи-стоянки	14-000103-5801-0001-00001-98(149)(08-00550)Префектура СЗАО	30.04.2010"Копар"	Завершается строительство объектаДополнительное соглашение в стадии оформления
338	Планерная ул. (северный выход из станции метро "Планерная")Строительство транспортно-пересадочного узла, в т.ч. терминал ТПУ, состоящий из зон ожидания, торговли, общественного питания и т.п., и реконструкция вестибюля N 2 ст. метро "Планерная".3. Нежилые объекты	12-010636-5801-0001-00001-04(08-00552)Префектура СЗАО	30.04.2010 ГАРАНТБАУИНВЕСТИЦИОН ГмбХ ГЕРМАНИЯ, ООО	Завершается строительство объектаВ настоящее время на ТПУ завершаются работы по инженерии и внутренней отделке помещений терминала.
339	проспект Маршала Жукова вл. 72-74Компенсационное строит-во: детск. муз. школы и мат-тех. базы ГУП "Мосгаз". Строит-во жилого высотного дома с нежил.помещениями и подземн. гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-000492-5801-0001-00001-03(00472)(ДЖП.03.СЗАО.00472)(ВММ-00602)Префектура СЗАО	31.12.2009Корпорация "Конти", ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
340	улица Берзарина д. 26 к. 1Проектирование и строительство пристройки к имеющемуся сооружению по адресу: ул. Берзарина, д. 26, корп. 1 - объекту коммунального хозяйства: предприятие по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей - пост шиномонтажа3. Нежилые объекты	22-064060-5801-0001-00000-07(113)Префектура СЗАО	01.04.2009ООО "АВАНТИ МТА"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПроектная документация разработана и согласована.Дополнительное соглашение о продлении сроков на окончательном оформлении.Начало работ планируется на 01.03.2011
341	Дубравная ул., вл. 48Строительство многоэтажного гаража-стоянки на300 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-027758-5801-0001-00001-05Префектура СЗАО	31.03.2009ТАЙФУН, МОО МП	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекВ соответствии с утвержденным графиком срок окончания строительства 31.12.2010. В связи с намерениями инвестора в увеличении ТЭПов, а также учитвая что строительство не начато, инвестору рекомендовано обратиться в Москонтроль по 196-ПП
342	Барышиха ул. вл. 49Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки ориентировочной вместимостью 350 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-004002-5801-0001-00001-02(34)(08-00344)Префектура СЗАО	31.12.2007ГСК "Митино 48-49"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДополнительное соглашение о продлении сроков строительства в стадии согласования
343	р-н Куркино, мкр. 4р-н Куркино, мкр. 3р-н Куркино, мкр. 13, корп. 13р-н Куркино, мкр. 11р-н Куркино, мкр. 13, корп. 11/10р-н Куркино, мкр. 6р-н Куркино, мкр. 5р-н Куркино, мкр. 14р-н Куркино, мкр. 7 А, 7 Бр-н Куркино, мкр. 12, корп. 16р-н Куркино, мкр. 12, корп. 17р-н Куркино, мкр. 16Строительство многоэтажных гаражей-стоянок на 3972 м/м4. Гаражи-стоянки	14-002124-5801-0001-00001-01(181)(08-00518)Префектура СЗАО	01.04.2007УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ, ГУП УЭЗ	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истек
344	Лыковская 2-я ул. пр.пр. 120Строительство 3 этажного гаражно-сервисного комплекса.4. Гаражи-стоянки	14-002159-5801-0001-00001-00(187)(08-00343)Префектура СЗАО	31.12.2006ГЕНЕЛЕН, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекРазработана проектная документация. Москонтролем рассматривается вопрос продления срока строительства в порядке 196-ПП
345	Волоколамское шоссе вл. 79Строительство многоэтажного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-008782-5801-0001-00001-03(104)(08-00350)Префектура СЗАО	31.12.2006ГСК "Ретуш-2"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекМосконтролем принято решение по 196-ПП о продлении до 03.2011 со штрафными санкциями, инвестор не согласен
346	Р-н Куркино, кварталы 15-16Комплексная реконструкция.1. Комплексная застройка	13-001623-5801-0001-00001-99(41)Префектура СЗАО	31.12.2003МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекОбъекты построены
ЗелАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
347	г. Зеленоград, Центр, Парк ПобедыСтроительство молодежно-развлекательного центра3. Нежилые объекты	12-082098-5901-0050-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЗелАО	01.01.2012Закрытое акционерное общество "ГАЛЛС"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекОформление Дополнительного соглашения возможно после подготовки Москонтролем РД
348	Крюковская площадьСтроительство объектов торгового комплекса и ресторана3. Нежилые объекты	12-057910-5901-0050-00001-06Префектура ЗелАО	01.06.2011ВИТ-СИРИУС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
349	г. Зеленоград, ВКЗ, Сосновая аллея.Строительство производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, ТП.3. Нежилые объекты	12-071195-5901-0050-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЗелАО	31.03.2011АУРУМ, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСтроительство не начато ввиду отсутствия финансирования
350	г. Зеленоград, Центр, Парк ПобедыСтроительство объекта административно-бытового назначения3. Нежилые объекты	12-041827-5901-0050-00001-06Префектура ЗелАО	30.03.2010Общество с ограниченой ответственностью Торговый комплекс "АЛЛАДИН"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекоформление Дополнительного соглашения о продлении (есть РД от 30.08.2009 N 1548-РП)
351	мкр. 9 г. Зеленоград, корп. 901 А.Строительство жилого дома со встроенными в здание нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-008424-5901-0050-00001-03(00447)(ДЖП.03.3ел.00447)Префектура ЗелАО	28.02.2007ООО "ВИРОМ-инвест".	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекОформляется доп.соглашение корректирующее ТЭПы.Срок реализации ИК просрочен.
352	г. Зеленоград, мкр 5"а", корп. 555, 556.Строит-во жилых домов переменной этажности (застройка молодежного жилого комплекса).2. Жилые дома	11-001071-5901-0050-00001-98(1/98)Префектура ЗелАО	31.12.1999НП МЖК "Зеленоград"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекОформлен АЧР на жилые, АЧР на нежилые не оформлен.
ОИВ	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
353	улица Маршала Тухачевского вл. 20 к. 1Строительство здания многофункционального делового центра с размещением Центра развития предпринимательства СЗАО г. Москвы3. Нежилые объекты	12-007764-5801-0001-00001-08ДПиРМиСП	14.03.2014НП "Центр развития предпринимательства Северо-Западного административного округа г. Москвы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура СЗАО 08.12.2010: Строительство не начато. Ведется разработка проектно-сметной документации.
354	1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21Строительство многофункционального делового центра "Марьина Роща", включающего Территориальный центр развития предпринимательства СВАО3. Нежилые объекты	12-018640-5201-0050-00001-10ДПиРМиСП	01.04.2013ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекподготовка документации к сдаче в МГЭ
355	улица Миклухо-Маклая вл. 16/10Строительство многофункционального делового Комплекса с размещением Центра развития предпринимательства ЮЗАО3. Нежилые объекты	12-010369-5601-0026-00001-06ДПиРМиСП	31.12.2012Центр развития предпринимательства ЮЗАО, НП, ЦРП	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек
356	Рязанский проспект д. 20 к. 1, 2, 3Строительство многофункционального делового комплекса малого предпринимательства с выставочно-ярмарочным центром.3. Нежилые объекты	12-134064-5001-0012-00001-07(конкурс)ДПиРМиСП	01.07.2012КЭПИТАЛ, ИФГ ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
357	Дубнинская улица вл. 8Проектирование и строительство объекта нежилого фонда города Москвы - здание многофункционального делового центра для размещения субъектов малого предпринимательства, включающего территориальный центр развития предпринимательства Северного административного округа3. Нежилые объекты	12-074265-5001-0012-00001-09ДПиРМиСП	30.12.2011Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМДИНАМИКА"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура САО 09.12.2010: Осуществляется оформление земельно-правовых отношений
358	Западная часть Нагатинской поймыСтроительство Московского городского технопарка "Нагатино-ЗИЛ"3. Нежилые объекты	12-042935-5501-0148-00001-07ДПиРМиСП	01.04.2011МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПрефектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство 4 объектов первой очереди, акты оформлены. Срок завершения строительства продлен до 31.12.2013 постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 961-ПП. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано
359	г. Москва, г. Зеленоград, 16 мкр.,пересечение проездов N 657 и N 649Проектирование и строительство объекта нежилого фонда города Москвы - здание Делового центра3. Нежилые объекты	12-001497-5901-0050-00001-10ДПиРМиСП	31.12.2010НП "Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного округа г. Москвы"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекПСД на стадии согласования. ГПЗУ RU77-143000-002129.По 330-РП от 27.02.2010 проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию осуществить в срок до 31.12.2012 г.
360	Донецкая улица вл. 1Строительство объектов электросетевого хозяйства: (понижающей подстанции ПС "Перерва" закрытого типа 220/20 кВ (2 х 80 МВА) с кабельными заходами)3. Нежилые объекты	12-016574-5401-0004-00000-07ДепТЭХ	31.12.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекАР оформляется
361	Хорошевское шоссе, напротив д. 41Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции ПС "Ваганьковская" закрытого типа 220/20 кВ (3 x 160 МВА)) с кабельными заходами3. Нежилые объекты	12-177575-5101-0027-00001-07ДепТЭХ	01.04.2010ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура САО 09.12.2010: префектурой подготовлен проект распоряжения ПМ о внесении изменений в 752-РП от 23.04.09 в части возмещения убытков при изъятии земельного участка (с целью строительства подстанции), которое производится за счет ОАО "Энергокомплекс".Проект находится на согласовании
362	район Новолужнецкого проездаПроектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Золотаревская" закрытого типа 220/20 кВ (3 x 160 МВА) с кабельными заходами.3. Нежилые объекты	12-179384-5001-0012-00000-07ДепТЭХ	31.12.2009ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекСтроительство понижающей подстанции для обеспечения энергоресурсами районов г. Москвы Реализуется в установленном порядке
363	2-й Грайвороновский проезд вл. 8Реконструкция существующего контейнерного топливно-заправочного пункта в блочный топливно-заправочный пункт по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, вл. 83. Нежилые объекты	21-100914-5401-0004-00000-08ДТиС	30.12.2009Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекПрефектура ЮВАО 09.12.2010: Инвестору отказано в продлении сроков реализации проекта в связи с неурегулированностью земельно-правовых отношений.
364	район Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 12Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-022556-5201-0050-00001-08ДТиС	31.03.2009ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДействует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012.Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы
365	Осташковская ул. на пересечении с Широкой ул.Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-001826-5201-0050-00001-04(В02-00591) ДТиС	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истекДействует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012.Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы
366	Боровское шоссе, ГТЭС.Строительство газотурбинной электростанции "Терешково".3. Нежилые объекты	12-028207-5701-0081-00001-05ДепТЭХ	30.09.2008РОСМИКС, ООО	Завершается строительство объектаРешение о продлении направлено в Москонтроль
367	Каскадная улица д. 21Строительстсво автомобильного газозаправочного комплекса (АГЗК)3. Нежилые объекты	12-180959-5001-0012-00001-06ДТиС	30.09.2008ГРЕЙТЕК, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек
368	ул. Салтыковская, вл. 4Б (агрофирма "Косино")Строительство газотурбинной электростанции "Кожухово"2. Жилые дома	11-075766-5301-0013-00001-05ДепТЭХ	30.06.2008РОСМИКС, ООО	Ведется строительство объекта, срок реализации контракта истекОформляется доп.согл. о продлении срока строительства. В Москонтроле рассматривается вопрос о штрафных санкциях.Планируемый срок ввода 2-й кв. 2011
369	Наличная, д. 3а, стр. 1строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в первом этаже, подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-180942-5401-0004-00001-06Моснадзор	15.10.2006Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы	Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истекЕсть АЧР на жилую часть дома, АЧР не жилое - нет, гараж не построен

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо подготовить предложения по целесообразности дальнейшей реализации контрактов, в том числе их прекращения, с использованием при необходимости судебных процедур, строительство объектов по которым не начато или сроки реализации истекли (Всего: 188)

ЦАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
1	2	3	4	5
01	Несколько административных округовКомплексная модернизация и реконструкция существующих АТС1. Комплексная застройка	12-008141-5001-0012-00001-04(01-ГС)(В-00548)Префектура ЦАО	31.12.2012МГТС	Контракт подлежит прекращениюВ целях исполнения генер. соглашения по реализации целевой программы комплекс. модернизации МГТСзаключен инвест. контракт от 09.11.06 N 12-128199-5001-0012-00000-06.
02	Трифоновская ул., д. 31АКапельский пер., д. 7АСтроительство гостиницы и нового здания для Государственного образовательного учреждения "Детский сад N 49"3. Нежилые объекты	12-018387-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2010МОСКОВСКО-АРМЯНСКАЯ ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - МАКо	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК подлежит расторжению в связи с невозможностью исполнения администрацией своих обязательств.
03	Рыбников пер. вл. 7-11,Ащеулов пер. вл. 12-14,Рыбников пер. д. 13/3, стр. 1Строительство жилого комплекса с гаражом-стоянкой и реконструкция жилого дома.5. Смешанное назначение	13-007780-5001-0012-00001-03(ДЖП.03.ЦАО.00511)(ВМ01-00457)Префектура ЦАО	30.04.2010ОАО "Мосинжстрой"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение контракта
04	Яковоапостольский пер., д. 11/13, стр. 1.Большой Казенный пер., вл. 4.Строительство жилого дома с подземной автостоянкой на 130 м/м.5. Смешанное назначение	13-002866-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО	01.02.2010ЗАО "Объединение ИНГЕОКОМ"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжениеИК (решается вопрос компенсации затрат)
05	Столешников переулок, вл. 2-4Воссоздание на исторической территории церкви дома прихода и колокольни3. Нежилые объекты	12-012780-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2009ЦЕНТР ВЕКОР, ООО	Контракт расторгнутКонтракт расторгнут 10.11.10 в одностороннем порядке
06	Баррикадная, вл. 4.Строительство здания входа на территорию ГУК г. Москвы "Московский государственный зоологический парк" со стороны ст. м. "Баррикадная" с подземной автостоянкой на 100 м/м и гаражом-стоянкой на 300 м/м.3. Нежилые объекты	12-002869-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО	01.11.2009"Старокалужское" ЗАО	Контракт расторгнутРасторжение
07	Тверской бульвар вл. 17 стр. 7-8Строительство многофункционального комплекса культурно-социального и жилого назначения.5. Смешанное назначение	13-007542-5001-0012-0000-03(ДЖП.03.ЦАО.00457)(BM01-00441)Префектура ЦАО	31.03.2009ООО "Пушкинский центр и К"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение в судебном порядке
08	6-й Ростовский пер., вл. 6, д. 6, д. 4аСтроительство офисно-жилого комплекса с подземной автостоянкой.2. Жилые дома	11-008706-5001-0012-00001-03(ДЖП.03.ЦАО.00412)Префектура ЦАО	31.03.2009ООО "ЭСПРЕССО-ЦЕНТР"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеОтселены жители, выведены пользователи нежилых помещенийПринято решение о расторжении ИК. Ведется расторжение в судебном порядке.
09	улица Малая Дмитровка д. 27 стр. 6А, 6БРеконструкция (строительство) объекта нежилого фонда3. Нежилые объекты	12-124161-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО	18.03.2009Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Девелопмент"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение инвестиционного контракта
10	Б. Козихинский пер., д. 13, стр. 1, 2 и д. 15, стр. 1, 2Реконструкция с новым строительством жилых домов по адресам: Б. Козихинский пер., д. 13, стр. 1, 2 и д. 15, стр. 1, 2, взамен изымаемого объекта по адресу: пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 1.5. Смешанное назначение	13-065892-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.01.2009КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙКОМ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеМосконролем принято решение о возможности дальнейшей реализации проекта с учетом судебных разбирательств
11	Спасоглинищевский Б. пер. вл. 5Строительство комплекса новых зданий детского дома и социального центра, строительство3. Нежилые объекты	12-028303-5001-0012-00001-04(01-00489)Префектура ЦАО	31.12.2008Московская еврейская регилиозная община МЕРО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК (претензионно-исковая работа)
12	улица Варварка д. 6Строительство многофункционального комплекса зданий на месте гостиницы "Россия" (с наземной и подземной частью), в т.ч. киноконцертного зала.3. Нежилые объекты	12-088397-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2008"СТ Девелопмент" ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВ соответствии с постановлением Высшего Арбитражного суда РФ от 24.10.2006 N 16916/05, отменившим решение конкурсной комисси по выбору девелопера-инвестора, выпущено 473-РП от 21.03.2007 "Об отмене распоряжения ПМ от 08.12.2004 N 2453-РП"
13	Малый Харитоньевский переулок д. 6/11 стр. 2Реконструкция административного здания.3. Нежилые объекты	12-006922-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	01.04.2008КАСА ДЕВЕЛОПМЕНТС, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК (по п. 9.3 контракта в одностороннем порядке)
14	проспект Мира д. 10 стр. 1, 2Реконструкция и новое строительство с регенерацией многофункционального административного здания.3. Нежилые объекты	12-008883-5001-0012-00000-03(5-2092/р-2)(01-00241)Префектура ЦАО	31.12.2007НАСЛЕДИЕ, ООБФ	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторгнуть ИК в соответствии с ППМ от 19.01.2010 N 35-ППВ настоящее время вопрос на рассмотрении в ПУПМ (поручение N 4-30-16415/0). Здание по адресу: пр. Мира 10, стр. 2 снесено в 2010 году, арендатор. нежил. выведен в 2006 г.
15	Долгоруковская улица вл. 27 стр. 2Реконструкция административного здания с надстройкой.3. Нежилые объекты	12-117160-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2007ОАО "Издательство "Физкультура и спорт"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеСуды
16	Болотная площадьСтроительство многофункционального комплекса с подземным гаражом-стоянкой. Доли города нет.3. Нежилые объекты	12-008929-5001-0012-00001-03(01-00449)(01-00449)Префектура ЦАО	31.12.2007ОАО "Болотная"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРешение о прекращении реализации инвестиционного проекта. Принято решение о расторж. в одностор. порядке.Направлено претенз. письмо
17	Красина ул., д. 27, стр. 1Реконструкция 4-х эт. административного здания с надстройкой 2-х эт. и пристройкой.3. Нежилые объекты	12-010407-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2007"Лизинговая компания "Ликострой"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение в судебном порядке. Объект признан обладающим признаками самовольного строительства и подлежащим сносу (протокол от 18.09.2009 N 11).
18	Каретный ряд ул. вл. 3, стр. 7, 11. (сад Эрмитаж)Благоустройство сада "Эрмитаж". Строительтво арт-кафе (ресторана) и общ. туалетов, реконструкция инженерных коммуникаций, возведение ограды сада.3. Нежилые объекты	12-001742-5001-0012-00001-02(8-1940/н-2)(01-00298)Префектура ЦАО	30.07.2007АНЖЕЛО, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеСуды
19	улица Забелина д. 3 стр. 2Проведение реставрации и реконструкции нежилого здания с увеличением площади3. Нежилые объекты	12-039976-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	15.07.2007ТРАНСТУРАВИА, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК в судебном порядке
20	1-й Смоленский переулок вл. 23Новое строительство гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-074712-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2007АЕТ-КОМПЛЕКС, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИнвестор отказался от реализации проекта в связи с применением штрафных санкций.Префектурой ведется расторжение контракта.
21	Кривоарбатский переулок д. 19 стр. 1Реконструкция с реставрацией 6-этажного жилого дома.5. Смешанное назначение	13-072186-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	28.02.2007"СТРОЙ ВЕСТ", ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжениеВ связи с судебным решением контракт признан недействующим (на месте предполагаемого строительства - не аварийный жилой дом).
22	Новолесная ул., д. 13.Реконструкция жилого дома с надстройкой 2-х этажей.5. Смешанное назначение	13-001080-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2006ООО Гео-Инвест"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение
23	Садовая-Кудринская улица д. 5 стр. 1Комплексная реконструкция, реставрация и переоборудование Московского планетария.1. Комплексная застройка	12-000048-5001-0012-00001-02(2/2002)(В01-00619-ДС-1)Префектура ЦАО	31.08.2006Московская городская организация общественной организации - общества "Знание" России.Учреждение Московский планетарий	Контракт подлежит прекращениюКонтракт ДИГМ
24	Цветной б-р, вл 32-34строительство культурно-общественного комплекса "Женский центр"3. Нежилые объекты	12-000077-5001-0012-00001-95(5-455/н-1)Префектура ЦАО	30.06.2005"Женский центр"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК подлежит расторжению (судебное заседание назначено на 28.12.2010).
25	Каланчевская ул. вл. 11Строительство гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008913-5001-0012-00001-03(4-2166/н-2)(01-00371)Префектура ЦАО	31.12.2004ЗАО "Социальные инвестиции"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение
26	Грузинский вал, д. 16, стр. 1.Реконструкция 3-х эт. жилого дома с автостоянкой на 1-м эт.5. Смешанное назначение	13-008859-5001-0012-00001-03(00464)(ДЖП.03.ЦАО.00464)Префектура ЦАО	31.12.2004Фундамент-Риэлти	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение в судебном порядке
27	Факельный Б. пер. 16Реконструкция нежилого здания (Административного назначения)3. Нежилые объекты	12-008901-5001-0012-00001-03(7-2110/р-2)(01-00278)Префектура ЦАО	31.12.2004ООО "Викконт+"	Контракт расторгнут решением Арбитражного суда от 04.02.2010 N А40-151749/09-85-618
28	Афанасьевский Б. пер. 3, стр. 5 над пом. IОбустройство чердачного пространства в нежилом доме под творческую мастерскую3. Нежилые объекты	12-008910-5001-0012-00001-03(ДИ-09-090)(01-00351)Префектура ЦАО	06.05.2004Бурганов И.А.	Контракт подлежит прекращениюИК нет (договор на обустройство чердака)
29	Руновский пер., д. 10.Отселение. Строительство жилого дома5. Смешанное назначение	13-004139-5001-0012-00001-02(00326)(ДМЖ.02.ЦАО.00326)Префектура ЦАО	15.02.2004ЗАО "Фирма "НОРТОН"	Контракт подлежит прекращениюИК с Прав. Москвы не заключался.Договор (ИК) заключен между ФХУ Мэрии Москвы и ЗАО "Фирма НОРТОН"
30	Арбат д. 32, стр. 1, помещение I, комн. 3Обустройство подвального помещения под офис3. Нежилые объекты	12-008891-5001-0012-00001-03(ДИ-012-079)(01-00429)Префектура ЦАО	02.01.2004ТСЖ "Арбат-32"	Контракт подлежит прекращениюДоговор на соинвестирование не с Правительством Москвы, а с префектом
31	Тверская ул. вл. 9а, стр. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а;Брюсов пер. вл. 8/10Реконструкция, реставрация существующих и воссоздание утраченных частей зданий памятника архитектуры комплекса истор. усадьбы Черкасского Н.А. (культурно-деловой центр)5. Смешанное назначение	13-008898-5001-0012-00001-03(8-2096/р-2)(01-00248)Префектура ЦАО	31.12.2003ООО Творческий центр "Овен"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение
32	Трехпрудный пер. д. 11-13, стр. 1, 2Строительство мансарды под жилые и нежилые цели5. Смешанное назначение	13-001639-5001-0012-00001-99(6-1468/р-1,2)(01-00261)Префектура ЦАО	31.12.2003ОАО "Волоцкие дома"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение (в судебном порядке)
33	Тверская-Ямская 1-я ул. д., над кв.16Обустройство чердачного помещения под офис, реконструкция и ремонт3. Нежилые объекты	12-004149-5001-0012-00001-02(ДИ-08-050)(01-00459)Префектура ЦАО	28.05.2003ООО "ССТ-Эстейт"	Контракт подлежит прекращению контрактДИГМ
34	Тверская-Ямская 1-я ул. д. 8, над кв. 15Обустройство чердачного помещения под офис, реконструкция и ремонт3. Нежилые объекты	12-004148-5001-0012-00001-02(ДИ-08-049)(01-00458)Префектура ЦАО	28.05.2003ООО "ССТ-Эстейт"	Контракт подлежит прекращению контрактДИГМ
35	Дмитровка М., 25, стр. 1, 3Комплексная реконструкция.1. Комплексная застройка	12-000164-5001-0012-00001-99(8-1466/р-2)Префектура ЦАО	31.12.2002МОСПРОМСТРОЙ, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИнвестор обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Правительству Москвы об определении доли инвестора в размере 100% (4419 кв.м) общей площади объектов
36	Каретный Б. пер. д. 7, стр. 1Завершение строительства культурно-делового центра и театра-студии "Тест", строительство3. Нежилые объекты	12-000552-5001-0012-00001-97(8-1263/нр-2)Префектура ЦАО	01.10.1999Театр-студия "Тест"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение
37	Софийская наб., 30, стр. 2реконструкция здания нежилого назначения3. Нежилые объекты	12-000589-5001-0012-00001-97(10-1115/р-2)Префектура ЦАО	31.03.1999ГИПРОГОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеТребуется принятие решения по дальнейшей реализацииИП по 196-ПП, инвесторы обратились в МосконтрольВедется судебное разбирательство
38	Софийская наб.: д. 18/8, с. 1; д. 18/8, с. 5 (об. 6); д. 20, с. 1 (об. 1); д. 24/2, с. 1, 2, 5, 9 (об. 2). пл. Репина: д. 2/4, с. 1 (об. 3); д. 4, с. 1 9 (об. 4); д. 6, с. 1 (об. 5).3. Нежилые объекты	12-000213-5001-0012-00001-93(10-94/р-1,2)Префектура ЦАО	31.12.1997АО "Народный капитал";ЗАО "Гагат"	Контракт расторгнутИК расторгнут
39	Сретенка мкр-к N 30 квартал 278Реконструкция и новое строительство жилых и нежилых объектов5. Смешанное назначение	13-000020-5001-0012-00001-93(4-2/12-2)(01-00108)Префектура ЦАО	30.09.1997ЗАО "Сретенское подворье"	Контракт подлежит прекращению расторгнут 27.09.05 - информация о расторжении в АИС "ЕАИСТ" не представлена - на эту дату было расторжение контракта 4-2/12-2 от 22.06.93 (13-000023-5001-0012-00001-93) - N контракта и инвестор тот же, но другой рег. N ЕАИСТ
40	Ордынка Большая ул., 8/1, стр. 4, 5, 6.Реконструкция зданий в 401 квартале.3. Нежилые объекты	12-000035-5001-0012-00001-96(10-835/р-2)(01-00484)Префектура ЦАО	30.06.1997ИНВЕСТ-РЕЗЕРВ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеЗемельно-правовые отношения не оформлены
41	М. Милютинский пер., д. 20/2(ул. Мархлевского, д. 20/2)реконструкция жилого дома2. Жилые дома	11-000305-5001-0012-00001-94(4-236/p-1)(ВИ)Префектура ЦАО	01.04.1996ННП "ТЕМА", ЗАО	Контракт заблокирован по решению суда приостановлен, суды
42	Рабфаковский пер. 5-7;Бакунинская ул., д. 60, стр. 1;Бакунинская ул., д. 62, стр. 1строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями; реконструкция жилых зданий.5. Смешанное назначение	13-000202-5001-0012-00001-93(1.22)Префектура ЦАО	31.12.1995АП МГПО Мосгороформление	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК (претензионно-исковая работа)
43	Объект N 2 - ул. Остоженка, 42/2Объект N 3 - ул. Фурманова, 16(Гоголевский б-р, 17/16, стр. 3)Реализация инвестиционного проекта (реконструкция) на площадках ТУ "Хамовники"2. Жилые дома	11-000229-5001-0012-00001-93(9-137/p-1)Префектура ЦАО	13.08.1995СП "Реформа"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК-действующий 2 объекта введены в эксплуатацию. На основании судебных решений оформляются права собственности третьих лиц (договоры-соинвестир.)К реконструкции 3-го объекта - ул. Остоженка, д. 42, инвестор не приступал. Суды
44	Фурманный переулок, д. 16, стр. 1, 3 и д. 18, стр. 1Машкова ул. вл. 9-11 (Объект N 2).Бакунинская ул. вл. 20-24 (Объект N 1).Строительство и реконструкция зданий5. Смешанное назначение	13-000073-5001-0012-00001-93(1-2/3)(01-00024)Префектура ЦАО	27.04.1995Федеральное управление специального строительства и ГУП "Ремонтно-эксп. объедин. и КБ "Газпромбанк"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК в судебном порядке
45	Краснопресненская наб. вл. 6Новое строительство жилого дома с нежилыми помещениями, реконструкция5. Смешанное назначение	13-000300-5001-0012-00001-94(6-172/н-1)(ВИ 01-00236)Префектура ЦАО	01.07.1994ТОО "Энклав-Балтик"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВедется расторжение в судебном порядке
46	Т. Фрунзе ул., вл. 20реконструкция и новое строительство (жилая вставка и встроенно-пристроенные помещения, подземный гараж)5. Смешанное назначение	13-000219-5001-0012-00001-93(9-28/н-1)Префектура ЦАО	31.12.1993ДОСР МЖК "Искра"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторгается в судебном порядке
САО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
47	земли Молжаниновского района САО г. МосквыРеализация проекта на выполнение работ по выработке подстилающих слоев покровных суглинков (песок) по материалам геологических изысканий на земельном участке N 7 площадью 27 га на землях Молжаниновского района САО г. Москвы с последующей культивацией отработ#3. Нежилые объекты	12-071219-5101-0027-00001-06(ГКК аукцион)Префектура САО	31.12.2010ПОЛИГОН ПГС, ООО	Контракт подлежит прекращениюВ соответствии с поручениями от 29.07.2010 г. N 4-19-2187/0; 2-13-1450/6-3,-5,-6 префектурой САО осуществляется оформление проекта правового акта Правительства Москвы "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 25 июля 2006 г. N 1450-РП", которым предусматривается корректировка земельного участка N 7 Молжаниновского района в сторону уменьшения на площадь земельного участка, на котором в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 27 февраля 2009 г. N 325-РП предполагается строительство горнолыжного парка (ориентировочно с 27 га до 23 га) Префектура САО 10.12.2010: Производятся работы. Оформляется продление сроков реализации контракта. Производится рекультивация карьера после выработки суглинков. Проект распорядительного документа о продлении срока реализации контракта до 31.12.2011 и уменьшении размера земельного участка находится на согласовании у Ю.В. Росляка (направлено 01.12.2010).
48	3-я Радиаторская улица вл. 7Строительство офисно-жилого комплекса со встроено-пристроенным дошкольным образовательным учреждением и гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-027648-5101-0027-00001-05Префектура САО	28.02.2009ТЕЛМОФОРС-ИНВЕСТ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПравительством Москвы издано распоряжение от 06.11.2009 г. N 2879-РП о прекращении реализации инвестиционного проекта. 16.03.2010 г. проект соглашения о расторжении Инвестиционного контракта направлен в Тендерный комитет для организации его подписания сторонами и проведения учетной регистрации. Проект документа Инвестором не подписан. В рамках выполнения п. 3.2 распоряжения и в соответствии с поручением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ю.В. Росляка от 21.05.2010 г. N 4-30-8719/0, префектурой САО осуществляется претензионно-исковая работа.
49	Весенняя улица д. 6 к. 27Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 120 м/м4. Гаражи-стоянки	14-048270-5101-0027-00001-06Префектура САО	20.01.2008СтройМонолитТех-3, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура САО 10.12.2010: Классификация контракта: Расторгнут. Соглашение о расторжении подписано Инвестором и Городом (документы прилагаются), Инвестиционному контракту следует присвоить статус "Расторгнут" Основание - 1585-РП от 14.07.2008
50	Песчаная улица вл. 3Проведение предпроектной проработки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства категории 3 "звезды" на участке ориентировочной площадью 0.2 га примерной емкостью 50 мест.3. Нежилые объекты	12-071197-5101-0027-00001-06(ГКК аукцион)Префектура САО	19.06.2007ИК "КЕМИ ФИНАНС", ООО	Контракт прекращенРаботы не выполнены. Распоряжение Правительством Москвы от 28.06.2006 г. N 1189-РП утратило силу в связи с выпуском распоряжения Правительства Москвы N 2814-РП от 18.12.2007 г. Префектурой будет инициирован вопрос о присвоении Инвестиционному контракту статуса "прекращен".
51	Бескудниковский р-н, мкр. 2, корп. 77.Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 167 м/м.4. Гаражи-стоянки	14-000540-5101-0027-00000-04Префектура САО	30.06.2005ООО "Афина"	Контракт прекращен12.10.2010 г. префектурой САО направлено уведомление в ООО "Афина" о расторжении инвестиционного контракта. 12.11.2010 г. Контракт будет считаться расторгнутым.
52	Магистральная 5-я ул., д. 18, кв. 3;Хорошевское ш., д. 72, кор. 1, кв. 67;Проезд Аэропорта, д. 3,кв. 2;Ленинградский пр-т., д. 45, корп. 1, кв. 1, кв. 2, кв. 39, кв. 40.Капитальный ремонт муниципальных квартир. на исключение	11-002380-5101-0027-00001-01(00327)(ДМЖ.01.САО.00327)Префектура САО	31.12.2002ООО "Фирма "МИКОН"	Контракт подлежит прекращениюИК следует присвоить статус "прекращен"
53	Ленинградское ш., д. 26, корп. 3.Капитальный ремонт 9-ти муниципальных квартир. на исключение	11-002377-5101-0027-00001-01(00424)(ДЖП.03.САО.00424)Префектура САО	31.12.2002ООО "Монокон"	Контракт подлежит прекращениюИК не реализован необходимо присвоить статус "прекращен"
54	Лавочкина ул., вл. 32.Комплексная реконструкция микрорайона. Строительство жилых домов и объектов соцкультбыта.1. Комплексная застройка	13-000456-5101-0027-00001-97(29)(ДМЖ.01.САО.00028)Префектура САО	20.11.1999МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО	Контракт подлежит прекращениюИК необходимо присвоить статус "прекращен" т.к. объект включен и реализован по ИК N 20-САО (N 13-000013-5101-0027-00001-97).
55	Войковский 4-й пр., вл. 6.Строительство жилого дома.2. Жилые дома	11-000628-5101-0027-00001-97(16-САО)(ВИ)Префектура САО	31.12.1998МАЗД	Контракт подлежит прекращениюУтратил силу в связи с заключением контр. N 24-САО от 02.11.98 г. (13-000025-5101-0027-00001-98 - Закончен).ИК необходимо присвоить статус "прекращен"
56	Шебашевский пр-зд, д. 6Надстройка на два этажа и мансардного этажа, существующего 4-х этажного жилого дома5. Смешанное назначение	13-001219-5101-0027-00001-96(11-САО)(ВИ)Префектура САО	31.03.1997Мэгли	Контракт расторгнутКонтракт расторгнут в судебном порядке необходимо присвоить статус "расторгнут"
СВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
57	мкр. Г-9 р-на Марьина РощаКомплексная реконструкция микрорайона1. Комплексная застройка	13-030569-5201-0050-00001-08(Торги)Префектура СВАО	31.12.2014ОАО "Мосинжстрой"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура СВАО 10.12.2010: Принято решение о расторжении в одностороннем порядке.Расторжение ИК без суда - Подготовленный ДЭПРом проект РД о расторжении ИК на согласовании в городских структурах
58	Полярная ул., д. 9Проектирование и реконструкция кинотеатра "Полярный".3. Нежилые объекты	12-021624-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	31.12.2008ДИВИДИ ГРУПП, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеОбъект в эксплуатацию не введен.Расторжение инвестиционного контракта ведется в судебном порядке.Завершение реконструкции за счет средств города Москвы
59	проезд Дежнева вл. 9Строительство гаражного комплекса (гараж-стоянка на 250 м/м, станция ТО, административно-технические помещения).4. Гаражи-стоянки	14-057707-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	30.12.2008АВТОДОМ Р, ГСК	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкепринято решение о расторжении в одностроннем порядке
60	ул. Новомосковская на пересечении с ул. Академика КоролеваПроектирование и строительство многофункционального центра3. Нежилые объекты	12-141101-5101-0027-00001-06(ГКК аукцион)Префектура СВАО	04.12.2008ИШИ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура СВАО 09.12.2010: В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 15 сентября 2009 г. N 2424-РП, в связи с невозможностью оформления земельно-правовых отношений на земельный участок по адресу: ул. Новомосковская на пересечении с ул. Академика Королева реализация инвестиционного контракта прекращена. Инвестиционный контракт подлежит расторжению в судебном порядке.
61	проезд Шокальского вл. 3 к. 2Строительство подземного гаража-стоянки на 117 машино-мест4. Гаражи-стоянки	14-053168-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	03.08.2008ОАО "Мостеплосетьстрой "	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке на расторжении
62	Полярная улица вл. 4 к. 2Строительство подземного гаража-стоянки на 99 м/м4. Гаражи-стоянки	14-052688-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	03.08.2008ОАО "Мостеплосетьстрой"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке на расторжении
63	Полярная ул., вл. 16Строительство гаража-стоянки с административно-офисным комплексом3. Нежилые объекты	12-028142-5201-0050-00001-04(02-00569)Префектура СВАО	31.03.2008М-ГРАД-РИЭЛТИ, ООО	Контракт прекращенЗавершен в базе ПКСД
64	Маломосковская улица вл. 5Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-103298-5001-0012-00001-06Префектура СВАО	31.12.2007"Объединенная Строительная Компания" ЗАО ОСК	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектурой подготовлено исковое заявление на расторжение ИК. В связи с отсутствием доверенности от Мэра Москвы префектура не имеет возможности подать исковое заявление в суд.
65	улица Лескова вл. 21Строительство гаражного комплекса4. Гаражи-стоянки	14-063961-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	06.09.2007ТЕХНОСТРОЙ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке расторжение в судебном порядке
66	МКАД 93 км., р-н ЛосиноостровскийПроведение предпроектной подготовки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства на участке ориентировочной площадью 0,5 га, примерной емкостью 150 мест.3. Нежилые объекты	12-073243-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	23.09.2006НАВИГАТОР ИНФОРМ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИсключить из перечня.Признан утратившим силу распоряжением Правительства Москвы от 18.12.2007 N 2814-РП
67	Полярная ул., 34, стр. 3.Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над сооружением ГО "А-50"5. Смешанное назначение	13-008856-5201-0050-00001-03(00563)(ДЖП.03.СВАО.00563)Префектура СВАО	31.12.2005 ООО "ЭЛИПС - Стройинвест"	Расторжение контракта осуществляется по соглашениюсторон или в судебном порядкеРасторжение в судебном порядке (ведется судебноеразбирательство)
68	Тенистый пр-д, вл. 6-8Строительство спортивно-оздоровительного комплекса3. Нежилые объекты	12-004145-5201-0050-00001-02(2-нж-2002)(02-00002)Префектура СВАО	31.03.2004Спортклуб Святогор и "Школа футбола Юрия Гаврилова"	Контракт подлежит прекращениюИсключить из перечня. ИК расторгнут
69	Корнейчука ул., напротив вл. 42Строительство многоэтажного гаражного комплекса4. Гаражи-стоянки	14-001608-5201-0050-00001-99(002-СВ)(ВИ)Префектура СВАО	30.12.2000ТОО ATM	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкерасторжение в судебном порядке на основании постановления ПМ от 29.08.2006 г. N 639-ПП "О признании утратившими силу распорядительных документов органов исполнительной власти города Москвы по вопросам гаражного строительства"
70	Студеный проезд, вл. 7Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-000638-5201-0050-00001-97(20/97)(ВИ)Префектура СВАО	11.09.1998"Компания "Контур-ДС"	Контракт подлежит прекращению указанный объект подлежит исключению из действующихИК, поскольку на указанной площадке ведется строительство жилого дома по ИК N позиции 15 в списке
71	Алтуфьевское ш., 77Строительство многоэтажного гаража-стоянки над объектом ГО4. Гаражи-стоянки	14-001216-5201-0050-00001-96Префектура СВАО	16.03.1997ОАО "Мосэнергомонтаж"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеуказанный объект подлежит исключению из действующих ИК, поскольку на указанной площадке ведется строительство жилого дома по ИК N позиции 47 в списке
ВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
72	микрорайон 40-52 района "Ивановское"Комплексная реконструкция, строительство жилых домов, объектов соц.-культ. бытового назначения, подземных гаражей-стоянок1. Комплексная застройка	13-122581-5301-0013-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ВАО	31.12.2011ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ N 1. ДСК-1, ОАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК. ДЭПР выпускает РД о компенсация ОАО "ДСК-1" понесенных затрат
73	4-я Парковая ул., д. 24-24а2-я Прядильная улица д. 81-я Прядильная улица д. 14Измайловский проезд д. 6 к. 1Измайловский проезд д. 6 к. 2Измайловский проезд д. 6 к. 3Измайловский проезд д. 4Измайловский проезд д. 4 к. 1Измайловский проезд д. 6Измайловский проспект д. 53/21-я Парковая улица д. 5/71-я Парковая улица д. 10Первомайская ул., д. 27аЗаводской проезд д. 11Заводской проезд д. 3Заводской проезд д. 10Измайловская площадь д. 9 к. 2Измайловская площадь д. 13Измайловская площадь д. 5 к. 1Измайловская площадь д. 3 к. 2Измайловская площадь д. 9 к. 12-я Парковая улица д. 142-я Парковая улица д. 6/82-я Парковая улица д. 112-я Парковая улица д. 18Первомайская улица д. 25/25Первомайская улица д. 3 к. 2Первомайская улица д. 12Первомайская улица д. 16Комплексная реконструкция кварталов 1-2, 3, 12, 13, и 14 района Измайлово1. Комплексная застройка	13-043412-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	31.12.2010УЮТ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеЗемельные отношения не оформлены. В соответствии с ППМ от 20.10.2009 N 1139-ППрасторжение ИК осуществляется в судебном порядке
74	Гражданская 4-я ул. вл. 36Строительство индивидуального монолитного жилого дома с нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-002246-5301-0013-00001-01(00310)(ДМЖ.01.ВАО.00310)(ВМ03-00362)Префектура ВАО	01.06.2010НПСК "Полипром", ООО	Контракт заблокирован по решению судаАкт оформлен на жилую площадь. Готовится проект акта на нежилые помещения
75	мкр. 41-42 района "Северное Измайлово".Комплексная реконструкция микрорайона 41-42 района "Северное Измайлово".1. Комплексная застройка	13-071210-5301-0013-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ВАО	31.12.2009Специализированное управление 197, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеМосконтролем предложено расторгнуть ИК по согласию сторон. Инвестор готов расторгнуть контракт с условием компенсации понесенных затрат, включая упущенную выгоду. Москонтроль готовит заключение по предложению инвестора об условиях расторжения контракта
76	улица Сталеваров вл. 12Строительство гаража4. Гаражи-стоянки	14-077596-5301-0013-00001-07Префектура ВАО	17.10.2009"ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ", ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК расторгнуть. Ведется судебное разбирательство о расторжении ИК
77	МКАД, 104-й километр вл. 816-я Парковая улица вл. 20-22Краснобогатырская улица вл. 83Новое строительство многофункциональных гаражных комплексов.3. Нежилые объекты	12-006792-5301-9913-90P01-06Префектура ВАО	01.04.2009УЮТ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ЗАО	Контракт заблокирован по решению судаНаложен арест на реализацию ИП
78	Лучевой 6-й просек д. 21, стр. 11, 25Реставрация "Усадьбы Ляминых XIX - XX вв." в Сокольниках, регенерация историко-градостроительной среды.3. Нежилые объекты	12-002256-5301-0013-00001-01(4-П-2001)(03-00181)Префектура ВАО	31.03.2009Негосударственное образ. учреждение "Школа индив. развития "Мыслитель"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВвиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении ИК ведутся судебные разбирательства
79	Саянская улица вл. 13Проектирование и строительство здания магазина на части существующего защитного сооружения типа А-50.3. Нежилые объекты	12-071193-5301-0013-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ВАО	03.07.2008ДЮВИЛС КЕМИКАЛ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВвиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта расторжение осуществляется в судебном порядке
80	р-он Косино-Ухтомский, Проектируемый проезд 597, промзона РудневоСтроительство мемориально-ритуального комплекса по оказанию услуг владельцам собак, кошек и других мелких домашних животных и захоронению праха животных3. Нежилые объекты	12-142021-5101-0013-00000-07Префектура ВАО	01.04.2008ЗАО "ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРИРОДА"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВвиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении ИК ведутся судебные разбирательства
81	Щелковское шоссе вл. 10АПроектирование и строительство многофункционального культурно-развлекательного комплекса3. Нежилые объекты	12-112166-5101-0013-00001-05Префектура ВАО	16.03.2008ООО "Омикрон Зет"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВвиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении ИК ведутся судебные разбирательства
82	улица Короленко д. 2/23 к. 4Переоборудование чердачного помещения под жилые цели.2. Жилые дома	21-062681-5101-0013-00000-05Префектура ВАО	01.09.2007Герасимова Виктория Ивановна	Контракт подлежит прекращению
83	Щелковское шоссе вл. 7реализация инвестиционного проекта по строительству АЗК3. Нежилые объекты	12-008998-5301-0013-00001-03Префектура ВАО	30.06.2007Закрытое Акционерное Общество "Шелл Нефть"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке
84	Миллионная ул. вл. 15, корп. 1Строительство двухэтажного гаража4. Гаражи-стоянки	14-008918-5301-0013-00001-03(18-П-2003)(03-00410)Префектура ВАО	01.04.2004Артель МЖК "Черкизово"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК. Решение суда о расторжении есть
85	Сталеваров вл. 3, стр. 3Строительство многоэтажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008931-5301-0013-00001-03(03-00463)Префектура ВАО	31.12.2003"Борец" ГСК.	Контракт заблокирован по решению судаНаложен арест на реализацию ИП в части соинвестора ЗАО ПСФ "Уют"
86	3-й проезд Подбельского д. 14, корп. 2капитальный ремонт жилого дома2. Жилые дома	11-001227-5301-0013-00001-96(10-ж-96)(ВИ)Префектура ВАО	31.08.1996ПКФ "Феникс Лтд Ко"	Контракт подлежит прекращениюОбъект отремонтирован.На письма префектуры инвестор не отвечает
ЮВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
87	мкр. 126 района "Рязанский".Комплексная реконструкция микрорайона 126 района "Рязанский".1. Комплексная застройка	13-071207-5401-0004-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮВАО	13.03.2011КОРПОРАЦИЯ ТЭН, ОАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Вопрос оформления земельно-правовых отношений рассматривается Арбитражным судом
88	Люблинская улица вл. 171 к. 1БСтроительство многоэтажной автостоянки на 420 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-022963-5401-0004-00001-04(04-00551)Префектура ЮВАО	31.12.2009СИСТЕМА-М, ЗАО	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Вопрос о дальнейшей реалиазции проекта подлежит рассмотрению на ГЗК 16.12.2010 г.
89	Марьинский парк, мкр. 6, корп. 25Строительство спортивно-рекреационного назначения.3. Нежилые объекты	12-143276-5001-0012-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЮВАО	16.10.2009Закрытое акционерное общество "ПремьерКапитал"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Ведутся судебные разбирательства.
90	1-й Курьяновский проезд д. 15Проектирование и строительство мини-ТЭС на биогазе Курьяновской станции аэрации.3. Нежилые объекты	12-071192-5401-0004-00001-06(Торги)Префектура ЮВАО	07.07.2009Общество с ограниченной ответственностью "ЕФН Эко Сервис"	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, акт оформлен. ИК присвоен статус "завершен"
91	2-й Южнопортовый проезд вл. 15Строительство 2-х многоэтажных гаражей-стоянок на 202 м/м4. Гаражи-стоянки	14-071213-5401-0004-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮВАО	07.12.2008ГРОТ-1, ООО	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Решением Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов и урегулированию разногласий, связанных с оформлением актов релаиазции инвестиционных проектов по завершенным строительством объектам на территории города Москвы от 06.12.2010 г. протокол N 2 на основании решения Арбитражного суда города Москвы ИК присвоен статус "прекращен"
92	1-я Новокузьминская улица вл. 20-22Новое строительство жилого дома с подземным гаражом5. Смешанное назначение	13-002225-5401-0004-00001-04Префектура ЮВАО	31.03.2008"Система-Галс" ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения оофрмлены, ИК подлежит расторжению. Проект соглашения о расторжении направлен Инвестору и ФСБ РФ
93	Лермонтовский проспект, въезд в ЖулебиноПроведение предпроектной проработки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства категории 3*, примерной емкостью 150 мест на земельном участке ориентировочной площадью 0,44 га.3. Нежилые объекты	12-071198-5401-0004-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮВАО	12.06.2007МИРТА, ООО	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлялись, ИК подлежит расторжению
94	г. Москва, 14-й км МКАДСтроительство торгового комплекса "Кэш энд Кэрри".3. Нежилые объекты	12-085382-5401-0004-00001-05(Без города)Префектура ЮВАО	31.03.2007Poli Investments One S.A., компания	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Правительство Москвы не является стороной по данному ИК.Контракт заключен между хозяйствующими субъектами. Реализация проекта не осуществляется. Предлагается ИК исклюить из ЕАИСТ
95	1-й Капотненский проезд, вл. 14проведение предпроектной проработки земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства категории 2-3* примерной емкостью 100 мест на земельном участке 0,5 га3. Нежилые объекты	12-020563-5401-0004-00001-06Префектура ЮВАО	03.03.2007СДС АРАН, ООО	Контракт прекращенПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлялись, ИК подлежит расторжению
96	вблизи ст. м. "Печатники"Проведение предпроектной проработки земельного участка ориентировочной площадью 0,7 га для строительства гостиничного комплекса (200 номеров).3. Нежилые объекты	12-072812-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	23.09.2006КОМПЛЕКС-98, ООО	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлялись, ИК подлежит расторжению
97	Подольская улица вл. 18Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными помещениями.5. Смешанное назначение	13-065215-5401-0904-00001-05Префектура ЮВАО	31.03.2006МО ЮВАО РОО МГСА	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК расторгается в судебном порядка иск подан префектурой ЮВАО
98	Донецкая ул., вл. 30а, пр.пр. 4293Строительство многоэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными помещениями.3. Нежилые объекты	12-065922-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	31.03.2006МО ЮВАО РОО МГСА	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Объект начат строительством самовольно. В соответствии с решением ГК по пресечению самовольного строительства подлежит сносу. Иск о сносе подан префектурой ЮВАО и рассматривается в настоящее время в Арбитражном суде. Земельно-правовые отношения расторгнуты. ИК подлежит расторжению после завершения судебных разбирательств и сноса объекта.
99	ул. Полбина, вл. 21.Строительство многоэтажного гаража.4. Гаражи-стоянки	14-000491-5401-0004-00001-03(04-00265)Префектура ЮВАО	31.12.2005ООО "Аксон-Авто"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК подлежит расторжению. Префектура ЮВАО готовит соответствующее исковое заявление (в соответствие с 67-РП от 21.01.2010 года "О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража по адресу: ул. Полбина, вл. 21")
100	Выхино, мкр. 128 БВ, корп. 1, 2.Строительство двух жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в 1-ом этаже и подземным гаражом-стоянкой, совмещенным с защитным сооружением ГО ЧС.5. Смешанное назначение	13-008422-5401-0004-00001-03(00569)(ДЖП.03.ЮВАО.00569)Префектура ЮВАО	31.12.2005Корпорация "СХолдинг" ЗАО.	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: В соответствии с решением Арбитражного суда ИК присвоен статус "прекращен"
101	Новороссийская вл. 23бСтроительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-000941-5401-0004-00001-02(04-00359)Префектура ЮВАО	31.12.2005МАГНОЛИЯ ГСК, ПК	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК присвоен статус "расторгнут" по решению Арбитражного суда
102	Марьинский парк, мкр. 12,ул. Верхние поля, корп. 45Строительство многоэтажного гаража-стоянки и сооружения ГО.4. Гаражи-стоянки	14-009200-5401-0004-00001-04(В-00565)Префектура ЮВАО	31.12.2004Проектно-Строительная фирма "Норд" ЗАО.	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены ИК подлежит расторжению
103	мкр. Выхино, квартал 129.Комплексная реконструкция квартала. Строительство жилых домов, реконструкция корпусов 2-й Центральной поликлиники Министерства Обороны.1. Комплексная застройка	13-002375-5401-0004-00001-01(00301)(ДМЖ.01.ЮВАО.00301)Префектура ЮВАО	31.12.2004Главное квартирно-эксплуатационное управление МО РФ "КЭУ"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК расторгается в судебном порядке
ЮАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
104	микрорайон 7 района "Нагатинский затон"Комплексная реконструкция мкр. 71. Комплексная застройка	13-126398-5501-0148-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮАО	01.04.2014ОАО "Домостроительный комбинатат N 1"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Подлежит расторжению согласно 126-РП от 29.01.2010 Слушание дела перенесено на 12.01.2011
105	Бирюлево-Западное, мкр. 1Комплексная реконструкция квартала, в т.ч. снос жилых строений, новое строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими гаражами.1. Комплексная застройка	13-071211-5501-0148-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮАО	12.06.2010ГАРАНТЖИЛСТРОЙ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Подлежит расторжению по поручению Мэра Москвы от 28.01.2010 N 4-19-2228/0 и заключению Контрольного комитета города Москвы от 25.01.2010 N 01-04-05-3737/9
112	Нагатинский затон, мкр. 4, корп. 4(Нагатинская наб., вл. 48).Строительство 14-ти этажного жилого дома. (Снос боксовых гаражей и спортплощадки).2. Жилые дома	11-008878-5501-0148-00001-03(00420)(ДЖП.03.ЮАО.00420)Префектура ЮАО	30.09.2004"СХолдинг"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Подлежит расторжению согласно распоряжению Правительства Москвы от 11.09.2009 N 2391-РП. Судебное заседание перенесено на 18.01.2011
113	Симферопольский бульв. кв. 27-32, корп. 28, "Волхонка ЗИЛ".Строительство многоэтажного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-003183-5501-0148-00001-04(01-00532)Префектура ЮАО	31.05.2004"Объединенная Строительная Компания" ЗАО ОСК	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮАО 07.12.2010: Расторгнут уведомлением о расторжении от 25.11.2008
114	Варшавское ш., вл. 93строительство многоэтажного гаража4. Гаражи-стоянки	14-008871-5501-0148-00001-03(01-27-29/3)Префектура ЮАО	31.12.2003РОО "Московский городской союз автомобилистов"	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮАО 07.12.2010: Контракт расторгнут в одностороннем порядке (уведомление о расторжении от 11.08.2005 N 01-53-783/5)
115	Элеваторная ул. пересекается с Касимовской ул.Строительство гаражного комплекса "Каскад" на 500 м/м, строительство4. Гаражи-стоянки	14-001197-5501-0148-00001-96(54-С/07-96)Префектура ЮАО	31.12.1999ГСК "Каскад"	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮАО 07.12.2010: Объект подлежитстроительству по контракту от 03.04.1997 N 9-97. (14-000604-5501-0148-00001-97)
116	Кировоградская ул. вл. 17-19(Варшавское ш. вл. 142-144)Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/м, строительство4. Гаражи-стоянки	14-001084-5501-0148-00001-98(9/И-98)Префектура ЮАО	16.02.1998ООО "Сигма-2001"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не начато. В Москонтроле на рассмотрении находится вопрос расторжения инвестиционного контракта.
ЮЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
117	Дубнинская улица д. 25 стр. 1Рабочая улица д. 12 стр. 1, 23-й Колобовский переулок д. 8 стр. 2Большой Саввинский переулок д. 8 стр. 1, 51-й переулок Тружеников д. 12 стр. 4Южное Бутово, пересечение ул. Южнобутовская и ул. ГорчаковаНоворязанская улица д. 14улица Петровка д. 17 стр. 9, 11, 13-14, 19Строительство УПК ГОУ, многофункциональных жилых и офисно-деловых центров.5. Смешанное назначение	13-111334-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО	29.02.2012Столица-Запад, ООО	Контракт расторгнутраспоряжением 3087-РП от 02.12.2009 г. распоряжение о строительстве признано утратившим силу, префектуре ЦАО поручено оформить соглашение о расторжении ИК.Строительство не будет осуществлено
118	Профсоюзная улица вл. 156Строительство многофункционального комплекса (квартиры, неж. помещения, подземный гараж-стоянка).5. Смешанное назначение	13-068749-5601-0026-00001-08Префектура ЮЗАО	18.09.2011ЗАО "СТРОЙТЕХИНВЕСТ"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется работа по расторжению контракта согласно постановлению Правительства Москвы от 22.06.2010 г. N 525-ПП
119	Южное Бутово, мкр. 7, корп. 14Строительство подземного гаража-стоянки с 4-х этажной надстройкой (аптека и продовольственный магазин)4. Гаражи-стоянки	14-112524-5601-0026-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮЗАО	30.07.2010Московский институт гаражного строительства, ООО	Контракт расторгнут
120	Вильнюсская ул., вл. 7аСтроительство экспериментального пансионата по типу социального дома для размещения пожилых людей3. Нежилые объекты	12-015282-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	28.02.2009"Инвестиционная компания СоцПенсионИнвест" ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасп. Правит. Москвы от 17.12.2009 г. N 3233-РП ведется расторжение ИК по суду, ввиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении
121	улица Кржижановского д, 13 к. 3Строительство административно-офисного здания.3. Нежилые объекты	12-106574-5601-0026-00001-07Префектура ЮЗАО	31.01.2009Общероссийский общественный фонд "Общественное мнение"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Строительство не ведется, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 10.02.2010 г. N 213-РП ведется расторжение инвестиционного контракта в судебном порядке
122	Южное Бутово, мкр. 7, корп. 16Строительство подземного гаража-стоянки на участке площадью 0,264 га с объектом ГО площадью 840 кв.м.4. Гаражи-стоянки	14-071215-5601-0026-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮЗАО	07.09.2008ГРОТ-1, ООО	Контракт заблокирован по решению судаПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2010 г. контракт признан ничтожной сделкой
123	Одесская улица д. 13квартал 10 района Зюзино корп. 2квартал 10 района Зюзино корп. 1Комплексная реконструкция квартала 10 района Зюзино.1. Комплексная застройка	13-055902-5601-0026-00001-07Префектура ЮЗАО	01.04.2008ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке ИК расторгается по ППМ N 474-ПП от 19.05.2009 г. По заключению Москонтроля долг инвестора необходимо перевести в денежный эквивалент, в связи с чем ДИГМ проводится оценка
124	Южное Бутово, мкр. 1, квартал 3 Г, корп. 11 (пр.пр. 552)Строительство 3-5-этажного гаража-стоянки на 300 м/м.3. Нежилые объекты	12-008809-5601-0026-00001-04(89/7)Префектура ЮЗАО	31.03.2008"Росинка-М"	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Инвестиционный контракт в стадии расторжения. Вопрос будет вынесен на ПЗК
125	Цюрупы ул. д. 12, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 (Черемушки кв. 24-25)Реновация панельных домов и новое строительство на их месте жилого комплекса с подземной автостоянкой и сооружением ГО, строительство5. Смешанное назначение	13-028361-5601-0026-00001-04(ДЖП.04.ЮЗАО.00592)(А06-00496)Префектура ЮЗАО	30.09.2007"Тема" ЗАО НПП	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВ стадии расторжения ИК, по РПМ от 20.08.2008 г. N 1914-РП. Расторжение по суду ввиду отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении, подготовленного ПМ (без компенсации затрат) Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Расторжение контракта осуществляется в судебном порядке
126	улица Косыгина вл. 4Строит-во жилого дома с подземн. гаражом-стоянкой. Реконструкция и реставрация усадьбы Дмитриевых - Мамоновых.5. Смешанное назначение	13-000089-5601-0026-00001-99(1/1-ЖД)Префектура ЮЗАО	31.12.2006"Глория-Винтекс"	Контракт подлежит прекращению 21.09.2010 г.направлено уведомление о расторжение ИК на основании заключения ПУПМ от 21.12.2009 г.Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Контракт расторгнут
127	Изюмская ул., мкр. 1, квартал 3Г, корп. 8, 9, 10 (Южное Бутово).Строительство комбината бытового обслуживания и магазинов.3. Нежилые объекты	12-010539-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	01.10.2006"Менедж Лайн" ООО.	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВ соответствии с расп. Правит. Москвы от 04.05.2009 г. N 842-РП ведется расторжение ИК в судебном порядке. Направлено исковое заявление в суд.
128	Южное Бутово (Бартеневская ул., д. 33;Строительство многоэтажных гаражей-стоянок (12 объектов).4. Гаражи-стоянки	14-000013-5601-0026-00001-00(79/7-15-4)(06-00256-ДС-5)Префектура ЮЗАО	31.03.2004УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, ГУП	Контракт прекращенОбъект построен в рамках контракта 14-001716-5601-0026-00001-00 от 16.11.2000Закрыт актом в 2006 г. Данному ИК необходимо присвоить статус "завершен". Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права.
129	ул. Вавилова, д. 48.Строит-во кирп. жилого дома.2. Жилые дома	11-000600-5601-0026-00001-07(б/н)Префектура ЮЗАО	31.12.1998ФСК Находка	Контракт расторгнутПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Контракт расторгнут по решению Арбитражного суда г. Москвы
ЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
130	Можайский р-н, квартал 67Комплексная реконструкция квартала 67 района Можайский, реконструкция1. Комплексная застройка	13-008828-5701-0081-00001-04(ДЖП.03.ЗАО.00500)(ВМ07-00430)Префектура ЗАО	31.12.2012ОАО "ВИЛС"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение в одностороннем порядке, находится в суде
131	Нежинская улица вл. 14Проектирование и строительство жилого дома с нежилыми помещениями5. Смешанное назначение	13-038246-5701-0081-00001-09Префектура ЗАО	01.04.2010федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ)	Контракт подлежит прекращению
132	Ломоносовский проспектСтроительство здания учебного корпуса3. Нежилые объекты	12-180063-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	31.12.2009ИНТЕКО, ЗАОМосковский Государственный Университет им. Ломоносова	Контракт подлежит прекращению
133	Ново-Переделкино, Боровское шоссе, мкр. 11А, корп. 225Строительство торгово-офисного комплекса, молодежно-досугового центра3. Нежилые объекты	12-166306-5701-0081-00001-07Префектура ЗАО	01.04.2009"МягИнвест" ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке
134	Молодогвардейская улица вл. 4-6Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса включающего предприятия торгово-бытового назначения.3. Нежилые объекты	12-096666-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	31.03.2008ИНТЭС, ООО	Контракт расторгнутРасторгнут в одностороннем порядке, находится в суде
135	ул. Барклая, вл. 8, 10Реконструкция открытых автостоянок, строительство двух многоярусных подземно-надземных паркингов.3. Нежилые объекты	12-028510-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	31.03.2008КОММУНАЛЬНИК, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение в одностороннем порядке, находится в суде
136	улица Академика Павлова вл. 23 к. 2Строительство жилого дома с физкультурно-оздоровительным центром на первом этаже и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-000984-5701-0081-00001-98(1106)Префектура ЗАО	29.02.2008ЗАО СП "АГРОС"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВ соответствии с постановлением ПМ от 15.12.2009 N 1389-ПП принято решение о прекращении реализации проекта и расторжении инвестиционного контракта.Вопрос расторжения рассматривается в Арбитражном суде
137	ул. Производственная, промзона "Солнцево"Строительство станции технического обслуживания автомобилей по адресу: ул. Производственная, промзона "Солнцево" ЗАОв3. Нежилые объекты	22-118993-5001-0012-00000-06Префектура ЗАО	17.01.2008ЗАО "Техноком-стройпроект"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение в одностороннем порядке, находится в суде
138	Нежинская ул., вл. 8-12.Строительство жилого комплекса с озеленением и благоустройством прилегающего участка.2. Жилые дома	11-001955-5701-0081-00001-03(00581)(ДЖП.03.ЗАО.00581)Префектура ЗАО	31.12.2006ЗАО "Траст"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПроект не реализуется, в городских структурах рассматривается вопрос предоставления инвестору компенсационного з/у. Предложение на расторжение.
	объектов социальной сферы.5. Смешанное назначение			27.03.2007 N 196-ПП
146	Ленинский просп. 90/2Строительство гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-008917-5701-0081-00001-03(2079)(07-00402)Префектура ЗАО	31.12.2004ГСК "Спорт-авто"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК расторгнут
147	Крылатская улица вл. 29Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса.5. Смешанное назначение	13-000429-5701-0081-00001-97(1048)(ДЖП.03.ЗАО.00476)Префектура ЗАО	31.03.2004"Рыбстройинвест" ООО.	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеВ соответствии с поручением ВРИО Мэра Москвы от 21.10.2010 N 4-19-18-858/0 принято решение об одностороннем отказе исполнения обязательств по инвестиционному контракту
148	Староволынская ул., вл. 11.Строительство комплекса зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-002378-5701-0081-00001-01(УД-857д)Префектура ЗАО	04.12.2003Управление делами Президента РФ	Контракт подлежит прекращению
149	Мичуринский пр-т, квартал 38, вл. 23/3Многоэтажный гараж-стоянка с комплексам сервисных услуг4. Гаражи-стоянки	14-001620-5701-0081-00001-99(1272)Префектура ЗАО	01.12.2002ООО ГПСК "Ланд"	Контракт заблокирован по решению суда
150	Осенний бульвар д. 12, корп. 10. и Крылатские холмы д. 35, корп. 3,Осенний бул., д. 15 к. 5 и д. 12.к. 7стр-во подземных гаражей4. Гаражи-стоянки	14-001228-5701-0081-00001-96(642)(ВИ)Префектура ЗАО	30.06.2001"Алекс"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеНа расторжении в суде
151	Мичуринский пр-т., вл. 6.Строительства комплекса жилых домов с нежилыми помещениями и подземными гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение	13-001237-5701-0081-00001-96(728)(ВИ)Префектура ЗАО	25.09.1998Медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации.	Контракт подлежит прекращению
152	Пойма реки Сетунь.Строительство жилых домов и объектов соцкультбыта.5. Смешанное назначение	13-001233-5701-0081-00001-96(701)(ВИ)Префектура ЗАО	12.08.1998ТОО "ППСК ТЭЦ-25"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеНа расторжении
153	Раменки ул., квартал 37Строительство жил. домов.2. Жилые дома	11-000810-5701-0081-00001-95(243)(ВИ)Префектура ЗАО	30.01.1997Министерство внешних экономических связей РФ	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеНаходится на расторжении в суде
154	Мичуринский пр. и ул. Удальцова (пересечение), квартал 37Проектирование и стр-во администр. здания, стр-во ФОК3. Нежилые объекты	12-000211-5701-0081-00001-93(132)Префектура ЗАО	01.12.1996ВЦИОМ	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК на расторжении в суде
155	Боровское шоссеСтроит-во 22-эт. жилого дома.2. Жилые дома	11-000217-5701-0081-00001-93(3073)Префектура ЗАО	17.08.1996ГАО "Мосметрострой"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК расторгнут
156	Мичуринский проспект коммунальная зона 38Строительство гаражного комплекса (многоэтажного гаража-стоянки на не менее 250 машино-мест)4. Гаражи-стоянки	14-000828-5701-0081-00001-95(337)(ВИ)Префектура ЗАО	30.06.1996Российский фонд инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК расторгнут
157	МО "Фили-Давыдково", квартал 43.Строительство кирп. жил. дома с подземным гаражом.5. Смешанное назначение	13-000296-5701-0081-00001-94(42)(ВИ)Префектура ЗАО	30.06.1996РФПГ	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке
158	Крылатские Холмы ул., вл. 14.Строительство спортивно-делового комплекса с жилыми помещениями над сооружениями типа "А".5. Смешанное назначение	13-000289-5701-0081-00001-94(8)Префектура ЗАО	14.02.1996Совместное российско-германское акционерное общество закрытого типа "Москва"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядке
159	Микрорайон 1 и 2 "Солнцево".Комплексная реконструкция, строительство жил. домов и объектов соцкультбыта. (100% финансирует Инвестор).1. Комплексная застройка	13-000808-5701-0081-00001-95(225)(ВИ)Префектура ЗАО	10.02.1996ТОО "Жаклин"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК расторгнут
160	Мичуринский пр., 22 АСтр-во 3 этажного комплекса малого государственного делового центра3. Нежилые объекты	12-000218-5701-0081-00001-93(37)Префектура ЗАО	01.12.1995АО "Фарт"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение в одностороннем порядке, находится в суде
СЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
161	Генерала Белобородова ул., вл. 20-26, Митино.Новое строительство жилых домов.5. Смешанное назначение	13-004065-5801-0001-00001-02(00373)(ДЖП.02.СЗАО.00373)Префектура СЗАО	30.06.2012НПСК "Полипром"	Контракт заблокирован по решению судаНа ИК наложен арест
162	Квартал 76 Хорошево-Мневники.Застройка квартала. Строительство жилых домов с нежилыми помещениями и гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение	13-000124-5801-0001-00001-97(16)Префектура СЗАО	28.02.2011АСТИКОМ, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеИК прекращен (РП от 02.02.2010 N 75-РП)Расторжение ИК в судебном порядке
163	Барышиха, ул., вл. 42, корп. 3Проектирование и строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса, надстраиваемого над отдельно стоящим сооружением ГО типа "А-100", а также бассейна с физкультурно-рекреационным комплексом и открытой спортивной площадкой5. Смешанное назначение	13-004140-5801-0001-00001-02(44)Префектура СЗАО	01.03.2010Сити Эстеит, ЗАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК Москонтролем принято решение о расторжении ИК по соглашению сторон. Соглашение о расторжении направлено инвестору на согласование
164	улица Барышиха вл. 24Строительство банного комплекса3. Нежилые объекты	12-082332-5801-0001-00001-07(ГКК аукцион)Префектура СЗАО	23.04.2009Общество с ограниченной ответственностью "МГСН-капитал"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение ИК в судебном порядке
165	район станции метро "Тушинская"Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ)3. Нежилые объекты	12-129084-5801-0001-00001-06Префектура СЗАО	01.04.2008ПСК КОНТИНЕНТАЛЬ, ООО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура СЗАО 08.12.2010: В соответствии с решением ФАС подготовлено соглашение о расторжении ИК и передано инвестору на согласование
166	р-н Хорошево-Мневники квартал 74Строит-во и реконструкция жилых домов и нежил. зданий и помещений, крытых заглубленных автостоянок.1. Комплексная застройка	13-001097-5801-0001-00001-98(97)Префектура СЗАО	31.12.2005МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО	Контракт подлежит прекращениюДанный контракт не реализован, не действующий. Необходимо присвоить контракту статус прекращен. Реконструкция квартала в рамках реализации ИК N 3 от 21.01.2000 (ГУП УРИРУО)
167	Свободы ул. вл. 63-65;Химкинский бульв. вл. 10аСтроительство на месте выводимой базы ФГУП ГосНИИГа жилого комплекса5. Смешанное назначение	13-004159-5801-0001-00001-02(00389)(ДЖП.02.СЗАО.00389)(ВМ08-00112)Префектура СЗАО	31.12.2005ФГУП Госуд. научно-иссл. институт гражданской авиации	Контракт подлежит прекращениюКонтракт не реализован в связи с отсутствием договоренности по передаче зем. уч. из федеральной собственности городу Москве
168	Хорошево-Мневники квартал 76, корп. 8 а, б, вСтроительство "стартового" монолитно-кирпичного жилого дома5. Смешанное назначение	13-000419-5801-0001-00001-00(148)Префектура СЗАО	31.12.2003АСТИКОМ, ЗАО	Контракт заблокирован по решению судаОбъекты построены.На ИК наложен арест
169	Хорошевская 3-я ул., вл. 17-19.Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-004135-5801-0001-00001-02(45)Префектура СЗАО	30.12.2002"Гранд Гектор"	Контракт подлежит прекращениюКонтракт не реализован. Необходимо присвоить контракту статус прекращен.Земельный участок изъят для строительства библиотеки в рамках ИК от 15.11.05 N 12-092007-5801-0001-00001-05
170	пойма реки Сходня, корп. 9, квартал 4.Строит-во "стартового" жилого дома.2. Жилые дома	11-002180-5801-0001-00001-00(7)Префектура СЗАО	31.12.2001Мосфундаментстрой N 8	Контракт подлежит прекращению
171	Генерала Белобородова ул., мкр. 8ГМногоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-002178-5801-0001-00001-00(62)Префектура СЗАО	31.05.2001ЗАО "АРМСТРОЙ"	Контракт подлежит прекращениюИК не реализован. Земельный участок передан под строительство "Народного гаража"
172	Сходненский пр-зд вл. 6 (Нелидовская ул. д. 23, корп. 1) (об. 1);ул. Аэродромная вл. 15, 17 (об. 2);б-р Яна Райниса вл. 7, 9, 11 (д. 7 корп. 1) (об. 3)Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями, строительство3. Нежилые объекты	12-001030-5801-0001-00001-98(131)(08-00439)Префектура СЗАО	31.12.2000КРОСТ КПСФ, ТОО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеОбъекты построены. Строительство ряда объектов невозможно, поскольку объект по ул. Аэродромная вл. 17 расположен на территории ПК, а участок по адресу: б-р Яна Райниса вл. 9, 11 не подлежит уплотнению.Ведутся судебные разбирательства в части прекращения обязательств сторон по инвестиционным объектам
172	Барышиха ул., вл. 32.многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001616-5801-0001-00001-99(18)Префектура СЗАО	30.12.2000Группа Бизнес-Альянс	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеРасторжение в судебном порядке.Расторжение ИК (83-ПП от 10.02.2009)
174	Хорошево-Мневники 2 р-н., кв-л 84-85Застройка и комплексная реконструкция квартала 84-851. Комплексная застройка	11-001105-5801-0001-00001-98(129)(08-00273)Префектура СЗАО	09.09.2000КРОСТ КПСФ, ТОО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПостановлением Правительства Москвы от 19.08.2008 N 750 принято решение о реконструкции квартала за бюджет
175	Пятницкое шоссе, 44многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001613-5801-0001-00001-99(9)Префектура СЗАО	05.02.2000ПФК "Контакт"	Контракт подлежит прекращениюНеобходимо присвоить контракту статус прекращен. Реализация осуществляется в рамках ИК от 26.04.2006 N 14-049068-5001-0012-00001-06
176	Дубравная ул. вл. 53Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001098-5801-0001-00001-98(98)Префектура СЗАО	01.01.2000ГСК "Митино-97"	Контракт подлежит прекращениюИК не реализован. Земельный участок передан под строительство "Народного гаража"
177	ул. Паршина, вл. 21-25Строит-во "стартового" жилого дома со встр.-пристр. нежил. помещ. и стоянкой легковых автомашин.5. Смешанное назначение	13-000623-5801-0001-00001-97(19)(ВИ)Префектура СЗАО	31.12.1999Федеральное управление специального строительства при Правительстве РФ "Спецстрой России"	Контракт подлежит прекращениюОбъект построен в рамках ИК N 84 от 20.05.1998 Акт оформлен. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
178	81 квартал, р-н Хорошево-Мневники (ул. Маршала Тухачевского, д. 26/35; д. 20; д. 24 корп. 1; д. 33; д. 31; д. 29; д. 27.Строит-во "стартовых" жилых домов на месте сноса 5-ти эт.2. Жилые дома	11-000620-5801-0001-00001-97(18)(ВИ)Префектура СЗАО	08.05.1999Спецстрой	Контракт подлежит прекращениюОбъекты постронены в рамках реализации ИК от 10.11.1997 N 37 в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.01.2001 N 77-ПП (п. 17)
179	Барышиха ул., вл. 47Строительство многоэтажного гаража4. Гаражи-стоянки	14-000629-5801-0001-00001-97(08-07)(ВИ)Префектура СЗАО	08.07.1998ПКФ "Стройкомплект"	Контракт подлежит прекращениюКонтракт не реализован. Земельный участок изъят под строительство народного гаража. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
ОИВ	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
180	Зеленоград, промзона "Малино", пересечение пр.пр. N 710 и пр.пр. N 673Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции "Зеленоградская" 110/10 кВ (2*80 MBА) с кабельными заходами).3. Нежилые объекты	12-113832-5901-0050-00001-06ДепТЭХ	31.03.2011ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкепо РД N 176-РП от 05.02.2010 контракт необходимо расторгнуть. Контракт находится в стадии расторжения.
181	улица Большая Полянка д. 60/2Реализация инвестиционного проекта строительства малой гостиницы категории 3 звезды на площадке по адресу: ул. Полянка, дом 60/23. Нежилые объекты	12-008999-5001-0012-00000-03(61-ик)Моснадзор	31.12.2010Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеНа расторжение
182	Елизаветинский переулок, вл. 14Проектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Курская" закрытого типа 220/20/10 кВ (3 х 80 МВА) с кабельными заходами3. Нежилые объекты	12-179497-5001-0012-00000-07ДепТЭХ	31.12.2009ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПо РД N 176-РП от 05.02.2010 контракт необходимо расторгнуть. Контракт находится в стадии расторжения
183	Северное Измайлово, МКАД 105 км, вл. 1аРеализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008943-5301-0013-00000-03(4)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Контракт подлежит прекращению
184	1-я Магистральная улица вл. 24Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-098949-5101-0027-00000-03(10)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеСогласно п. 2.1 распоряжения от 28.10.09 N 2816-РП Департаменту транспорта и связи поручена подготовка соглашения о расторжении ИК. 15.10.2010 г.Департаментом подготовлено и направлено в Арбитражный суд исковое заявление о расторжении Инвест. договора от 20.05.2003 г. N 10.
185	г. Зеленоград, микрорайон "Крюково", пр-д N 657Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008946-5901-0050-00000-03(7)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон или в судебном порядкеПрефектура ЗелАО 09.12.2010: Контракт на стадии расторжения, основание: распоряжение Правительства Москвы от 31.07.2009 г. N 1682-РП
186	Волжский бульв. вл. 2-4Строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисного обслуживания4. Гаражи-стоянки	14-004007-5401-0004-00001-02(04-00539)ДТиС	31.12.2004ЗАО "Эльтун плюс"	Контракт подлежит прекращениюпроект не реализован. ИК предлагается расторгнуть в установленном порядке, на земельном участке ведется строительство подстанции НОВО - Кузьминки
187	Жуков проезд вл. 21Новое строительство гаражного комплекса с благоустройством территории, строительство4. Гаражи-стоянки	14-008874-5501-0148-00001-03(01-27-32/3)(05-00128)Моснадзор	31.12.2003ЗАО "Саденит"	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮАО 07.12.2010: Расторгнут уведомлением о расторжении от 25.12.2007
188	Тульская М. ул. пересекает Серпуховский валСтроительство "стартового" жилого дома с гаражом и нежилыми помещениями, строительство5. Смешанное назначение	13-002177-5501-0148-00001-00(01-27-31)Моснадзор	31.12.2001ДВПСГМ	Контракт подлежит прекращениюПрефектура ЮАО 07.12.2010: Расторгнут уведомлением о расторжении от 11.14.11.2005

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо подготовить предложения по целесообразности дальнейшей реализации контрактов, в том числе при необходимости с использованием судебных процедур, земельно-правовые отношения в рамках которых в установленном порядке не оформлены (Всего: 164)

ЦАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта. Ответственный	Срок реализации. Инвесторы	Состояние реализации контракта
1	2	3	4	5
01	Мытная улица вл. 40-44Строительство в 2-е очереди многофункционального жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, реконструкция стадиона "Труд".5. Смешанное назначение	13-052868-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.03.2012ООО "ОЛТЭР"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПлощадка законсервирована в связи с невозможностью оформления земельно-правовых отношений, инвестор обратился в суд
02	Кривоарбатский пер., д. 4, стр. 4.Резервный пр-д, д. 10/12.Завершение строительства пристройки к общежитию для студентов. Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение	13-001098-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	01.04.2011Общество с ограниченной ответственностью "Доминус"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеИнвестор обратился в Москонтроль о продлении срока реконструкции объекта по Кривоарбатскому пер., д. 4, стр. 4, до конца 2011 г.
03	Брюсов переулок д. 2/14 стр. 8 Брюсов переулок д. 2/14 стр. 9реконструкция и реставрация зданий культурно-делового комплекса3. Нежилые объекты	12-057452-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2010Общество с ограниченной ответственностью "Столичный проект"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
04	Остоженка ул., д. 2, д. 4, д. 6 стр. 1;Пречистенка, д. 3, стр. 1Зубовский бульвар д. 35 стр. 3Реконструкция, регенерация историко-градостроительной среды, создание многофункционального комплекса с освоением подземного пространства. Ремонтно-реставрационные работ на объектах культур, наследия. Оснащение "под ключ"врачебно-физкультурного диспансера3. Нежилые объекты	12-089430-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2010НИИ социальных систем МГУ им. М.В. Ломоносова	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем принято решение - повторно вернуться к данному проекту после оформления земельно-правовых отношений по Зубовский б-р, д. 35, стр. 3, утверждения градостр. регламента особого вида квартала, и утверждения границ территории объектов культурного наследия
05	Хилков пер., д. 3, стр. 1, Турчанинов пер., вл. 8, ул. Остоженка, вл. 43Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-019498-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.12.2010СТОЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеЗавершено отселение жителей. Приобретено помещения для вывода арендатора.Требуется продление срока реализации проекта
06	Рождественский бульвар, кварталы 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270 района МещанскийКомплексная реконструкция исторически сложившегося центра Москвы и создания подземного пространства с транспортной инфраструктурой, подземными площадями различного назначения1. Комплексная застройка	13-000826-5001-0012-00000-04(00612)(ДЖП.04.ЦАО.00612)Префектура ЦАО	31.12.2010"Холдинговая компания "Главмосстрой" ОПАЛ, ЗАОИНТЕКО, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектурой направлено обращение в МК об отмене 1381-РП от 04.08.2003 и расторжении ИК
07	Вознесенский переулок вл. 11 стр. 3Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями5. Смешанное назначение	13-028000-5001-0012-00001-04(00587)(ДЖП.04.ЦАО.00587)(BM01-00497)Префектура ЦАО	31.12.2010ООО "Суперфиций"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеЖилой дом отселен.Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
08	Никитская Б. ул., д. 60, стр. 3. Никитская Б. ул., д. 43, стр. 3, д. 45, стр. 1Реконструкция жилых домом с нежилыми помещениями. Строительство офисной пристройки к зданию.5. Смешанное назначение	13-000019-5001-0012-00001-94(6-69/н.p-l)(01-00225)Префектура ЦАО	06.10.2010"Технопред" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеТребуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП (инвестор обратился в Москонтроль). Жилой дом введен, оформлен АЧР.Строительно-монтажные работы офисной пристройки не начаты.
09	Малый Гнездниковский переулок д. 9/8 стр. 6А, 6Комплексная реконструкция зданий.1. Комплексная застройка	13-058333-5001-0012-00001-07Префектура ЦАО	01.07.2010ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШЕН, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОтказано в продлении
10	проспект Мира вл. 8Строительство нежилого здания.3. Нежилые объекты	12-042615-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	30.06.2010Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтроль рассмотрел вопрос о продлении срока выполнении I-го этапа до 30.06.2011/Инвестор повторно обратился в МК по вопросу продления
11	Сверчков переулок д. 10Сверчков переулок д. 10 стр. 1Потаповский переулок д. 8/12 стр. 5Реконструкция со сносом объекта. Ремонтно-реставрационные работы по зданию памятнику. Капитальные ремонт без отселения жителей и перенос ЦТП.5. Смешанное назначение	13-117801-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	30.06.2010Общество с ограниченной ответственностью "Платинум-2"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем рассматривается, вопрос продления срока реализации проекта
12	Садовническая улица д. 9 стр. 1, 2, 3Регенерация с модернизацией стр. 1, 2, 3 под размещение многофункционального комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-002407-5001-0012-00001-03(2-2148/р-2)(01-00330)Префектура ЦАО	30.06.2010Общество с ограниченной ответственностью "Великан XXI век"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем принято промежуточное решение без выпуска РД ПМ. Повторное обращение в Москонтроль до 30.06.2011.Окончательное решение будет принято после разработки и утверждения МКА и МКН проекта режимов использования земель и градостроительного регламента в границах охранной зоны памятников истории и культуры N 80; урегулирования инвестором вопроса с собственниками жил. и нежилых помещений; оформления земельно-правовых отношений
13	Средняя Переяславская улица вл. 25Строительство многоярусного механизированного гаража-стоянки на 60 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-095869-5001-0012-00001-08(аукцион)Префектура ЦАО	19.06.2010Келсо Инвест, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПреф. направлено обращение в Москонтроль о целесообразности расторжения ИК
14	Сретенский бульвар д. 9/2 стр. 1, 2Реконструкция объектов под нежилые цели.2. Жилые дома	11-000016-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.05.2010"Нефтяная компания "ЛУКойл", ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеТребует продления
15	улица Крымский Вал вл. 10строительство архитектурного комплекса "Русский авангард" включающего гостинично-административный комплекс, а также строительство и оснащение комплекса "Музеон"3. Нежилые объекты	12-125392-5001-0012-00000-06Префектура ЦАО	01.04.2010ООО "Капитал Груп"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение инвестиционного контракта
16	Покровский б-р, вл. 4/17, стр. 11регенерация административного здания с подземным гаражом-стоянкой3. Нежилые объекты	22-010477-5001-0012-00233-06Префектура ЦАО	31.03.2010ОАО "Инновационный Бизнес Клуб "Интелком"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта
17	Фрунзенская набережная вл. 46Фрунзенская набережная вл. 40Смоленская улица вл. 7Строительство гаражей-стоянок.4. Гаражи-стоянки	14-057754-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2010ИНКОНИКА, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеГПЗУ не оформлено, Проект не разработан. Издано 135-РП от 01.02.10 об исключении объекта Смоленская улица вл. 7 из ИК. Судебные разбирательства по объекту Фрунзенская наб., вл. 40, 46Вопрос дальнейшей реализации проекта (расторжение) на рассмотрении в Москонтроле
18	Спартаковская площадь д. 14 стр. 1Реконструкция общежития под нежилые цели3. Нежилые объекты	12-081038-5001-0012-00000-07Префектура ЦАО	31.03.2010ЗАО "Ремстройтрест"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение ИК (претензионно-исковая работа)
19	Николоямская улица д. 24 стр. 1Строительство многофункционального здания с воссозданием главного фасада и устройством подземной автостоянки3. Нежилые объекты	12-006533-5001-0012-00001-08Префектура ЦАО	31.12.2009ГРАНД ЛЭНД, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем принято решение вернуться к рассмотрению вопроса продления срока реализации ИП после урегулирования инвестором и ДЗР вопроса оформления договора аренды земельного участка площадью 0,13 га в соответствии с АРИ. По состоянию на 09.11.10 вопрос не урегулирован.
20	Ветошный переулок д. 11ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2а, 2в, включая стр. 1а и часть стр. 1 вл. 4 по Б. Черкасскому пер.Реконструкция в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, а также реставрации объектов культурного наследия3. Нежилые объекты	12-001235-5001-0012-00001-99(3-1387/р-2)(01-00094)Префектура ЦАО	31.12.2009ЗАО ФСК "Темпстрой"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеПрефектурой оформляется проект РД о продлении срока проектирования объекта до 31.12.2010
21	Смоленская площадьСтроительство фонтанной группы и подземного 4-уровневого досугово-развлекательного комплекса с автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-090006-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2009СМОЛЕНКА, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВопрос о дальнейшей реализации рассматривается Москонтролем по 196-ППЗаключение по данному вопросу направлено префектурой 18.10.2010.
22	площадь Красные воротаСтроительство подземной автостоянки на 150 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-011386-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2009"ВЕДА-Консалт" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
23	Елизаветинский пер., д. 6Астроительство жилого дома2. Жилые дома	11-178473-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	31.12.2009"Мосстроймеханизация-5" ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте1-й этап не выполнен (расторжение)
24	ул. Остоженка, вл. 8, стр. 1, 3.ул. М.Пироговская, д. 9/6 и 11.Реконструкция дома со строит-вом пристройки, для размещения гостиницы ср. класса и создания маневренного переселенческого фонда. Строит-во многофункц. гостиничного комплекса с подз. стоянкой.3. Нежилые объекты	12-004091-5001-0012-00001-04(01-00607)Префектура ЦАО	31.12.2009"Риэлт Эстейт Центр" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВопрос о дальнейшей реализации проекта на рассмотрении в Москонтроле. Окончательного решения не принято
25	Кропоткинский пер. 22, стр. 2Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями, реконструкция5. Смешанное назначение	13-001086-5001-0012-00001-98(ДЖП.03.ЦАО.00483 (9-1179/р-1).)(01-00366)Префектура ЦАО	31.12.2009ЗАО "Лурио"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте.Вопрос о продлении срока разработки проектной документации для последующей реализации проекта на рассмотрении в Москонтроле
26	улица Каретный Ряд д. 3 стр. 7Реконструкция и реставрация здания со строительством пристройки под многофункциональный молодежный культурный центр.3. Нежилые объекты	12-000122-5001-0012-0001-02(8-1902/р-2)(01-00300)Префектура ЦАО	16.12.2009ФОРЕСТ ГАМП, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте приостановлен, требуется продление
27	Оружейный переулок вл. 15 стр. 1проектирование и реконструкция административного здания3. Нежилые объекты	22-052647-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО	05.10.2009Закрытое акционерное общество "ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕРШАРМ"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение
28	Бутиковский пер., д. 18 - Коробейников пер., д. 8, стр. 1Бутиковский переулок д. 14 стр. 5Бутиковский переулок д. 12 стр. 1Бутиковский переулок д. 14 стр. 9Бутиковский переулок д. 16 стр. 1Бутиковский переулок д. 16 стр. 2Бутиковский переулок д. 16 стр. 3Бутиковский пер д. 12, стр. 1; д. 14, стр. 5, 9; д. 16, стр. 1, 2, 3; Коробейников пер. д. 8, стр. 1; вл. 10-12Комплексная реконструкция и новое строительство объектов жилого и нежилого назначения, реконструкция и строительство1. Комплексная застройка	13-001162-5001-0012-00001-96(11-699/н,р-1,2)(01-00488)Префектура ЦАО	30.09.2009ОТ-Восток, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеОбъекты: Коробейников пер., д. 8, с.1 - Бутиковский пер., д. 18Работы не начаты.Москонтролем принято промежуточное решение - вернуться к вопросу продления срока реализации проекта после отселения жителей и оформления зем.-правовых отношений. По объектам: Бутиковский пер., д. 14, с.5 и д. 16, с. 1, 2, 3 (введены) - оформлены АЧР. По объектам: Бутиковский пер., д. 12, с.1; д. 14, с. 9 (введены) - рассматривается вопрос урегулирования взаиморасчетов сторон
29	Большой Строченовский переулок д. 11/1Снос существующего здания и новое строительство 5 этажного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой5. Смешанное назначение	13-050506-5001-0012-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЦАО	28.02.2009ИНФОРМ МАРКЕТ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОтселение жителей завершено. Инвестор планировал обратиться в Москонтроль после отселения городом жителей. До настоящего времени в МК не обратился. Проектная документация не разработана
30	улица Садовая-СпасскаяСтроительство многофункционального комплекса с подземным гаражом-стоянкой3. Нежилые объекты	12-112048-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	03.10.2008Садово-Спасская, ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение контракта
31	Страстной бульвар д. 15/29 стр. 53Строительство комплекса подземной автостоянки с надземной частью с многофункциональными культурно-досуговыми помещениями.3. Нежилые объекты	12-073676-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	01.10.2008ФОРЕСТ ГАМП, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение
32	Гоголевский бульвар, вл. 12, стр. 2, 3, вл. 14, стр. 4Реставрация и воссоздание северного крыла усадьбы Цуриковых3. Нежилые объекты	12-119175-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	01.04.2008ГЛОУРЕНС, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВопрос о продлении срока реализации проекта будет рассмотрен Москонтролем после утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, объединения зем. участков в единый, разработки планово-реставрационного задания и т.д.Направлено обращение Мэру Москвы о принятии решения по данному проекту (отмена, либо продление).Окончательного решения по данному проекту не принято
33	Нижний Кисельный пер., д. 7/21, стр. 1-А.Реконструкция 6-ти эт. жилого дома, строительство подземной автостоянки.5. Смешанное назначение	13-008827-5001-0012-00001-03(00568)(ДЖП.03.ЦАО.00568)Префектура ЦАО	29.02.2008"Стройтехмонтаж-9"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактерассматривается Москонтролем по 196-ПП с 27.04.2010
34	Мира проспект, д. 9, корп. 1.Реконструкция 7-ми эт. дома с нежилыми помещениями в 1-м эт. и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-000145-5001-0012-00001-03(00582)(ДЖП.03.ЦАО.00582)Префектура ЦАО	25.02.2008ИНЖИНИРИНГ, ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРассматривается Москонтролем по 196-ПП с 08.08.2010 (Арбитражным судом г. Москвы от 27.01.2010 - РД от 02.06.2009 N 522-ПП - о расторжении ИК - признано недействительным)
35	Большой Предтеченский переулок вл. 3-5Строительство офисно-жилого здания с подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-060410-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2007УЛЫБКА МОСКВИЧА, ЖСК	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеИнвестору отказано в продлении срока реализации ИК. Ведутся судебные разбирательства по иску инвестора о продлении ИК
36	Пречистенка ул. вл. 35, стр. 2Реставрация здания - памятника архитектуры3. Нежилые объекты	12-027330-5001-0012-00001-04(01-00512)(01-00512)Префектура ЦАО	31.12.2007Баркли Строй	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеИК будет расторгнут после определения ДЭПиР размера штрафных санкций и их оплаты инвестором
37	Богоявленский пер. д. 3 стр. 1, 4, 7; д. 5 стр. 1.Старопанский пер. д. 3 стр. 1.Строительство и реконструкция гостинично-делового комплекса (включая подземный гараж-стоянку на 250 м/м), снос строений и воссоздание утраченного исторического объема с надстроем 2-х этажей с мансардой.3. Нежилые объекты	12-027604-5001-0012-00001-04(01-00554)Префектура ЦАО	16.09.2007КВАРТАЛ, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем рассматривается вопрос о дальнейшей реализации проекта
38	ул. Герцена д. 26/2, стр. 1 (бывш. Б. Никитская)ул. Герцена, д. 26/2, стр. 3ул. Герцена, д. 26/2, стр. 2Реконструкция жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-000180-5001-0012-00001-93(6-10/р-1,2)(01-00229)Префектура ЦАО	30.12.2006АО "НИО"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеТребуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП (инвестор обратился в Москонтроль). Здания частично освобождены
39	Большой Саввинский переулок д. 1 стр. 2Бауманская улица д. 27Гороховский переулок д. 19Большая Грузинская улица д. 39 стр. 4Погодинская улица д. 14 стр. 2Кропоткинский переулок д. 8 стр. 1Садовая-Каретная улица д. 22 стр. 4-4АБольшая Спасская улица д. 31 к. 2 стр. 2Старопименовский переулок д. 14 стр. 2Стройковская улица д. 6 стр. 2Таганская улица д. 27 стр. 2Тихвинская улица д. 17 стр. 2Большой Тишинский переулок д. 37 стр. 2Иерусалимская улица д. 9 стр. 2улица Малые Каменщики д. 16Скатертный пер., д. 10-12, стр. 2Краснопролетарская улица д. 9 стр. 3Малый Николопесковский переулок д. 9 стр. 3Олимпийский проспект д. 22 стр. 5Олимпийский проспект д. 30 стр. 2Олимпийский проспект д. 26 стр. 2Переведеновский переулок д. 12Тихвинский пер., д. 10-12, к. 9, стр. 2Языковский переулок д. 5улица Хамовнический Вал вл. 38 стр. 1Усачева улица д. 19 к. А стр. 7Большой Факельный переулок д. 24 стр. 2Спасоглинищевский пер., д. 9/1Реконструкция объектов тепловой сети системы коммунального теплоснабжения - зданий ЦТП, новое строительство объектов недвижимости.5. Смешанное назначение	12-004006-5001-0012-00001-04(01-00606)Префектура ЦАО	16.09.2006ООО "ЭнергоСтрой-Погодинская" ООО"ЭнергоСтрой-Спасоглиниoевский" ЗАО"Объединение ИНГЕОКОМ" "ЭНЕРГОСТРОЙ-СКАТЕРТНЫЙ" ОООООО "ЭнергоСтрой-Хамовнический""ЭНЕРГОСТРОЙ-СПАССКАЯ" ООО"ЭНЕРГОСТРОЙ-КРОПОТКИНСКИЙ" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеРасторжение ИК
40	Якиманская наб., 4/4, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Якиманская наб. 2а/3, стр. 1;4-й Голутвинский пер, 1/8, стр. 6 и стр. 7пос. Фаустово Воскресенского р-на Моск. обл.Голутвинский 1-й пер., вл. 6;Якиманская наб., 4/4, стр. 8, 9 и б/н.Голутвинский 4-й пер., 1/8, стр. 1, 2, 4, 5;Голутвинский пер., 1-й 3-5, стр. 2.Комплексная реконструкция и воссоздание историко-архитектурного ансамбля "Голутвинская слобода" (центральная часть Москвы, кварталы 431, 432, 433).1. Комплексная застройка	12-000582-5001-0012-00001-97(10-917/н-2)(01-00022)Префектура ЦАО	31.12.2004НАФТАМ, АОЗТ	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеВедутся судебные разбирательства по иску префектуры ЦАО о сносе самовольной постройки
41	Крымский вал д. 9Строительство многофункционального театрально-выставочного комплекса.3. Нежилые объекты	12-028429-5001-0012-00001-04(01-00504)Префектура ЦАО	31.12.2004"Недстар Инвестментс Лимитед"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМК решается о вопрос о дальнейшей реализации проекта
42	Полянка Б. ул. 59, стр. 3 (исключен из контракта 03.04.96),Погорельский пер. д. 7, стр. 3Комплексная реконструкция жилого дома и строительство здания под нежилые цели1. Комплексная застройка	12-000294-5001-0012-00001-94(10-156/н,р-1,2)(01-00471)Префектура ЦАО	31.12.2001АОЗТ "Агентство "муниципальные системы"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение ИК после оформления договора долгосрочной аренды зем.участка в соответствии с ППМ от 26.04.05 N 277-ППТребуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП, инвестор обратились в Москонтроль
43	Строченовский пер., дом 5/36.Реконструкция.2. Жилые дома	11-000203-5001-0012-00001-93(II-1/1-1)Префектура ЦАО	31.12.1998"МЕМФИС"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ соответствии с ППМ от 11.11.2008 N 1033-ПП.ИК расторгнут в судебном порядке. Решение суда вступило в законную силу
44	Крымский туп., вл. 6строительство жилого дома2. Жилые дома	11-000838-5001-0012-00001-95(10-570/н-1)(ВИ)Префектура ЦАО	31.12.1996ООО Абсолют	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение ИК после оформления договора долгосрочной аренды зем. участка в соответствии с ППМ от 26.04.05 N 277-ПП.Требуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП, инвесторы обратились в Москонтроль
САО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
45	Путейская улица вл. 15Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008948-5101-0027-00000-03(9)Префектура САО	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношений не оформлены на все объекты в контракте29.06.2010 выпущено РПМ N 1292-РП "Об утверждении единого поадресного перечня градостроительных объектов с разработанными градостроительными планами земельных участков, планируемых к размещению на территории города Москвы с использованием процедуры торгов в 2010 году", в соответствии с которым данный земельный участок включен в список Объектов окружного уровня, подлежащих реализации на торгах.
46	Песчаная ул, вл. 10.Строительство жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-001520-5101-0027-00001-04Префектура САО	31.12.2006"Во имя мира и человека" Международный общественный благотворительный фонд	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте1. Срок строительства продлен до 31.12.2015. (ППМ от 15.09.2008 г. N 2092-РП)2. ДЗР рассматривается вопрос об оформлении земельно-правовых отношений. (После заключения договора аренды земельного участка, возможно продолжение оформления доп.соглашения к ИК).3. В производстве Савеловского районного суда находится гражданское дело о признании недействительными РПМ от 23.07.2004 г. N 1472-РП.4. Префектурой будет направлено обращение Мэру Москвы С.С. Собянину о выпуске РПМ о признании недействительными РПМ от 23.07.2004 г. N 472-РП и N 2092-РП
47	Адмирала Макарова ул., вл. 2а.Строительство 2-х эт. эстакады над существующими гаражами.4. Гаражи-стоянки	14-002196-5101-0027-00001-00(30-н-САО)Префектура САО	28.06.2002ООО "Интерстригл"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность присвоенияКонтракту статуса "прекращен"
48	5-я ул. Ямского поля, вл. 23-25.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным Центром соц. помощи и подземным гаражом.5. Смешанное назначение	13-002213-5101-0027-00001-00(27-САО)Префектура САО	31.12.2001ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность присвоения Контракту статуса "прекращен"
49	Талдомская ул., вл. 11/2Строительство двухэтажного гаража-стоянки на 200 машино-мест4. Гаражи-стоянки	14-000616-5101-0027-00001-97(ВИ)Префектура САО	27.03.1999РЕГИОН, ПКК, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПостановлением от 30.06.2009 г. N 45-ПП срок строительства продлен до 31.12.2007 г. В 2004 г. имущественные права ООО "ПКК Регион" в объекте незавершенного строительства были арестованы. Строительство не ведется. В связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность присвоения Контракту статуса "прекращен"
50	Ленинградское ш., 41, корп. 1, 2.Реконструкция аварийных домов (кап.ремонт с выселением).2. Жилые дома	11-000849-5101-0027-00001-95(56/08-95 (22-САО))Префектура САО	21.08.1997МАДС ПЭКОМ Научно-исследовательский машиностроительный институт НИМИ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность присвоения Контракту статуса "прекращен"
СВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
51	Дмитровское ш., вл. 167строительство жилых домов с подземными гаражами-стоянками и объектами социальной сферы.5. Смешанное назначение	13-002183-5201-0050-00001-04Префектура СВАО	01.04.2011ОАО "Долгопрудная агрохимическая опытная станция им. Академика Д.Н. Прянишникова"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтроль рассматривает вопрос о продлении ИК с учетом строительства малоэтажного жилья для многодетных семей
52	Отрадная ул., вл. 18В;Отрадный проезд, вл. 2/8Новое строительство 2-х жилых домов.5. Смешанное назначение	13-028436-5201-0050-00001-04(00600)(ЖП.04.СВАО.00600)Префектура СВАО	31.12.2010Корпорация "Жилищная инициатива"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
53	Полярная улица вл. 4 стр. 3Строительство наземного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-037363-5201-0059-00001-06Префектура СВАО	31.12.2010БИЗНЕССТРОЙГРУП, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте готовится обращение в Москонтроль о продлении срока реализации
54	Алтуфьевское шоссе вл. 35-37Реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта обслуживания автотранспорта по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 35-37 СВАО города Москвы5. Смешанное назначение	12-202251-5201-0050-00214-07(3)Префектура СВАО	01.10.2010ООО "Русский стиль - Авто М"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте инвестором направлено обращение в Москонтроль о расторжении контракта
55	Янтарный проезд вл. 23Строительство индивидуального жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-119219-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	28.02.2008ВИРА, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте имеется решение Москонтроля о приостановке реализации ИК до разработки проекта планировки.Москомархитектура разрабатывает проект планировки.
56	мкр. 23, корп. 56, мкр. 23, корп. 58 Вересковая улица д. 1 к. 2Лазоревый проезд вл. 22-24проезд Нансена д. 6 к. 3Снежная улица д. 17 к. 2 Свиблово, мкр. 20-21, корп. 4а, 4б, 5, 7-8 мкр. 23, корп. 60 мкр. 23, корп. 61мкр. 23, корп. 62мкр. 23, корп. 571-й Ботанический проезд вл. 5мкр. 23, корп. 59мкр. 23, корп. 54Свиблово, мкр. 23, корп. 53Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-000086-5201-0050-00001-01(00257)(В02-00611-АЧР-1)Префектура СВАО	31.12.2007"Домостроительный комбинат N 1" ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеОформлено 13 АЧР осталось построить 6 корпусов. Имеется решения Москонтроля о расторжении ИК на выполненных объемах
ВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
57	Вдоль Малого Купавенского пр., пересечение с шоссе Энтузиастов (0-й км МКАД, участок N 2)Строительство административно-делового центра с подземным гаражом и многоуровневого гаража-стоянки.3. Нежилые объекты	12-014826-5301-0013-00001-08(Торги)Префектура ВАО	28.05.2011КАРА Handles- &Beteilligungs GmdH, фирма	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ соответствии с поручением Мэра Москвы фирме КАПА предложено в срок до 31.12.2010 оформить договор аренды земли
58	3-я Гражданская улица вл. 47 стр. 2Строительство спортивной гостиницы3. Нежилые объекты	12-060507-5301-0013-00001-08Префектура ВАО	31.12.2010ОАО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ соответствии с поручением Мэра Москвы Ю.М. Лужкова в Департаменте имущества города Москвы решается вопрос по приобретению в государственную собственность города Москвы спортивной базы. Предлагается расторгнуть по согласованию сторон
59	ул. Николая Химушина, вл. 13;ул. Нижняя Первомайская, вл. 66.Строительство двух жилых домов5. Смешанное назначение	13-007052-5301-0013-00001-05Префектура ВАО	31.03.2009"Коммунально-строительное управление Мосметростроя" КСУМ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеИнвестор от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта на условиях Москонтроля отказался.Предложения инвестора по данному вопросу направлены в Москонтроль для подготовки соответствующего заключения
60	9-я и 10-я ул. Соколиной горы, мкр. 2-3 м. 9-я ул. Соколиной горы вл. 5, вл. 7.Комплексная реконструкция мкр. 2-3 м со сносом 2-х домов, строительством жилых домов с пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.1. Комплексная застройка	13-001950-5301-0013-00001-01(00314)(ДМЖ.01.ВАО.00314)Префектура ВАО	31.12.2005ФГУП "ММПП "Салют"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте1. ул. 9-я Соколиная Гора, вл. 5 (жилой дом) - АЧР оформлен 2. ул. 9-я Соколиная Гора, вл. 7 (жилой дом) - 95-квартирный жилой дом ориентировочной площадью - 9000 кв.м.В соответствии с заключением Москонтроля от 06.07.2010 N 01-04-05-8/10 префектуре необходимо предложить инвестору после получения им ГПЗУ обратиться в ДЗР для внесения изменений в договор аренды земельного участка от 31.05.2000 N М-03-503291 в части указания в качестве предмета и целевого использования данного земельного участка - проектирование и строительство жилого дома Ветхий дом не отселен. Осталось 19 семей.
61	Владимирская 1-я ул. вл. 10Строительство пейнтбольного центра многофункционального комплекса ДЮСШ КСК "Луч"3. Нежилые объекты	12-002211-5301-0013-00001-00(14-П-2000)(03-00182)Префектура ВАО	01.07.2002ГУП "Культурно-спортивный клуб "Луч"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеВ соответствии с поручением Мэра Москвы от 25.08.2010 N 4-19-15958-0 ДИгМ поручено оформить права города на объект незавершенного строительства, а затем префектуре поручено расторгнуть договор по соглашению сторон
62	Сиреневый бульвар, вл. 4;Измайловская пл., вл. 13;Н. Первомайская ул., вл. 2/10;11 Парковая ул., вл. 25;Измайловский бульвар, вл. 44/27;Строительство домов2. Жилые дома	11-001215-5301-0013-00001-96(3-ж-96)Префектура ВАО	31.12.2000Российская государственная академия физической культуры	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеПредлагается закрыть на выполненном объеме
ЮВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
63	Люблинская ул., вл. 18, участок 1Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/мест3. Нежилые объекты	12-097187-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	31.12.2010СТРОЙРЕММОНТАЖ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены. ИК подлежит расторжению
64	г. Москва, Люблинская улица, вл. 18, участок 2Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-096043-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	31.12.2010СТРОЙРЕММОНТАЖ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
65	Нижегородский р-н., между Новохохловской ул. и 3-им транспортным кольцом.Строительство торгово-культурного и гостиничного комплекса.3. Нежилые объекты	12-003197-5401-0004-00001-04(В04-00593)Префектура ЮВАО	31.12.2009"Р-АВТАМ" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения расторгнуты. Вопрос о дальнейшей реализации проекта предлагается рассмотреть на ГЗК
66	район Выхино-Жулебино, Волгоградский проспект - Ташкентская улицаСтроительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-022353-5401-0004-00001-08Префектура ЮВАО	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, ИК подлежит расторжению
67	Волгоградский пр-т. - Ферганский пр-т. Район Выхино-Жулебино.Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-001981-5401-0004-00001-04(В04-00589)Префектура ЮВАО	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК подлежит расторжению
68	Армавирская улица д. 12Реконструкция офисного здания с надстройкой по адресу: ул. Армавирская, д. 122. Жилые дома	21-157423-5401-0004-00000-06Префектура ЮВАО	01.03.2008ЗАО "КРИСМАР"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Реализация ИК не осуществляется, предлагается расторжение
69	улица Нижние Поля вл. 20АСтроительство многоэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными помещениями3. Нежилые объекты	12-065934-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	31.03.2007МО ЮВАО РОО МГСА	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Реализация проекта не осуществляется, предлагается ИК расторгнуть
70	Новокузьминская 1-я ул., вл. 16, Шумилова ул., вл. 4Строительство жилых домов.5. Смешанное назначение	13-001463-5401-0004-00001-04Префектура ЮВАО	31.12.2006ЗАО "Объединение "Прогресс"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: ИК подлежит расторжению
71	Выхино-Жулебино.Строительство жилых домов с нежилыми помещениями, встроенным детским садом и подземной автостоянкой.3. Смешанное назначение	13-028435-5401-0004-00001-04(00599)(ДЖП.04.ЮВАО.00599)Префектура ЮВАО	31.12.2006МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены. Предложения префектуры ЮВАО о прекращении ИК рассматриваются на ГЗК 16.12.2010 г.
72	Волгоградский пр-т., д. 163, корп. 3.Строительство жилого дома.5. Смешанное назначение	13-002212-5401-0004-00001-00Префектура ЮВАО	30.09.2001ЗАО "Инвестстрой-15".	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Проект не реализован. ИК подлежит расторжению
72	Красноказарменная ул., д. 16Реконструкция продовольственного магазина "Три ступеньки"3. Нежилые объекты	12-001072.5401-0004-00001-96(1421/6)Префектура ЮВАО	31.03.1997Три ступеньки	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Проект не реализован. Предлагается расторжение ИК
74	Жулебино, зона общественного центраСтроительство подземно-наземного гаража вместимостью 800 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-000621-5401-0004-00001-95(б/н)Префектура ЮВАО	29.02.1996"Сфинкс"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: Подлежит расторжению
75	Новорязанское шоссе напротив мкр. 4, коммунальная зона 2, р-н Выхино-ЖулебиноГараж-автостоянка4. Гаражи-стоянки	14-000813-5401-0004-00001-95(847/5)(ВИ)Префектура ЮВАО	15.02.1996 Платан	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 14.12.2010: предлагается расторжение
ЮАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
76	Варшавское шоссе вл. 152 к. 2Строительство гаража-стоянки на 99 м/мест с эксплуатируемой кровлей.4. Гаражи-стоянки	14-032211-5001-0012-00001-06Префектура ЮАО	23.03.2006ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не начато, инвестор информирован о необходимости направления обращения в Москонтроль о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта
77	пересечение ул. Генерала Белова с ул. ШипиловскойСтроительство надземного гаража-стоянки на 576 машино-мест со встроенно-пристроенными помещениями, станцией техобслуживания и автомойкой.3. Нежилые объекты	12-077009-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.12.2005МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ФОНД, НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
78	Варшавское ш. д. 133аСтроительство многоэтажного гаража-стоянки с мойкой и автосервисом над сооружением ГО, строительство4. Гаражи-стоянки	14-001195-5501-0148-00001-96(69-А/12-96)Префектура ЮАО	31.12.1999ГПСППМ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется
ЮЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
79	Новые Черемушки кварт. 20-21; ул. Академ. Виноградова, вл. 7.Строит-во (реконструкция) жил. домов, объектов соц. назнач., гаражей-стоянок, городских инженерных сетей и сооружений, включая отселение и снос жил. и нежил. строений, стр-во стартовых жилых домов1. Комплексная застройка	13-002758-5601-0026-00001-03(00484)Префектура ЮЗАО	31.12.2012ООО "Центр по проектированию и строительству жилых и общественных зданий "Поликварт"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте Новые Черемушки кварт. 20-21, корп. 17, 8, Гарибальди, вл. 15 - закрыты актами. Нет решения Временной комиссии по реализации ИК. Оформлен. Отд. актов по жил. и неж. помещениям Нет БТИ для оформ. Акта Нет БТИ для оформ. акта Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, контракт не реализован
80	ул. Академика Варги, вл. 10-14Строительство наземного многоэтажного гаража.4. Гаражи-стоянки	14-001600-5601-0026-00001-99(33/7(8-ГЖ))Префектура ЮЗАО	01.04.2012Гаражно-строительный кооператив "Бустер-Трот"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, контракт не реализован
81	Квартал 44-47 Коньково. (ул. Профсоюзная вл. 94, 96 и ул. Миклухо-Маклая вл. 25).Профсоюзная улица вл. 98-2 к. 8Профсоюзная улица вл. 94 к. 13Строит-во жил. домов с встроен-пристроен. нежил. помещениями, подземн.гаражами и танцевально-спортивным центром.1. Комплексная застройка	13-002158-5601-0026-00001-00(24/7)Префектура ЮЗАО	31.12.2011РОСТРА, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
82	Северное Бутово, мкр. 3, корп. 30Строительство общественного и спортивно-культурного комплекса (дострой сооружения ГО типа А).3. Нежилые объекты	12-058390-5601-0026-00001-06Префектура ЮЗАО	30.11.2010АЛЬЯНС, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Строительство объекта не начато, срок реализации контракта истек. В Москонтроле в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП находится обращение инвестора о продлении сроков строительства объекта
83	ул. Бунинская аллея, мкр. 5А, корп. 14Строительство административно-офисного здания с размещением на 1-м этаже помещений КБО.3. Нежилые объекты	12-137694-5601-0026-00001-07Префектура ЮЗАО	12.08.2010БАЗИС, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Инвестор обратился в Арбитражный суд г. Москвы об обязании Росреестра по Москве зарегистрировать договор земельного участка. Вместе с этим, инвестор обратился в Москонтроль о продлении сроков строительства объекта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007 г. N 196-ПП
84	Балаклавский проспект вл. 26Реконструкция центра по продаже и обслуживанию автомобилей и очистных сооружений со строительством многоуровневой механизированной автостоянки3. Нежилые объекты	12-094835-5601-0026-00000-08Префектура ЮЗАО	01.04.2010Совместное Предприятие БИЗНЕС КАР, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Реконструкция существующего здания (собственность инвестора) с пристройкой многоуровневой механизированной автостоянки. Разработана пректная документация, которая в настоящее время находится в Мосгосэкспертизы. В Москонтроле рассматривается вопрос возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта по договору аренды земельного участка с расторжением инвестиционного контракта
85	Косыгина ул., вл. 6Строительство жилого дома с нежил. помещ. и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-006344-5601-0026-00001-04(ДЖП.04.ЮЗАО.00598)(В-00573)Префектура ЮЗАО	31.03.2010"Глория-Винтекс"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРеализация проекта не соответствует действующему законодательству ввиду наличия прав на имущественный комплекс сносимого здания - Рос. ФедерацииПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
86	Ленинский проспект вл. 97-99Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по индивидуальному проекту5. Смешанное назначение	13-100810-5601-0026-00000-08Префектура ЮЗАО	28.02.2010Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗакрытое акционерное общество "Энергостройкомплект-М"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
87	ул. Введенского, вл. 16-22Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-000111-5301-0013-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2009СИСТЕМА-ГАЛС ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте24.05.2010 г. инвестор ОАО "Система Галс" обратился в Москонтроль о продлении срока до 2011 г. Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, контракт не реализован
88	Северное Бутово, мкр. 4 Б, корп. 24.Северное Бутово, мкр. 4 Б, корп. 24А.Строительство торгового центра и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.3. Нежилые объекты	12-057018-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2008ТРАСТМЕЙД, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРешением Арбитражного суда установлено наблюдение за процедурой банкротства
89	улица Наметкина вл. 21 к. 2улица Наметкина вл. 21 к. 1улица Каховка вл. 18 к. 1, 2Комплексная реконструкция квартала. Строительство жилых комплексов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками.1. Комплексная застройка	13-000105-5601-0026-00001-02(00390)(ДМЖ.02.ЮЗАО.00390)Префектура ЮЗАО	31.03.2008СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформленына часть объектов в контракте улица Каховка вл. 18 к. 1, 2; улица Наметкина вл. 21 к. 1; улица Наметкина вл. 21 к. 2А - закрыты актами Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, контракт не реализован
90	Профсоюзная улица вл. 108-110улица Академика Арцимовича вл. 9-11Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой на 238 м/мест5. Смешанное назначение	13-001466-5601-0026-00001-02(ДМЖ.02.ЮЗАО.00340)Префектура ЮЗАО	31.03.2008ГОУ ВПО Российский Университет дружбы народов (РУДН)	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект по адресу: Академика Арцимовича ул., вл. 9-11 введен в эксплуатацию, оформлены имущественные права. Строительство объекта по адресу: Профсоюзная улица вл. 108-110 не начато, срок реализации контракта истек
91	Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 28, Г-5Строительство многоэтажного гаража-стоянки3. Нежилые объекты	12-073215-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2007СВИТЛАЙН, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРеализация ИК с нарушением срока. По обращению инвестора Москонтролем рассматривается вопрос продления ИК
92	Котловка, квартал 18.Строит-во жил.домов со встроен.-пристроен. нежил. помещениями и подземными гаражами5. Смешанное назначение	13-000532-5601-0026-00001-01(ДМЖ.01.ЮЗАО.00315)Префектура ЮЗАО	28.02.2007СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте Котловка, кв. 18, корп. 3А,Б - закрыт актом Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Земельно-правовые отношения не оформлены, контракт не реализован
ЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
93	кварталы 58, 59,60 района Фили-ДавыдковоКомплексная реконструкция кварталов.1. Комплексная застройка	13-199088-5701-0081-00001-07Префектура ЗАО	01.04.2015Фонд содействия ипотечному кредитованию "Газпромипотека "	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНаходится на расторжении
94	Большая Очаковская улица вл. 1 и 3Строительство жилого комплекса, объекты соцназначения на территории, освобождаемой после реорганизации производств ООО "Жилтехпроект" и ЗАО "Очаковский завод ЖБК".5. Смешанное назначение	13-030570-5701-0081-00001-08Префектура ЗАО	31.12.2014ЖИЛТЕХПРОЕКТ, ООООЧАКОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНа расторжение
95	квартал 78-80 района "Можайский"Комплексная реконструкция квартала N 78 - 80 района "Можайский"1. Комплексная застройка	13-174378-5701-0081-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЗАО	31.12.2013М.О.Р.Е. - Плаза, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте Москонтроль.Решение о расторжении соглашения между префектурой и инвестором
96	район Солнцево, Солнечная ж/д станция, МКАД 48 кмСтроительство многофункционального комплекса оптовой торговли продовольствием "Москва - Республика Беларусь", включающего в себя низкотемпературный холодильник с единым распределительным центром и станцией технического обслуживания.3. Нежилые объекты	12-019538-5701-0081-00000-08Префектура ЗАО	01.03.2013Белруснефтегаз, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
97	Веерная ул., корп. 3Веерная ул., корп. 62Веерная ул., корп. ДВеерная ул., корп. 32.1Веерная ул., корп. 28.1Веерная ул., корп, 32.3Веерная ул., корп. 28.3Веерная ул., корп. 7Веерная ул., корп. 58Веерная ул., корп. 27Веерная ул., корп. 26Веерная ул,, корп. 31Веерная ул., корп. 37Веерная ул., корп. 2Веерная ул., корп. 15Веерная ул., корп. 40Веерная ул., корп. 16Веерная ул., корп, ЕВеерная ул., корп. 54А, Б, В, ГВеерная ул., корп. 61БВеерная ул., корп. 54ДНежинская, ул., корп. 66 А, Б, ВВеерная ул., корп. 60Веерная ул, корп. 61АВеерная ул., корп. 21Веерная ул., корп. 57Веерная ул., корп. 28.2Веерная ул., корп. 28.4Веерная ул., корп. 32.4Очаковское шоссе, вл. 22-26, корп. 90Веерная ул., корп. 32.2Комплексная реконструкция мкр. 1 района Очаково-Матвеевское в целях завершения комплексной реконструкции квартала по ул. Веерная района Очаково-Матвеевское1. Комплексная застройка	13-085381-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.12.2012ППСК ТЭЦ-25, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
98	ул. Рябиновая, вл. 55Строительство оптово-торгового распределительного центра продовольственных товаров3. Нежилые объекты	12-064589-5701-0081-00001-08Префектура ЗАО	03.12.2011ЗАО "Кунцевское"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНаходится на расторжении
99	Район Солнцево, мкр. 1 и 2Комплексная реконструкция, переселение, снос и новое строительство городского и коммерческого жилья, строительство объектов социальной сферы и гаражей (Два этапа)1. Комплексная застройка	13-002153-5701-0081-00001-00(1499)(ДМЖ.00.ЗАО.00008)Префектура ЗАО	31.03.2011ОАО "Домостроительный комбинат N 1"СТРОЙИНДУСТРИЯ-4, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
100	Филевский бульвар вл. 7 к. 14Филевский бульвар вл. 10Филевский бульвар вл. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового назначения.5. Смешанное назначение	13-000065-5701-0081-00001-94(166)(ДМЖ.01.ЗАО.00045)Префектура ЗАО	31.12.2010ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте строительство не завершено
101	Береговой проезд, вл. 5Реорганизация производственной территории ОАО "ДОК N 7" и строительство многофункционального торгово-складского комплекса3. Нежилые объекты	12-068473-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	31.12.2010Деревообрабатывающий комбинат N 7, ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторжение в суде
102	ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 1, блок Бул. Г. Курина, 44ул. Г. Курина, д. 14, корп. 2ул. Кастанаевская, д, 51, корп. 1, блок Аул. Г. Курина, д. 44, блоки А, Бм.о. "Фили-Давыдково" кварталы N 53, 61, 61А, 68, 69, 70, 71.ул. Кастанаевская, 58ул. Герасима Курина, корп. 1, квартал 70.Рублевское шоссе д. 11 к. 2Кастанаевская улица вл. 51/3улица Герасима Курина вл. 42ул. Герасима Курина, напротив вл. 28-34ст.м. Пионерская, квартал 61.кварталы 69, 70 и 71 р-на Фили-Давыдковоул. Г. Курина, д. 44, корп. 1ул. Олеко Дундича, вл. 32ул. Кастанаевская, д. 53/1улица Герасима Курина д. 14 к. 1АРублевское шоссе вл. 13ул. Кастанаевская, 51ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 1ул. Г. Курина, 14ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 3Строительство и реконструкция жилых домов и объектов социально-бытового, коммунального назначения.5. Смешанное назначение	13-000001-5701-0081-00000-93Префектура ЗАО	31.12.2010ФСК КОНТИ, ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
103	Гвардейская ул., вл. 2, 6;Академика Павлова ул., вл. 24.Строительство жилых домов с нежил. помещениями на первых этажах и подземными гаражами-стоянками.5. Смешанное назначение	13-000053-5701-0081-00000-03Префектура ЗАО	01.12.2010"Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева" РАМН	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
104	улица Лобачевского вл. 42Завершение строительства Медицинского реабилитационного центра на базе ГКБ N 313. Нежилые объекты	12-015393-5701-0081-00001-08(Торги)Префектура ЗАО	30.09.2010СтройМедСервис, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеОбъект по адресу: ул. Лобачевского, вл. 42 - Городская клиническая больница N 31 - реабилитационный центр введен в эксплуатацию 28.09.10; к строительству остальных объектов инвестор не приступил
105	Кастанаевская улица вл. 16 стр. 1Строительство административно-общественного здания с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-083757-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	01.04.2010КОРПОРАЦИЯ ВИТ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНа расторжении
106	ул. Брянская, вл, 13.Строительство административного здания.3. Нежилые объекты	12-003380-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО	31.03.2010Открытое акционерное общество "Валента Фармацевтика"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
107	Мичуринский пр-кт, вл. 70Ново-Переделкино, между ул. Лукинской и р. АлешинкойСтроительство жилых домов с нежилыми помещениями и комплекса учебных зданий5. Смешанное назначение	13-005363-5701-0081-00001-03(190-1202/4)Префектура ЗАО	31.12.2009Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
108	улица Пырьева вл. 5 к. 2улица Пырьева вл. 5 к. 1улица Пырьева вл. 11АПудовкина ул., корп. 6ВПудовкина ул., корп. 6А. Мичуринский пр-т., кв. 40, корп. 229АМичуринский пр-т, кв. 40, корп. 217Мичуринский пр-т., кв. 40, корп. 229ВМичуринский пр-т., кв. 40, корп. 231улица Пырьева вл. 5 к. 32-й Сетуньский проезд вл. 9Мичуринский пр-т, кв. 40, корп. 220Мичуринский пр., кв. 40, корп. 229ГМичуринский пр-т, кв. 40, корп. 229ДМичуринский пр-т., кв. 40, корп. 221БМичуринский пр-т., кв. 40, корп. 229БПудовкина ул., корп. 6БМичуринский проспект д. 13Строительство жилых домов и объектов социально-бытового назначения в районе Раменки.5. Смешанное назначение	13-066158-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	31.12.2009АМСОЛИТ, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
109	Толбухина ул., д. 10, к. 1, к. 3, к. 4, стр. 1, 8 (в 69 кв. Можайского р-на);ул. Кубинка, д. 7, стр. 1;Запорожская ул., д. 1.Реконстукция и новое строительство сооружений Универсального спортивного комплекса "Крылья Советов".3. Нежилые объекты	12-008925-5701-0081-00001-03(00579)(ДЖП.03.ЗАО.00579)Префектура ЗАО	31.12.2009Некоммерческое партнерство "Спортивное общество "ВИЛС"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактереконструкция Универсального дворца спорта; реконструкция бассейна "Сетунь"; реконструкция дома культуры "Сетунь"; реконструкция спортивного зала; новое строительство спортивно-тренировочного комплекса на три ледовых поля; новое строительство спортивно-оздоровительного центра; новое строительство трех автостоянок (268 машино-мест); новое строительство многофункционального здания, включающего в себя: торговый центр, паркинг, открытые теннисные корты, раздевалки, фитнес-центр, гостиницу; реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса; новое строительство закрытого паркинга Проект не реализуется
110	Кастанаевская улица вл. 18 р-н "Филевский парк" кв. 54, 57комплексная реконструкция кварталов1. Комплексная застройка	13-002198-5701-0081-00001-00(1513)Префектура ЗАО	30.09.2009ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
111	Мичуринский проспект вл. 37Строительство многоэтажного гаражно-сервисного комплекса на 250 машино-мест.3. Нежилые объекты	12-077207-5701-0081-0001-05Префектура ЗАО	31.03.2009ВИТЯЗЬ, АВТОСТОЯНОЧНЫЙ КООПЕРАТИВ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторгнут
112	улица Говорова, на месте, освобождаемом после перекладки двух воздушных ЛЭП-110 кВтпроектирование и строительство жилого комплекса, а также объектом социальной инфраструктуры: детского сада на 125 мест, блока начальных классов на 75 мест и городских инженерных сетей к объектам5. Смешанное назначение	13-058335-5701-0081-00001-06Префектура ЗАО	28.02.2009КВАДРАТ Т.К., ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНаходится на расторжении в суде
113	Крылатские Холмы, напротив вл. 3-43.Строительство спортивно-рекреационной зоны с подземным паркингом.3. Нежилые объекты	12-003442-5701-0081-00001-04Префектура ЗАО	31.12.2008"Рыбстройинвест" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
114	Удальцова ул., корп. 77-1.Тропарево-Никулино мкр. 2АУдальцова ул., корп. 79-1, 81-1, 77-1, 69-1,ул. Никулинская, мкр. 2А, корп. 2, 3, 5, 6Лобачевского ул. вл. 94Коштоянца, ул. корп. 1, 2А, 2БУдальцова ул., корп. 69-1Вернадского пр-кт, 42-1-БУдальцова ул., 73-1Удальцова ул., корп. 81-1. Вернадского пр-кт, 42-1-АКомплексная реконструкция района, строительство переселенческих и коммерческих жилых домов, объектов соцкультбыта, подземных и надземных гаражей, реконструкция.1. Комплексная застройка	13-000422-5701-0081-00001-98(1184)Префектура ЗАО	31.12.2008СТРОИТЕЛЬНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА СКК, ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактереализуется; есть РД, нет доп.соглашения
115	улица Удальцова д. 8Реконструкция здания гос. мед. учреждения "Стоматологическая поликлиника N 2" и новое строительство двух жилых секций с наземно-подземной автостоянкой5. Смешанное назначение	13-007911-5701-0081-00001-05Префектура ЗАО	28.02.2008"ТЕХИНВЕСТГРУПП"ООО.	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПредлагается расторгнуть
116	Звенигородская ул., 14, стр. 2Реконструкция гаража-стоянки с надстройкой жилыми этажами и гаражом; строительство загородного дома для семьи Героя Советского Союза Комарь Дмитрия Алексеевича; проведение работ по благоустройству р-на Фили-Давыдково; проведение ремонтных работ в домах N5. Смешанное назначение	11-001589-5701-0081-00001-99(1280)Префектура ЗАО	31.12.2007ООО "Арбатский дом"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеИК на расторжении
117	Кунцево квартал 16Комплексная реконструкция квартала 16, реконструкция1. Комплексная застройка	13-008854-5701-0081-00001-03(ДЖП.03.ЗАО.00450)(ВМ07-00323)Префектура ЗАО	31.12.2006ОАО "Холдинговая компания "Главмосстрой"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеРасторгнут
118	п. Сосновка-II, д. 5, 6, 8Комплексная застройка (жилье, соц.-культ., гаражи-стоянки).1. Комплексная застройка	13-001096-5701-0081-00001-98(1121)Префектура ЗАО	31.12.2001"Соцсервис" ЗАО.	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрекращен
119	Воробьевское шоссе, вл. 18.Строительство 25-5 этажного жилого дома.5. Смешанное назначение	13-001627-5701-0081-00001-99(1300)(ВИ)Префектура ЗАО	21.05.2001"Амсолит"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПредлагается расторгнуть
120	Кунцевская ул., вл. 13/11строительство жилого дома2. Жилые дома	11-001113-5701-0081-00001-98(1183)Префектура ЗАО	31.12.2000Компания Оргстройинвест	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеМосконтролем принято решение от 10.09.2008 N 01-04-05-1744/8 о подготовке правового акта ПМ о расторжении инвестиционного контракта
121	р-н "Очаково-Матвеевское" квартал "В"строительство жилых домов2. Жилые дома	11-001120-5701-0081-00001-98(1196)(ДМЖ.00.ЗАО.00007)Префектура ЗАО	31.12.2000ОАО "Домостроительный комбинат N 1"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте2 жилых дома сданы в эксплуатацию в 2002 году
122	Беловежская ул., вл. 93, к. 2,Сколковское шоссе вл. 13,15,17.Гвардейская ул., вл. 4, к. 2. (вл. 6, корп. 2строительство жилых домов2. Жилые дома	11-001617-5701-0081-00001-99(1249)Префектура ЗАО	31.07.2000Компания Оргстройинвест	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
123	Мичуринский просп., квартал 40, корп. 214 БСтроительство КБО2. Жилые дома	11-001625-5701-0081-00001-99(1302)Префектура ЗАО	21.05.2000ООО "Управление капитального строительства и проектирования"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНа расторжении
124	Мичуринский пр., кв. 40, корп. 216строительство ЦТП3. Нежилые объекты	12-001645-5701-00081-00001-99(1290)Префектура ЗАО	31.12.1999ООО "УКСП"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
125	Пл. "Матвеевская" Киевского направления МЖД (7-8 км.)Строительство 2 этажного гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-000636-5701-0081-00001-97(984)(ВИ)Префектура ЗАО	14.08.1999ГСК Светофор	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОформляется в суде
126	Верейская ул., вл. 15Строительство гаражного комплекса3. Нежилые объекты	12-000842-5701-0081-00001-95(421)(ВИ)Префектура ЗАО	01.12.1998"Родник" N 33	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
127	Кунцево, 21, 22 кв.,Молодогвардейская ул., вл. 2, вдоль Рублевского шоссе;Ельнинская ул., вл. 1;Истринская ул., вл. 6-8Строительство и реконструкция комплекса жилых и нежилых объектов.5. Смешанное назначение	13-001225-5701-0081-00001-96(627)(ДМЖ.02.ЗАО.00105)(ВИ)Префектура ЗАО	17.06.1998ТОО "ППСК ТЭЦ-25"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
128	ул. Гришина, дом 23, к. 7.Строительство жилого и нежилого объекта над сооружением ГО.5. Смешанное назначение	13-000653-5701-0081-00001-97(819)Префектура ЗАО	31.03.1998ЗАО ИПК "Надежда"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНе реализован.Предлагается на расторжение
129	2-я Филевская, влад. 7/19, кварталы 55-57.Строит-во жилого комплекса из 4-х корпусов.2. Жилые дома	11-000833-5701-0081-00001-95(385 (9))(ВИ)Префектура ЗАО	31.12.1996АО "Росянка"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
130	Кульнева ул., д. 6строительство надстройки над гаражом ГСК "Олимпийский"3. Нежилые объекты	12-000843-5701-0081-00001-95(467)(ВИ)Префектура ЗАО	25.10.1996УПДК-МАРКЕТ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПредлагается расторгнуть
131	ул. Беловежская, дом 39, стр. 5.Строительство жил. дома с подземн. гаражом по индивид. проекту.5. Смешанное назначение	13-000298-5701-0081-00001-94(73)(ВИ)Префектура ЗАО	22.06.1996ЖСК СТАРТ-3	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеНе реализован
СЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
132	Живописная улица вл. 3надстрой существующей автостоянки ГСК "Автолюбитель-Мневники" (всего на 300 м/м) и встроенно-пристроенных нежилых помещений3. Нежилые объекты	12-012460-5801-0001-00001-05Префектура СЗАО	31.12.2010АВТОЛЮБИТЕЛЬ-МНЕВНИКИ, ГСК	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура СЗАО 08.12.2010: Строительство не начато. Целесообразно рассмотреть вопрос о расторжении ИК
133	ул. Маршала Соколовского д. 5-7.Авиационная улица вл. 79 к. 4Новощукинская улица вл. 2Новощукинская улица вл. 4улица Расплетина д. 22 к. 2улица Расплетина вл. 20Тепличный переулок вл. 3Строгино, проезд 607, вл. 281 корпус по проектируемому бульвару улица Ирины Левченко д. 3 и д. 7Авиационная улица вл. 71ул. Маршала Бирюзова, д. 31-33, корп. 2Авиационная ул., д. 77, корп. 4, 5, 6; д. 59, корп. 1 и 2;д. 61, корп. 1 и 2; вл. 63-65, корп. 1; вл. 65, корп. 2; вл. 77-79, корп. 5, вл. 79, корп. 6.Маршала Соколовского ул., д. 1.Маршала Бирюзова ул., д. 41.Реконструкция района Щукино.1. Комплексная застройка	13-000617-5801-0001-00001-02(00377)Префектура СЗАО	31.12.2010ЗАО "Дон-Строй"	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
134	Хорошево-Мневники, квартал 83.ул. М.Жукова, д. 68, к. 1, 2, 3;ул. Г. Глаголева, 17-19, к. 1, 2, 3; 21;ул. Живописная, 2, к. 1, 2;ул. М. Тухачевского, 53-57; 59- 61; 58;Химкинский б-р., 4;ул. Свободы, 95-97;Комплексная реконструкция квартала 83, р-на Хорошево-Мневники (отселение, снос, новое стр-во).1. Комплексная застройка	13-000009-5801-0001-00000-02(00339)(ДМЖ.02.СЗАО.00339)Префектура СЗАО	31.12.2009ННП "ТЕМА",ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
135	улица Исаковского вл. 8Проектирование и строительство жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.5. Смешанное назначение	13-042293-5801-0001-00001-08Префектура СЗАО	01.02.2009Строительная компания "ЛММ-Инвест", ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура СЗАО 08.12.2010: Участок не освоен, расположена плоскостная автостоянка. Имеются жалобы жителей по проекту строительства. Вместе с тем, 20.10.2010 издано распоряжение Правительства Москвы N 2364-РП "О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЛММ-Инвест" земельного участка по адресу: ул. Исаковского, вл. 8 (Северо-Западный административный округ)".
136	Митино, микрорайон 1А.Снос строений, ликвидация захороненной свалки, рекультивация загрязненных земель.Строит-во: жилых домов со встроен-пристроен. нежил. помещ. и подземными гаражами-стоянками; объектов соц. инфраструктуры; общественно-торговый центр с паркингом5. Смешанное назначение	13-002395-5801-0001-00001-03(00407)Префектура СЗАО	31.12.2008Мосстроймеханизация-5, АО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
137	Таманская ул. вл. 107 и вл. 2Перебазирование и новое строительство отдельного поста для размещ. пожарной части, отдела гос. противопожарной службы3. Нежилые объекты	12-000886-5801-0001-00001-02(08-00105)Префектура СЗАО	01.07.2006"ОП Мастер-Центр" ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеДополнительное соглашение о продлении не подписано инвестором. Оформлен акт. Срок истек.
138	пр. Донелайтиса, напротив вл. 12.Строит-во жилищно-гаражного комплекса, надстраиваемого над сооружением ГО5. Смешанное назначение	13-002379-5801-0001-00001-01(190)Префектура СЗАО	31.12.2003ГП СПНУ	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
139	Хорошево-Мневники, квартал 73Снос жилых домов и строительство "стартовых" жилых домов.5. Смешанное назначение	13-002184-5801-0001-00001-00(01)Префектура СЗАО	31.12.2001НПСК "Полипром"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПроект не реализован. Срок действия контракта истек Необходимо присвоить контракту статус прекращен
140	Твардовского ул. вл. 12многоэтажный гараж-стоянка с комплексом сервисных служб4. Гаражи-стоянки	14-002187-5801-0001-00001-00(5)Префектура СЗАО	01.04.2001АлАн-Б	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, не действующийНеобходимо присвоить контракту статус прекращен
141	р-н Хорошево-Мневники, кварт. 79, 80.Комплексная реконструкция.1. Комплексная застройка	13-001614-5801-0001-00001-99(10)Префектура СЗАО	08.02.2001Компания Оргстройинвест	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
142	р-н Митино, мкр. 10.Долевое строит-во жилых домов.5. Смешанное назначение	13-001117-5801-0001-00001-98(154)Префектура СЗАО	31.12.2000КРОСТ КПСФ, ТОО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
143	Химкинский б-р, вл. 10, стр. 2Строит-во 6-ти секционного жилого здания.5. Смешанное назначение	13-001093-5801-0001-00001-98(86)Префектура СЗАО	26.05.2000Корпорация "Конти"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, не действующий.Необходимо присвоить контракту статус прекращен.
144	Сходненская ул., вл. 3-7многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001611-5801-0001-00001-99(07)Префектура СЗАО	30.12.1999КРОСТ КПСФ, ТОО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПроект реализован. Срок действия контракта истек.Необходимо присвоить контракту статус прекращен.
145	ул. Исаковского, вл. 16, корп. 3;ул. Катукова, д. 5;Строгинский б-р, вл. 7, корп. 3;ул. Твардовского, вл 5 - 13.Строительство "стартовых" жилых домов.2. Жилые дома	11-000642-5801-0001-00001-97(8/ус)Префектура СЗАО	13.10.1999Дорн	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
146	ул. Твардовского, вл. 1.Реконструкция и модернизация 5-ти эт.; строит-во жилых домов.2. Жилые дома	11-000618-5801-0001-00001-97(17)(ВИ)Префектура СЗАО	17.04.1999Интерстрой-Холдинг	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
147	Сходненская, вл. 7Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-001101-5801-0001-00001-98(109)Префектура СЗАО	28.03.1999Редакция еженедельника "Тверская 13"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус прекращен
148	ул. Народного Ополчения, 11-13.Строит-во "стартового" жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями5. Смешанное назначение	13-000639-5801-0001-00001-97(6/ус)(ВИ)Префектура СЗАО	31.12.1998Стайл-банк	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, не действующий.Необходимо присвоить контракту статус прекращен
149	Маршала Жукова просп., вл. 19Двухярусный гараж-стоянка с надстройкой физкультурно-оздоровительного комплекса4. Гаражи-стоянки	14-001092-5801-0001-00001-98(68)Префектура СЗАО	30.09.1998Международный союз Дзесинмон-шоринрю	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован, не действующийНеобходимо присвоить контракту статус прекращен
150	ул. Тухачевского, вл. 21, корп. 6.Строит-во "стартового" жилого дома.2. Жилые дома	11-001214-5801-0001-00001-96(6)(ВИ)Префектура СЗАО	31.12.1996ЗАО "Дон-Строй"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
ОИВ	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
151	Митинская улица вл. 16Строительство многофункционального делового центра малого бизнеса3. Нежилые объекты	12-065907-5801-0001-00001-09ДПиРМиСП	31.12.2010ООО "МБМ-Недвижимость"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура СЗАО 07.12.2010: Строительство не начато. Ведется разработка проектно-сметной документации. Земельно-правовые отношения не оформлены.
152	Левобережный район, мкр. 1, 2.Комплексная реконструкция мкр. 1 и 2.1. Комплексная застройка	13-002164-5101-0027-00001-00(27/1)Моснадзор	31.12.2010Департамент внебюджетной политики строительства г. Москвы. ДВПС	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контрактеИК выполнен ориентировочно на 50%.В настоящее время инвесторы (ООО Проммедиа, Юрпромконсалтинг, ДДМиС) не выполняют обязательства по инвестиционному проекту.
153	кварталы 5-6 по Мичуринскому проспекту, р-н РаменкиРаменки, Мичуринский проспект, квартал 5-6, корп. 4.Вывод, реорганизация и ликвидация промышленных предприятий, ликвидация гаражей, снос жилых домов. Проектирование и строительство жилых домов, объектов соцкультбыта и гаражей.5. Смешанное назначение	13-084518-5701-0081-00001-05Моснадзор	31.12.2010МОСПРОМСТРОЙ, ЗАО Открытое акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города МосквыОАО"Моспромстройматериалы" Холдинговая компания Главмосстрой, ОАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на часть объектов в контракте
154	Южнопортовая улица вл. 17Реконструкция открытой складской площадки с заменой кранового оборудования и существующей ТЗП в ТЗП блочного типа по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 173. Нежилые объекты	22-100899-5401-0004-00000-08ДТиС	30.12.2009Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮВАО 09.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2010 г. N 1885-РП предусматривается переуступка прав по контракту от ОАО "МОЭСК" к ОАО "Москабельсетьмонтаж".Проект соответствующего дополнительного соглашения проходит согласование в установленном порядке.
155	район Южное Бутово, коммунальная зона "Щербинка"Строительство ГТЭС "Щербинка"3. Нежилые объекты	12-098037-5601-0026-00001-06(ГКК конкурс)ДепТЭХ	04.02.2009ПромЭнергоСтрой, ООО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОформление РД о выпуске доп. соглашения
156	Пятницкое ш., вл. 51 на пересечении с ул. Барышиха.Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП) и стоянки для автомобилей.3. Нежилые объекты	12-001301-5801-0001-00001-04(В08-00590)ДТиС	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеКонтракт не реализован. Выпуск РД об отмене
157	Профсоюзная улица вл. 102Строительство многофункционального комплекса с парковками3. Нежилые объекты	12-001781-5601-0026-00001-07(ГКК аукцион)ДТиС	31.12.2008ООО "ФЛЭТ и Ко"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеПрефектура ЮЗАО 07.12.2010: Согласно заключению Москонтроля срок выполнения первого этапа инвестиционного контракта продлен до 31.10.2010 г. 20.10.2010 г. получено положительное заключение Мосгосэкспертизы.В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 02.11.2009 г. N 2850-РП вопрос дальнейшей реализации инвестиционного контракта рассматривается в Москонтроле. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено
158	Пролетарский пр-т., на пересечении с ул. Москворечье.Строительство надземного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-001969-5501-0148-00001-04(В05-00588)ДТиС	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС,ЗАО	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
159	Зеленоград, ПЗ "Северная", пр. N 5371Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008941-5901-0050-00000-03(1)ДТиС	31.12.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОформление доп. соглашения приостановленоМосконтролем до оформления земельно-правовых отношений
160	Открытое шоссе д. 28 к. 1Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008944-5301-0013-00000-03(5)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
161	г. Зеленоград, развязка на ул. Радио, промзона "Малино".Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008947-5901-0050-00000-03(8)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контрактеОформление доп. согл. приостановлено до разработки проекта планир., промзоны Малино
162	Косино-Ухтомский р-н, МКАД 7 км, вл. 1аРеализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008945-5301-0013-00000-03(6)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте
163	пересечение Машкинского и Новосходненского шоссеРеализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008950-5101-0027-00000-03(11)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте.Согласно п. 2 распоряжения от 11.02.10 N 232-РП Департаменту транспорта и связи поручена подготовка соглашения о расторжении ИК.15.10.2010 г. Департаментом подготовлено и направлено в Арбитражный суд исковое заявление о расторжении Инвест. договора от 20.05.2003 г. N 11
164	улица Комдива Орлова вл. 26Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008940-5201-0050-00000-03(04/03)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Земельно-правовые отношения не оформлены на все объекты в контракте

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

Перечень инвестиционных контрактов (договоров), по которым необходимо подготовить предложения по целесообразности дальнейшей реализации контрактов, в том числе с использованием при необходимости судебных процедур, строительство одного или нескольких объектов в рамках реализации которых не начато, срок реализации которых истек (Всего: 122)

ЦАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
1	Перечень адресов приведен в приложении N 1 к КонтрактуКомплексная модернизация и реконструкция существующих АТС и строительство новых АТС, а также строительство новых объектов1. Комплексная застройка	12-128199-5001-0012-00000-06Префектура ЦАО	31.12.2012Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
2	Большой Предтеченский переулок вл. 17-19Проектирование и строительство административного здания с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-048709-5001-0012-00001-09Префектура ЦАО	01.04.2011Некоммерческая организация Благотворительный фонд развития международной журналистики	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
3	Кварталы: 1875, 1898 (Таганский) и 2404, 2405 (Пресненский). Новорогожская ул., вл. 22, вл. 24;1905 г. ул., вл. 13, к. 1; вл. 15, к. 2;Шелепихинское ш., вл. 13, к. 2Б, 2В;Ковров пер., вл. 8;Комсомольский пр-т., вл. 30-30а.Большая Декабрьская улица д. 1Рабочая улица вл. 33-37Новорогожская улица вл. 14Рабочая улица вл. 19-23Ковров переулок вл. 17Строительство жилых домов. Строительство нежилых помещений.5. Смешанное назначение	13-000016-5001-0012-00001-98(6,7-1342/рн-1,2)(01-000275)Префектура ЦАО	31.12.2010ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекПосле ввода объекта по ул. Рабочая, 19-23 в эксплуатацию и решения вопроса по замене доли инвестора в данном объекте на долю города в объекте по адресу: ул. Рабочая, 19-23, будет в установленном порядке оформлен АЧР
4	1-й Колобовский пер., д. 13/14, стр. 1Садовая Каретная, д. 24/7, стр. 1, 1a, 1б, 1вРеконструкция нежилых зданий3. Нежилые объекты	12-000026-5001-0012-00001-97(8-932/р-2)(01-00312)Префектура ЦАО	31.12.2010ЗАО "Филиал завода "Уралэлектро"Общество с ограниченной ответственностью "Альбер и Ко"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
5	Лялин пер., д. 1/36, стр. 1строительства в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды жилого здания с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.3. Нежилые объекты	12-002850-5001-0012-00001-04Префектура ЦАО	30.09.2010Открытое акционерное общество "Механический завод"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
6	Сретенка ул, д. 13/26, стр. 1 и Пушкарев пер., д. 26, стр. 4Строительство гостинично-делового комплекса с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-002452-5001-0012-00001-04(5-2375/Н-2)Префектура ЦАО	30.06.2010ОАО "Мега-М"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.АРИ от 03.08.07 N А-4163/19. В настоящее время расположена парковка
7	Стремянный пер. вл. 2Строительство многофункционального комплекса с гаражом-стоянкой на 300 м/мест3. Нежилые объекты	12-002949-5001-0012-00001-03(2-2301/н-2)(01-00456)Префектура ЦАО	01.04.2010ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекТребуется утверждение проектной документации. Площадка освобождена от пользователей.
8	Большой Черкасский переулок д. 4 стр. 1 (часть)Реконструкция с приспособлением и новое строительство гостинично-туристического комплекса с количеством мест не менее 3003. Нежилые объекты	12-110967-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2009ОЛЬГА, ООО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекпрефектурой оформляется проект РД о продлении срока проектирования объекта до 31.12.2010
9	Сыромятнический проезд д. 4 стр. 1Сыромятнический проезд д. 4 стр. 3Реконструкция зданий ГУВД г. Москвы.3. Нежилые объекты	12-000392-5001-0012-00001-97(1-1084/р-2)Префектура ЦАО	31.12.2009КРОСТ ПСФ, ООО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
10	пересечение Тверской ул., Страстного и Тверского бульваров; (Страстной б-р., д. 5).Строительство тоннеля и подземного торгово-досугового центра с подземной автостоянкой.3. Нежилые объекты	12-107592-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	14.12.2009ТВЕРСКОЙ, ТОРГОВО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР, ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
11	Самотечная улица д. 1/15реконструкция существующего и строительство нового административного здания3. Нежилые объекты	12-034978-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	07.10.2009ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ РОЗЕНБЛЮМ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекНа Расторжение
12	1-й Самотечный переулок д. 18/1Реконструкция жилого дома.5. Смешанное назначение	13-105684-5001-0012-00001-06(ГКК (аукцион))Префектура ЦАО	30.06.2009ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекВедется расторжение
13	2-я Брестская ул,, д. 43, стр. 4Строительство административного здания.3. Нежилые объекты	12-022620-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО	01.04.2009АРТ-БИЗНЕС-ТВ, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек(префектурой в Москонтроль направлено обращение о расторжении ИК).
14	Гусятников переулок д. 7 стр. 1Реставрация объекта.3. Нежилые объекты	12-073320-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.03.2009Общество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Реализуется в установленном порядке
15	Плотников переулок д. 1/2 стр. 1Реконструкция с использованием чердачного пространства жилого дома.5. Смешанное назначение	13-008360-5001-0012-00001-03(00485)(ДЖП.03.ЦАО.00485)Префектура ЦАО	28.02.2009ПОДЪЕМ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Заключение МГЭ не получено.
16	Шелепихинский тупик вл. 19Строительство гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-034573-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2008ИНКОНИКА, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекВедется расторжение в одностороннем порядке в соответствии с п. 9.3 контракта.
17	Большая Садовая улица вл. 14 стр. 6реконструкция здания многофункционального комплекса с подземной автостоянкой3. Нежилые объекты	12-119010-5001-0012-00001-05Префектура ЦАО	31.12.2008ТОП ЛЭВЭЛ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекВедется расторжение по соглашению сторон
18	ул. Долгоруковская, вл. 37ул. Долгоруковская, вл. 37, стр. 2Реконструкция с надстройкой и пристройкой геронтологического центра по адресу: ул. Долгоруковская, вл. 37, стр. 2 и строительство жилого дома с подземным гаражом по адресу: ул. Долгоруковская, вл. 37.5. Смешанное назначение	13-100278-5001-0012-00000-08Префектура ЦАО	31.12.2008ДЕОМЕД-М, ООО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекПо 253-РП от 15.02.2010 срок стр-ва 31.12.2010 в проекте ДС - истекший срок платежей
19	Старая Басманная улица д. 20 к. 13 стр. 1Реконструкция административного здания.3. Нежилые объекты	12-072163-5001-0012-00001-06Префектура ЦАО	16.09.2008ООО "ВИЗО СТРОЙ"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекОформление проекта ДС о продлении срока реализации проекта (по решению суда)
20	Арбат д. 39, стр. 2 (об. 1); д. 41, стр. 1 и 2 (об. 2 и 3);Б. Николопесковский пер. д. 4, стр. 2 и 5 (об. 4 и 5)Реконструкция и новое строительство многофункционального делового центра3. Нежилые объекты	12-001539-5001-0012-00001-03(12-2036/рн-2)(01-00170)Префектура ЦАО	31.08.2008Траст-Ойл, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.ул. Арбат, д. 26 - собственность РФ (театр Вахтангова), малая сцена (2000 кв.м по Б. Николопесковскому пер., д. 4, стр. 2, 5 - собственность РФ).
21	Кремлевская наб. 1/9, стр. 10-15, 8, 9Реконструкция и реставрация нежилых зданий, реконструкция3. Нежилые объекты	12-000077-5001-0012-00001-01(9-1820/р-2)(01-00345)Префектура ЦАО	31.03.2008ООО "О. Ник С"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Ведется разработка особых режимов использования земель и градостроительных регламентов на территорию квартала N 28.
22	Марксистская ул., вл. 1.Строительство многоярусного механизированного гаража-стоянки на 40 м/м.4. Гаражи-стоянки	14-003206-5001-0012-00001-04(01-00556)Префектура ЦАО	31.12.2007НПГ Парсек	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекПрефектурой направлено обращение в Москонтроль о рассмотрении вопроса расторжения ИК
23	Большая Декабрьская улица вл. 11Строительство многоэтажного гаража-стоянки с торговым комплексом.5. Смешанное назначение	13-006876-5001-0012-00001-03(6-2140/н-2)(01-00322)Префектура ЦАО	30.06.2007СТРОЙТЕХИНВЕСТ, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
24	Казакова ул. д. 7Реконструкция и строительство спортивно-досугового центра "Изумрудный город" с роликодромом.3. Нежилые объекты	12-028251-5001-0012-00001-04(01-00483)Префектура ЦАО	31.03.2007ОАО "АРЗ-6"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
25	улица Петровские Линии д. 2/18Неглинная улица д. 17 стр. 1Реконструкция зданий гостиниц.3. Нежилые объекты	12-007821-5001-0012-00001-03(ДИ01-00120)(ДИ01-00120)Префектура ЦАО	01.04.2006ГОСТИНИЦА "БУДАПЕШТ", ОАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Суды
26	Абельмановская застава площадьСтроительство подземного гаража-стоянки и наземной части с торгово-обслуживающим комплексом.4. Гаражи-стоянки	14-001698-5001-0012-00001-03(7-2168/н-2)(01-00373)Префектура ЦАО	31.12.2005"МедИнфоТек" ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
27	Остоженка ул. д. 9/14, д. 7/12/15 (Савеловский пер. д. 12)Реконструкция жилого дома и части жилого дома с нежилыми помещениями, реконструкция3. Нежилые объекты	12-000299-5001-0012-00001-94(11-286/p-1)(ВИ 01-00473)Префектура ЦАО	31.12.1999АО "Арман"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСуды завершены. Признано право собственности г. Москвы и инвестора на объект незавершенного строительства. Оформляется проект ДС продлении срока реконструкции жилого дома с нежилыми помещениями до 31.12.2012 г., со сроком выполнения 1-го этапа - до 31.12.2010.
28	Крымский тупик, вл. 10.Реконструкция жилого дома и строительство пристройки.5. Смешанное назначение	13-000196-5001-0012-00001-93(Х-1/9-1)Префектура ЦАО	27.04.1995Кооператив "Феникс"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекИнвестор обратился в и суд.
САО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
29	Ленинградское шоссе вл. 39Реконструкция входной группы "Водного стадиона "Динамо" и новое строительство автостоянки и теннисных кортов3. Нежилые объекты	12-063637-5101-0027-00000-08Префектура САО	31.12.2010ВФСО "Динамо"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.В соответствии с оформленным допсоглашением: срок разработки, согласования и утверждения проектной документации в Мосгосэкспертизе - до 31 декабря 2010 г.
30	улица Ивана Сусанина вл. 10Строительство предприятия общественного питания с развитой сферой услуг.3. Нежилые объекты	12-071199-5101-0027-00001-06(ГКК конкурс)Префектура САО	31.10.2010Спортивно-оздоровительный центр "Борей", ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Мероприятия по контракту - расторжение
31	Бескудниково, мкр. 2-3, корп. 57ВСтроительство полуподземного паркинга на 86 м/м.4. Гаражи-стоянки	11-106443-5101-0027-00001-07(аукцион)Префектура САО	24.11.2009РУСИМПЭКС, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекПравительством Москвы издано распоряжение от 13.09.2010 г. N 1896-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 14 марта 2007 г. N 419-РП",предусматривающее продление срока действия распоряжения до 31.10.2011.Необходимые мероприятия по контракту - расторжение.
32	Клинская улица вл. 12АСтроительство подземного гаража-стоянки на 102 м/места (магазин промтоварный и аптечный пункт)3. Нежилые объекты	12-064202-5101-0027-00001-07(ГКК)Префектура САО	04.04.2009Общество с ограниченной ответственностью "Московский институт гаражного строительства"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекПравительством Москвы издано распоряжение N 2290-РП от 19.10.2010 "О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 6 февраля 2007 г. N 178-РП", предусматривающее продление срока действия распоряжения до 31.12.2011 г. Строительство не начато. Необходимые мероприятия по контракту: расторжение.
33	Дмитровский проезд вл. 4-6Строительство жилого комплекса и отдельно стоящего подземного гаража.5. Смешанное назначение	13-158939-5101-0027-00001-07Префектура САО	01.04.2008ВФСО "Динамо"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекМоскомархитектурой осуществляется разработка проекта планировки квартала 61 района Тимирязевский (срок окончания - апрель 2011). После разработки проекта планировки будет принято решение о возможности реализации данного проекта. Правительством Москвы издано распоряжение от 28.12.2009 г. N 3333-РП о приостановке действия инвестиционного контракта.
34	Планетная ул., вл. 43 А.Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (на месте сноса детского сада).5. Смешанное назначение	13-000089-5101-0027-00001-05Префектура САО	31.12.2006"Коммунально-строительное управление Мосметростроя".КСУМ	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекОбъект признан точечной застройкой. Префектурой ВАО осуществляется выпуск РПМ об исключении данного адреса.
35	Дмитровский пр-зд, вл. 1 "Г"Строительство многоэтажного гаража-стоянки, сервисных служб, магазинов, офисных помещений3. Нежилые объекты	12-002363-5101-0027-00001-01(29-САО)Префектура САО	30.03.2002МЕРЛИН-К, ФИРМА, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекВ связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность присвоения Контракту статуса "прекращен"
СВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
36	Полярная улица вл. 10Строительство наземно-подземного гаража-стоянки на 229 машино-мест4. Гаражи-стоянки	14-053165-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	31.12.2010БИЗНЕССТРОЙГРУП, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
37	Олонецкая улица вл. 21Строительство гаражного комплекса на 330 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-057621-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	01.08.2010ЛАЙТЕК СТРОЙЛЭНД, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
38	Алтуфьевское шоссе вл. 78-82Строительство гаражного комплекса на 100 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-057616-5201-0050-00001-05Префектура СВАО	01.05.2010АБСОЛЮТ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
39	Алтуфьевское шоссе вл. 100Строительство гаражного комплекса: гараж-стоянка, администр.-технические помещения и станция тех. обслуживания.5. Смешенное назначение	13-015672-5201-0050-00001-06Префектура СВАО	31.03.2010АЛТУФЬЕВО, ГСК	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Получен ГПЗУ, завершаются проектные работы
40	Бутырская улица вл. 6Строительство административно-выставочного центра.3. Нежилые объекты	12-194916-5201-0050-00001-07Префектура СВАО	16.07.2009Общество с ограниченной ответственностью "Аутсорсинг-ГРУПП"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.До настоящего времени инвестором не выполнен первый этап реализации проекта. Имеется решение Арбитражного суда о взыскании задолженности с ООО "Аутсорсинг-Групп" по договору аренды земли.Префектура СВАО обратилась с предложением о расторжении контракта с применением к инвестору штрафных санкций
41	Стандартная улица вл. 9Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 56 м/м.4. Гаражи-стоянки	14-008881-5201-0050-00001-03Префектура СВАО	30.11.2004ОМЕГА-СЕРВИС, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
ВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
42	Прокатная улица вл. 5БСтроительство многоэтажного гаража4. Гаражи-стоянки	14-077932-5301-0013-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ВАО	31.12.2010Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
43	Салтыковская улица вл. 47/50строительство объекта общественного питания (бара) по адресу: ул. Салтыковская, вл. 47/50 (р-н Новокосино)3. Нежилые объекты	22-101378-5301-0013-00000-05Префектура ВАО	30.07.2010ООО "Прогресс-Софт"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекРазработка ПСД
44	улица Сталеваров вл. 32БСтроительство офисного здания с паркингом на 15 м/м и защитным сооружением гражданской обороны3. Нежилые объекты	12-006598-5301-0013-00001-06Префектура ВАО	03.05.2008СВИТЛАЙН, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
ЮВАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
45	Авиамоторная улица вл. 4, МКР. 4Строительство гаража4. Гаражи-стоянки	14-042219-5401-0004-00001-07(ГКК аукцион)Префектура ЮВАО	13.12.2008Общество с ограниченной ответственностью "Московский институт гаражного строительства"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.ИК подлежит расторжению в судебном порядке в связи с неисполнением инвесторрм обязательств по контракту
46	Автомобильный пр-д., д. 10.Реконструкция, новое строительство обектов нежилого фонда с целью создания оптово-распределительного центра "Фруз".3. Нежилые объекты	12-012519-5401-0004-00001-05Префектура ЮВАО	31.03.2008"Фруз" ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Осуществлено строительство объектов первой очереди, акты о резулизации оформлены.Объекты второй очереди строительством не начаты.Предлагается ИК завершать на выполненном объеме.
47	1-я Дубровская, д. 14.Реконструкция жилого дома.2. Жилые дома	11-001074-5401-0004-00001-96(б/н)Префектура ЮВАО	31.12.1996Найра	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Реализация проекта не осуществлена.Предлагается расторжение ИК
ЮАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
48	улица Генерала Белова д. 35проектирование и строительство здания торгового дома "Мебель-Град".3. Нежилые объекты	12-139372-5501-0148-00000-07Префектура ЮАО	31.12.2010Общество с ограниченной ответственностью "ИНТАП"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство ведется поэтапно, 1 и 2 этапы сданы, 3-й - нет.Строительство не начато. Осуществляется корректировка проектной документации, разработка ГПЗУ.
49	Бирюлево-Западное, мкр. 4, корп. 126, ул. Харьковскаяул. Чертановская, вл. 45Строительство двух объектов нежилого фонда (ресторана и торгового центра)3. Нежилые объекты	12-052500-5501-0148-00000-07Префектура ЮАО	31.12.2010КИЕВСКАЯ РУСЬ, ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство объектов не начато, рассматривается вопрос дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
50	Кировоградская улица вл. 36Строительство 22-этажного жилого дома над защитным сооружением ГО, выполнение проекта реконструкции защитного сооружения ГО2. Жилые дома	11-118254-5501-0148-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮАО	31.12.2010Общество с ограниченной ответственностью "Эмерком-Спецстрой "	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекИнвестором ведется работа по получению заключения Мосгосэкспертизы.
51	Дорожная улица вл. 1 к. 7Строительство административно-складского комплекса.3. Нежилые объекты	12-071191-5501-0148-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮАО	31.12.2010ДоцИнвест, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
52	улица Маршала Захарова вл. 7Строительство многофункционального жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями, подземным паркингом и подземным торгово-развлекательным центром5. Смешанное назначение	13-142159-5501-0148-00001-06Префектура ЮАО	01.04.2010ВЕЙСТОУН, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство не начато. Необходимо разработать ГПЗУ на земельный участок площадью 1,7 га.
53	Автозаводская улица д, 17 к. 4Комплексная реконструкция учебно-производственного комплекса "Московский Центр компьютерных технологий для инвалидов"1. Комплексная застройка	12-063594-5501-0148-00001-06Префектура ЮАО	31.03.2010Региональная Общественная Организация Инвалидов "Стратегия"	Строительство всех объектов по контракту не начато. срок реализации контракта истекСтроительство не начато, Вопрос продления срока реализации проекта до 01.07.2012 вынесен на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
54	Коломенская наб., вл. 22строительство жилого дома5. Смешанное назначение	13-005667-5501-0148-00001-05 Префектура ЮАО	31.12.2009"Первая Ипотечная Компания" ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекРаспоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010 N 2322-РП срок завершения продлен до 31.12.2012. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрирован
55	Холодильный переулок д. 2/6 стр. 3Реконструкция административного здания.3. Нежилые объекты	12-007199-5501-0148-00001-03(01-27-138/3 (СТ-007-03))(05-00352)Префектура ЮАО	31.12.2009Некоммерческое партнерство инновационной деятельности в социальной сфере "Мосжилрегистрация"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство объекта не начато, вопрос дальнейшей реализации инвестиционного проекта находится на рассмотрении
56	Липецкая ул., вл. 46.Строительство жилого дома5. Смешанное назначение	13-004400-5501-0148-00001-05Префектура ЮАО	31.12.2009Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекРаспоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010 N 2322-РП срок завершения продлен до 31.12.2012. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрирован
57	Москворечье-Сабурово, мкр. 2, пересечение Каширского шоссе с Пролетарским проспектом (Каширское шоссе, вл. 36а)Строительство зданий административно-досугового компплекса.3. Нежилые объекты	12-011314-5501-0148-00001-04(05-00567)Префектура ЮАО	22.07.2009"ЮРБО"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство не начато. На рассмотрении находится вопрос продления срока реализации проекта
58	Каспийская улица д. 28 к. 4Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенным детским садом и с подземным гаражом-стоянкой.5. Смешанное назначение	13-103665-5501-0148-00001-07Префектура ЮАО	28.02.2009Горземпроект, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСрок реализации продлен до 31.12.2012 по 653-ПП от 30.06.2009 (п. 7) (внесение изменений в 2105-РП от 21.10.2005) - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлен
59	Задонский проезд вл. 24Строительство объекта торгово-бытового назначения, Этажность: 5 - надземных и 1 - подземный.3. Нежилые объекты	12-071203-5501-0148-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЮАО	15.02.2009ФАКТОР, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекОформлено разрешение на строительство. Строительство не начато. Срок реализации контракта истек. В Москонтроль направлено обращение о необходимости прекращения реализации инвестиционного проекта
60	Кавказский бульвар вл. 17Строительство жилищно-гаражного комплекса над существующим сооружением ГО "А-24".5. Смешанное назначение	13-002186-5501-0148-00001-04Префектура ЮАО	31.12.2007"Фонд защиты детства и старости"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато. Рассматривается вопрос продления срока реализации проекта до 31.12.2012.
61	Чертаново Южное мкр. 26.Комплексная реконструкция микрорайона со строительством жилых домов и объектов соцкультбыта.1. Комплексная застройка	13-000256-5501-0148-00001-01(00308)Префектура ЮАО	31.12.2006"Домостроительный комбинат N 1" ОАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекВ настоящее время осуществлено строительство корп. 65, 66аб, 68, 70а, 70б, 71, 72, 73, 77аб, 78, 84, 84а, 84б, 94а.Акты частичной реализации оформлены. Силами ОАО "ДСК-1"завершено строительство корп. 69. Подлежат строительству корп. 81-82 и объекты нежилого назначения: подземные гаражи - корп. 74а, 87а, 96, 95, 83; корп. 74, 65б, 69б, 81-82 (прод. магазин, детский клуб, ИТП), 85, 86, 87, 90.
62	р-он "Нагорный" N 75-77 и 37-79;Бехтерева ул., вл. 13.Комплексная реконструкция кварталов.1. Комплексная застройка	13-000010-5501-0148-00001-98(53/И-98)Префектура ЮАО	31.12.1999Компания Оргстройинвест	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекСогласно заключению Москонтроля от 11.02.2010 N 01-04-05-417/7, подлежат оформлению акты о результатах реализации инвестиционного проекта по объектам с оформленными земельно-правовыми отношениями с передачей инвестору 100% полезной нежилой площади и машино-мест с последующим расторжением контракта.Оформлены акты по жилой части построенных объектов. Оформление актов по нежилой части возможно после оформления ДЭПР распорядительного документа по условиям расторжения контракта.
63	Ореховый бул. вл. 55Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м, строительство4. Гаражи-стоянки	14-000605-5501-0148-00001-97(50/И-97)Префектура ЮАО	31.12.1998Гаражно-строительная фирма "Солнцево-Западный"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекИнвестор - ООО "Станком". Строительство не ведется. - в АИС "ЕАИСТ" есть ДС о замене инвестора (N 1 от 25.06.1998 г.), но инвестор не изменен
ЮЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
64	Ул. Академика Семенова, комплекс "В", корп. 25Строительство торгового центра.3. Нежилые объекты	12-043390-5601-0026-00001-07Префектура ЮЗАО	31.12.2010КИЕВСКАЯ РУСЬ, ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекСтроительство не начато. Инвестор обратился в Москонтроль о рассмотрении срока продления инвестиционного контракта до 31.12.2011 г.
65	улица Рокотова вл. 7Строительство административно-офисного здания с объектами социально-бытового обслуживания на 1-м этаже с подземным паркингом и многоэтажного гаража-стоянки для перебазирования сносимых гаражей на 140 м/м.3. Нежилые объекты	12-106445-5601-0026-00001-07(конкурс)Префектура ЮЗАО	31.12.2010Закрытое акционерное общество "ГАЛЛС"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока действия инвестиционного контракта. Строительная площадка не освобождена от плоскостных гаражей, освобождение осуществляется в судебном порядке.
66	корп. 5 квартала 37 А Юго-Запада (школа)Квартал 38 А Юго-ЗападаХерсонская улица вл. 13Профсоюзная улица вл. 104-106Комплексная реконструкция квартала 37-38 Юго-Запада. Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гаражами, объектами соцкультбыта.1. Комплексная застройка	13-002031-5601-0026-00001-00(00222)(ДМЖ.00.ЮЗАО.00222)Префектура ЮЗАО	31.12.2010РЕМСТРОЙТРЕСТ, ЗАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
67	Старокалужское шоссе (пересечение с ул. Академика Челомея)Строительство торогового комплекса типа "Кэш энд Керри" с административно-офисным центром.3. Нежилые объекты	12-132169-5601-0026-00001-07(Без города)Префектура ЮЗАО	30.12.2010CIALO RU S.A.	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
68	улица Академика Пилюгина д. 8 к. 1Строительство подземного гаража-стоянки емкостью до 160 машиномест4. Гаражи-стоянки	14-093916-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	21.07.2010ФОРБС, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
69	Голубиская ул. вл. 32Строительство 4-х этажного гаража-стоянки на 190 м/мест4. Гаражи-стоянки	14-011506-5601-0026-00001-04(79/4)Префектура ЮЗАО	31.03.2010УКРИСТ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
70	Новоясеневский проспект вл. 14 к. 2Новоясеневский проспект вл. 12 к. 3Строительство гаражного комплекса на 80 м/мест.4. Гаражи-стоянки	14-005114-5601-0026-00001-03(119/4)Префектура ЮЗАО	28.02.2010МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ "ЯСЕНЕВО"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
71	Садовая-Кудринская д. 2/62, стр. 1, 2.улица Марии Ульяновой вл. 4АРеконструкция нежилых зданий.3. Нежилые объекты	12-000836-5001-0012-00001-95(6-513/нр-1)(ВИ 01-00173)Префектура ЮЗАО	31.12.2009Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул".Глобалекс, ООО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
72	квартал 26-31 района Зюзино, корп. 7квартал 26-31 района Зюзино, корп. 8квартал 26-31 района Зюзино, корп. 9кв-л. 36 района Зюзиноул. Азовская, корп. 1квартал 35 района Зюзино, ул. Азовская, вл. 25-31квартал 26-31 района Зюзино, корп. 6квартал 26-31 района Зюзино корп. 11квартал 36 района Зюзино корп. 3квартал 26-31 района Зюзино, корп. 10квартал 36 района Зюзино корп. 2Комплексная реконструкция кварталов 26-31, 35, 36 района Зюзино. Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. Отселение, снос.1. Комплексная застройка	13-000007-5601-0026-00000-01(00230)Префектура ЮЗАО	31.03.2009СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекСтроительство объекта по адресу: квартал 36 района Зюзино корп. 3 не начато, срок реализации контракта истек.
73	ул. Вавилова, вл. 27-31.Строительство нежилых помещений и подземного гаража-автостоянки.3. Нежилые объекты	12-009209-5601-0026-00901-02(4/7)(06-00559)Префектура ЮЗАО	31.12.2008Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчиникова Российской академии наук	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
74	Северное Бутово, коммунальная зона "Садки", пр.пр. 680, корп. 5строительство комбината бытового обслуживания3. Нежилые объекты	12-000761-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	31.12.2008ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
75	Южное Бутово, мкр. 5, Чечерский проезд (пр.пр. 856)Строительство 3-4-этажного гаража-стоянки на 250 машино-мест.4. Гаражи-стоянки	14-000219-5601-0026-00001-03(8/4)Префектура ЮЗАО	31.12.2008Академстройинвест	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
76	ул. Вавилова вл. 27-31Сотрудничество сторон в строительстве жилой части жилого дома с нежилыми помещениями.2. Жилые дома	11-002238-5601-0026-00000-01(71/4)Префектура ЮЗАО	31.12.2008ЖСК "Академический"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
77	Симферопольский б-р, вл. 14БСтроительство подземно-наземного гаража- стоянки на 160 машино-мест.4. Гаражи-стоянки	14-005622-5601-0026-00001-03(86/7)Префектура ЮЗАО	31.03.2008РОСТРА, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
78	Ломоносовский проспект, д. 23-аАдминистративно-торговый комплекс (реконструкция служебного здания конечной станции трамвая "Университет").3. Нежилые объекты	12-003917-5601-0026-00001-02(33\7\1)Префектура ЮЗАО	31.03.2008ООО "МПО Аргон"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
79	Северное Бутово, мкр. 1, ул. КуликовскаяСтроительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/мест с комплексом сервисного обслуживания4. Гаражи-стоянки	14-129128-5001-0012-00001-06Префектура ЮЗАО	31.12.2007ООО "ПАРК-АВТОЛЮКС"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
80	Панферова ул., вл. 11строительство гаража4. Гаражи-стоянки	14-001075-5601-0026-00001-98(6(142/4))Префектура ЮЗАО	31.12.2007Спектр	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
81	Фотиевой ул. вл. 6;ул. Бутлерова, вл. 7А;ул. Фотиевой, д. 6.Строительство административно-жилищного комплекса и дострой нежилого здания с надстройкой дополнительных этажей.Строительство пристройки к зданию роддома N 25.5. Смешанное назначение	13-004059-5601-0026-00000-02(02-1/н)(06-00309)Префектура ЮЗАО	31.12.2006КРОСТ ПСФ, ООО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекПравительство Москвы не является стороной контракта
82	Строительство подземного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-000586-5601-0026-00001-03(49/4)Префектура ЮЗАО	31.12.2005ХК Проминвест XXI	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
83	Н. Черемушки, кв. 10С, ул. Б. Черемушкинская, корп. А, В, Н. Чер-ки, кв. 10С, корп. 9, 15, 16;Н. Чер-ки, мкр. 4, корп. 10.ул. Губкина, вл. 6.ул. Островитянова, вл. 51, корп. 1, 6, 11.строительство нежилых помещений3. Нежилые объекты	11-000050-5601-0026-00001-99(59/99-И)Префектура ЮЗАО	31.12.2005СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 155, ЗАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекОбъекты введены в эксплуатацию, оформлены акты частичной реализации. Строительство объекта по адресу: ул. Островитянова, вл. 51, корп. 11 не начато
84	ул. Кржижановского, вл. 23, корп. 4строительство подземного двухуровнего гаража-стоянки4. Гаражи-стоянки	14-001136-5601-0026-00001-05Префектура ЮЗАО	30.06.2005ООО "КНТ Строй"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.05.2010 г. N 434-ПП инвестору предложено обратиться в Департамент земельных ревурсов города Москвы для оформления земельно-правовых отношений.
85	ул. Островитянова, вл. 9Строит-во Международного Коммерческого Комплекса с банком, гостиницей, объектами культ-быт. назначения и жилым блоком.5. Смешанное назначение	13-001118-5601-0026-00001-96(б/н)Префектура ЮЗАО	15.05.1998Центр делового и научно-технического сотрудничества	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
86	Профсоюзная ул. д. 43, корп. 1, 7арок, Профсоюзная д. 43 корп. 2, 7арок, Профсоюзная ул. д. 45 корп. 1 - 4 арки, Новочеремушкинская ул. д. 60, корп. 1-6 арок, Новочеремушкинская ул. д. 60, корп. 2-4 арки, Новочеремушкинская ул. д. 62, корп. 1-5 арокВстроенные административно-бытовые и служебные нежилые помещения3. Нежилые объекты	12-000807-5601-0026-00001-95(144/4)Префектура ЮЗАО	23.11.1996Терминал Южный	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Профсоюзная ул. д. 43, корп. 1; ул. Профсоюзная д. 43 корп. 2, Профсоюзная ул. д. 45 корп. 1-6 арок - закрыты актами.Дальнейшая реализация контакта противоречит действующему законодательству
ЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
87	Кунцево, кварт. 18, 47, 48.ул. Екатерины Будановой, д. 20, к. 1;ул. Ельнинская, д. 11, к. 3.реконструкция и строительство коммерческих объектов (30,75 тыс. кв.м общей жилой площади) и объектов для переселения жителей (77,37 тыс.кв.м)5. Смешанное назначение	13-000217-5701-0081-00001-96(633)Префектура ЗАО	01.03.2011ЗАО Кунцево-Инвест	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Оформлен АЧР на жилое, на нежилое АЧР нет
88	район "Кунцево" кварталы 7, 20, 45, 46 и поселок РублевоСтроительство и реконструкция коммерческих Объектов (350,71 тыс. кв.м) и Объектов для переселения жителей (95,89 тыс. кв.м)1. Комплексная застройка	13-001588-5701-0081-00001-99(1317)Префектура ЗАО	31.12.2010ЗАО Кунцево-Инвест	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Доп. соглашение о продлении оформляется
89	пр-т Вернадского, 55-1Ленинский проспект, 118-1Удальцова улица, 31-1Ленинский пр-т, 114-1,Ленинский пр-т, 106-1,ул. Лобачевского, 8-1Ленинский пр-т,132-1ул. Лобачевского, 2-1м.о. "Проспект Вернадского" кв. 32-33;ул. Удальцова, д. 3, к. 14; д. 23; д. 27.Ленинский проспект, 94-1улица Удальцова д. 17-1Ленинский проспект вл. 96-1Ленинский проспект вл. 126-1улица Лобачевского вл. 4-1улица Удальцова вл. 1-1Лобачевского улица, 30-1улица Удальцова вл. 13-1строительство и комплексная реконструкция жилых домов, объекты социально-бытового назначения1. Комплексная застройка	13-000017-5701-0081-00001-93(б/н)Префектура ЗАО	31.12.2010КВАРТАЛ, ОАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
90	квартал 31-34 района "Кунцево".Комплексная реконструкция квартала 31-34 района "Кунцево".1. Комплексная застройка	13-071209-5701-0081-00001-06(ГКК аукцион)Префектура ЗАО	20.12.2010ИНФОРМ МАРКЕТ, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Контракт расторгается
91	1-я Рейсовая улица вл. 12реализация инвестиционного проекта по строительству 2-х этажного торогового центра с автостоянкой на 2 машиноместа по адресу: ул. 1-я Рейсовая, вл. 123. Нежилые объекты	22-031321-5701-0081-00000-08Префектура ЗАО	01.07.2010Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-МС"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Продление в Москонтроле
92	улица 26-ти Бакинских Комиссаров вл. 3Строительство многофункционального комплекса (здание театра; жилой дом; подземный гараж-стоянка).5. Смешанное назначение	13-008797-5701-0081-00001-03(00460)(ДЖП.03.ЗАО.00460)Префектура ЗАО	01.05.2010ЗАО "Инвестиционная компания Восток-Запад"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекВ соответствии с решением Мэра Москвы от реализация инвестпроекта приостановлена до погашения инвестором задолженности по платежам, предусмотренным договором аренды з/у
93	Большая Очаковская улица вл. 40 к. 15Большая Очаковская улица вл. 40 к. 7Большая Очаковская улица вл. 40 к. 2, 3, 4, 5, 6, 9 между Киевским направление МЖД,Очаковская Большая ул., ул. Марии Поливановой и пр. N 1980 района Очаково-Матвеевское Западного административного округа.Большая Очаковская улица вл. 40Большая Очаковская улица вл. 40 к. 6Комплексная застройка. Строит-во жил. домов с нежил. помещ., гаражами-стоянками и объектов соцкультбыта, реконструкция торгового комплекса (включая помещение пекарни).1. Комплексная застройка	13-000026-5701-0081-00001-02(00375)(ВМ07-00515)Префектура ЗАО	30.09.2009ОАО "Моспромстройматериалы"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Прекращен на выполненном объеме
94	ул. Федосьинская, корп. 440Строительство досугово-развлекательного комплекса с подземной частью.3. Нежилые объекты	12-082176-5001-0012-00001-07(Торги)Префектура ЗАО	23.01.2009"Мосстроймеханизация-5"ЗАО.	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
95	Рублевское шоссе вл. 58Строительство малоэтажного жилого комплекса и гаражей-стоянок.5. Смешанное назначение	13-000530-5701-0081-00000-04Префектура ЗАО	31.03.2008ООО "Центр Финансирования Строительства"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.ИК на расторжении
96	Крылатские холмы вл. 30, Татаровская пойма, ул. КрылатскаяНовое строительство комплекса ребилитации инвалидов (1), гостинично-оздоровительного комплекса (2)3. Нежилые объекты	12-008889-5701-0081-00001-03(1873)(07-000228)Префектура ЗАО	31.12.2004ОАО "ИК "Мир фантазий"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
97	Крылатская ул. на пересечении с Осенней ул., влад. 35Строительство 2-х гаражей-стоянок4. Гаражи-стоянки	14-001238-5801-0001-00001-96(742)(ВИ)Префектура ЗАО	10.10.1997СИСТЕМА-М, ЗАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек
98	Кутузовский пр. между ул. Минская и ул. Барклаястр-во офисного здания3. Нежилые объекты	12-000310-5701-0081-00001-94(174)(ВИ)Префектура ЗАО	01.12.1996"Нефтяная компания "ЛУКойл" ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
99	Кутузовский пр-кт 19 и Резервный пр-д 10.Строит-во 2-х жилых домов, равных по размеру жилой площади.2. Жилые дома	11-000205-5701-0081-00001-93(3077)Префектура ЗАО	26.08.1995АО Инвестиционная компания Плато	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
100	квартал 34-35 "Проспект Вернадского"Реконструкция кварталов 34-35 МО "Проспект Вернадского"1. Комплексная застройка	11-000223-5701-0081-00001-93(б/н)Префектура ЗАО	01.01.1995ИЧП "Концерн Яуза"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Не закрыт
СЗАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
101	ул. Свободы, вл. 56-78Строительство многофункционального Выставочного комплекса садово-паркового искусства, ландшафной архитектуры и цветочного оформления3. Нежилые объекты	12-007863-5801-0001-00001-06Префектура СЗАО	31.12.2010ВСК, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Организация обратилась за продлением сроков строительства до 2015 г.Строительство не начато. Участок расположен на территории ПК. Требуется вывод землепользователей и гаражей.
102	пересечение Звенигородского просп., вл. 5 и 3-го Силикатного пр.Освобождение производственных территорий и строительство многофункционального комплекса с развитой инфраструктурой.3. Нежилые объекты	12-034618-5801-0001-00001-08Префектура СЗАО	31.12.2010БЕЛЕРАН, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато. Инвестором планируется изменение функционального назначения на строительство жилого комплекса, с реализацией проекта в соответствии с постановлением 46-ПП.
103	Героев - Панфиловцев ул. вл. 3.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и отдельно стоящего подземного гаража-стоянки с индивидуальным тепловым пунктом.5. Смешанное назначение	13-000501-5801-0001-00001-03(ДЖП.03-СЗАО.00437)(08-00288)Префектура СЗАО	31.12.2010Холдинговая компания Главмосстрой, ОАО	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Рассматривается Москонтолем по вопросу исключения строительства
104	Планерная, вл. 1.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянки5. Смешанное назначение	13-002773-5801-0001-00001-04Префектура СЗАО	01.04.2009Открытое акционерное общество "Тушинский машиностроительный завод"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истекСтроительство не начато. По проекту межевания участок отведен существующему жилому дому. Москонтролем принято решение о прекращении ИК в связи с невозможностью реализации
105	Окружная улица вл. 19 к. 2Строительство многоэтажного паркинга по адресу: ул. Окружная, вл. 19, корп. 23. Нежилые объекты	11-111787-5801-0001-00000-07Префектура СЗАО	31.12.2008"МОСФУНДАМЕНТСТРОЙИНВЕСТ"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Реализация приостановлена Мэром Москвы поддержано предложение Москонтроля о приостановке реализации проекта до приведения в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия
106	Аэродромная, д. 12, к. 2.Строительство жилого дома с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-002772-5801-0001-00001-04Префектура СЗАО	31.12.2008Открытое акционерное общество "Тушинский машиностроительный завод"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато. На участке расположен детский сад. Москонтролем принято решение о прекращении ИК в связи с невозможностью реализации проекта.
107	Лодочная, 27А, стр. 1.Строительство жилых домов с нежилыми помещениями.5. Смешанное назначение	13-002771-5801-0001-00001-04Префектура СЗАО	31.12.2008ОАО "ТМЗ"	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато. Участок отнесен к придомовой территории. Размещение жилого дома не предусмотрено проектом планировки, часть объекта расположена на территории ПК. Москонтролем принято решение о прекращении ИК, в связи с невозможностью реализации проекта.
108	Пятницкое шоссе вл. 44Строительство многоэтажного гаража на 300 м/м.4. Гаражи-стоянки	14-049068-5001-0012-00001-06Префектура СЗАО	01.04.2008ПКФ Контакт, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Площадка не застроена. Ведется разработка проектной документации. Рассматривается вопрос продления сроков строительства до 31.12.2011 г.
109	Барышиха, вл. 35.Строительство многоэтажного гаража-стоянки.4. Гаражи-стоянки	14-002749-5801-0001-00001-04Префектура СЗАО	31.12.2007ООО "Доходный дом "Базис и компания"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато. Префектурой направлено обращение о прекращении ИК в связи с нецелесообразностью строительства гаража на данном участке
110	Маршала Катукова ул., 15Надстройка защитного сооружения типа А-24 медицинским центром с гаражом-стоянкой с одновременной реновацией сооружения гражданской обороны.3. Нежилые объекты	12-004133-5801-0001-00001-02(120)Префектура СЗАО	30.06.2004"СПНУ" (Специальное пусконаладочное управление)	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Контракт не реализован, прекратил свое действие. Необходимо присвоить контракту статус "прекращен"
111	Р-н "Южное Тушино", Цветочный пр-д, вл. 13Многоэтажный гараж-стоянка4. Гаражи-стоянки	14-000630-5801-0001-00001-97(б\н)(ВИ)Префектура СЗАО	31.12.2001ГСЭК "Парус"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.О прекращении
112	Химкинский б-р., 4, 6, 8.Снос 5-ти эт. жилых домов, новое строительство и реконструкция.2. Жилые дома	11-001094-5801-0001-00001-98(85)Префектура СЗАО	26.05.2000Корпорация "Конти"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истекКонтракт не реализован, не действующий.Необходимо присвоить контракту статус прекращен. Дома несносимой серии
ЗелАО	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
113	город Зеленоград К. 456ДПроектирование и строительство объекта спортивно-рекреационного назначения.3. Нежилые объекты	12-106079-5901-0050-00001-06(ГКК (аукцион))Префектура ЗелАО	18.12.2008Стройкомплекс, ООО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Оформление Дополнительного соглашения приостановлено до получения инвестором согл. экспертизы ПСД
ОИВ	Адрес и предмет контракта	Номер контракта Ответственный	Срок реализации Инвесторы	Состояние реализации контракта
114	3 мкр. Южного Бутова, пересечение ул. Скобелевской с ул. ВеневскойСтроительство многофункционального делового центра для размещения предприятий малого бизнеса3. Нежилые объекты	12-080297-5601-0026-00001-09ДПиРМиСП	31.05.2010Южное Бутово, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Строительство не начато, ведется проектирование. Реализация проекта осуществляется в установленные сроки в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 02.02.2010 г. N 143-РП, строительство объекта продлено до 31.12.2013 г. с оформлением договора аренды земельного участка.
115	Зеленоград, проезд N 5253Строительство АГЗС3. Нежилые объекты	12-004190-5901-0050-00001-02(1)ДТиС	01.03.2010Общество с ограниченной ответственностью "НефтеАвтоГаз"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Срок реализации ИК просрочен. Нет заявки на ГПЗУ.
116	пересечение ул. Бауманской и ул. ОльховскойСтроительство понижающей подстанции ПС "Красносельская" закрытого типа 220/20 кВ (3*100 МВА) с кабельными заходами.3. Нежилые объекты	12-187002-5001-0012-00001-07ДепТЭХ	31.12.2009ЭНЕРГОКОМПЛЕКС,ОАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
117	район Орехово-Борисово Северное, Каширское ш. - Борисовский пр-дСтроительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).3. Нежилые объекты	12-024161-5501-0148-00001-08ДТиС	31.12.2008ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
118	Бартеневская улица д. 41Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции.3. Нежилые объекты	12-008939-5601-0026-00000-03(03/03)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Инвестицион.договор, заключенный ДепТиС с ЗАО "СЕТИ", не реализован. ИД подлежит анулированию. Объект включен в Реестр конкурсных - Распоряжен. Прав. Москвы от 29.06.2010 г. N 1292-РП
119	Лермонтовский проспект на пересечении с МКАДРеализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008938-5401-0004-00000-03(02/03)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек.Реализация проекта не осуществлялась. Предлагается рассмотреть вопрос о расторжении ИК
120	Сигнальный проезд вл. 11Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008942-5201-0050-00000-03(3)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
121	улица Красная Сосна вл. 12Реализация Инвест. проекта по строительству объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) - метана и/или пропан-бутана, т.е. многотопливной автомобильной заправочной станции3. Нежилые объекты	12-008951-5201-0050-00000-03(12)ДТиС	30.04.2007Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная газомоторная компания"	Строительство всех объектов по контракту не начато, срок реализации контракта истек
122	Мичуринский проспект, кв. 40, N 201А, Б, 202А, Б 203А, Б 204А, Б 207А, 208, 213А, 215, 228А, Б, 232А, Б 229, 218, 219, 226.строительство жилых домов; гараж; объекты соцкультбыта5. Смешанное назначение	11-002188-5701-0081-00001-00(1466)Моснадзор	31.12.2002ДВПСГМ	Строительство одного или нескольких объектов не начато, срок реализации контракта истек