Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 января 2010 г. N 28 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты ры стр. 5

Оценка заявки по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим показателям по критерию "квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.
16.6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.
16.7. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

17.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
17.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).
17.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
17.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
17.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
17.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
17.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
17.10. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
17.11. В случае просрочки исполнения исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
17.12. В случае не обеспечения сохранности имущества Российской Федерации, предоставленного исполнителю для выполнения работ по государственному контракту, а именно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, предоставленных в пользование Исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов, Государственный заказчик вправе потребовать от исполнителя возмещение его стоимости исходя из такс, применяемых для целей реализации положений ст. 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
17.13. В случае отказа исполнителя от исполнения обязательств по государственному контракту, а также фактического неисполнения работ по государственному контракту подрядчик обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти)% от цены государственного контракта.
17.14. В случае если личинки/молодь, воспроизводимые по государственному контракту не соответствуют техническому заданию в части наименования вида водного биологического ресурса или ее средней штучной навеске (в сторону уменьшения) работа по государственному контракту Государственным заказчиком принята быть не может.
17.15. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

18. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
- по лоту N 1 - 23 870 000 (Двадцать три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп;
- по лоту N 2 - 13 720 000 (Тринадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 3 - 29 340 000 (Двадцать девять миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 4 - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 5 - 15 012 100 (Пятнадцать миллионов двенадцать тысяч сто) рублей 00 коп.
- по лоту N 6 - 2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 7 - 5 270 000 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 8 - 3 280 000 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 9 - 8 520 000 (Восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 10 - 5 270 000 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 11 - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 коп.
- по лоту N 12 - 23 630 000 (Двадцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 13 - 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 14 - 3 530 000 (Три миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 15 - 3 580 000 (Три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 16 - 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 17 - 7 350 000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 18 - 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 19 - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 коп.
- по лоту N 20 - 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 21 - 3 580 000 (Три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 22 - 1 360 000 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- по лоту N 23 - 3 860 000 (Три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.