19.10. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
19.11. В случае просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
19.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.
Приложение N 1
к Конкурсной документации
к Конкурсной документации
ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе
1. Название открытого конкурса:
_________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона _____________________________________________.
3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
_________________________________________________________________________
(указать цену цифрами и прописью).
4. Срок предоставлений гарантий качества выполнения работ __________
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
5. Оценка заявок по критерию "Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса".
Квалификация и опыт участника открытого конкурса | Количество* | |
1. | Квалификация участника конкурсаУчастие в выполнении ОКР, НИОКР, технологических платформах, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям | |
2. | Опыт выполнения аналогичных работналичие договоров (контрактов) на разработку, внедрение, модификацию, сопровождение и/или расширение функциональности информационных систем, исполненных участником конкурса за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
______________________________
* количество заполняется участником размещения заказа
6. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
6.1. ликвидация (наименование участника размещения заказа) не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.2. деятельность (наименование участника размещения заказа) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;
6.3. У (наименование участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Либо
6.3 (Наименование участника размещения заказа) обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
7. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта.
8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) _______________________________.
2) _______________________________.
3) _______________________________.
Подпись руководителя (уполномоченного лица) подпись
участника размещения заказа /ФИО/
МП
Приложение N 2
к Конкурсной документации
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме
____________________________________________________________________
| |
| ЗАКАЗНОЕ |
| -------- |
| |
| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч 00 мин (время московское) |
| 07 августа 2013 г. |
| |
| Заявка на участие в открытом конкурсе |
| ------------------------------------- |
| |
| __________________________________________________________________ |