работ и квалификация участника открытого конкурса" по показателю
"Способ выполнения работ" оценивался как "без привлечения
соисполнителей", Агентство не вправе согласовывать привлечение
соисполнителей при исполнении государственного контракта.
4.4.4. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат,
(Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего
Контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ)
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания
работ (этапа работ), за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки,
допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов
работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания
указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20%
стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены
недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания
работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также
передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по
решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и
потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем
вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств
по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф
в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.
5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные
ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные
вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные
Заказчику результаты работ.
5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны
от выполнения принятых обязательств.
5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве
Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства
переходят к правопреемнику.
5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по
вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности
разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они
будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР
6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности,
включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или)