К содержанию
  1. Главная
  2. Документы
  3. Стандарты отраслей, ведомств

Стандарт организации Система менеджмента качества Неунифицированные формы документов 030.000.000 Гражданское право стр. 25

На этой странице7
  1. Форма 030.100.010. 001. Уведомление об уступке прав требования
  2. 030.100.000 Общие положения об обязательствах
  3. 030.100.010 Понятие и стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве
  4. Форма 030.100.020.001 Претензия о нарушении срока поставки
  5. 030.100.020 Исполнение обязательств
  6. Форма 030.100.020.002 Претензия о неисполнении обязательств по договору подряда
  7. Форма 030.100.020.003 Претензия о неисполнении обязательств по оплате
Поручить подписание наименование и реквизиты сделки с наименование контрагента по сделке Ф.И.О. полностью.
Единственный [участник/акционер и т.д.] [наименование организации]
[подпись]
[Ф.И.О. полностью прописью]

Форма 030.100.010. 001. Уведомление об уступке прав требования

[Фирменный бланк]
Исх. № [номер документа] от [число, месяц, год]
[наименование и адрес
должника]
У В Е Д О М Л Е Н И Е

030.100.000 Общие положения об обязательствах

об уступке права требования по [наименование договора/соглашения] [номер] [дата]

030.100.010 Понятие и стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ между [наименование сторон договора уступки] заключен договор уступки права [номер] [дата], в соответствии с которым [наименование Цедента] уступил [наименование Цессионария] право (требование) к [наименование должника] по договору [наименование договора/соглашения] [номер] [дата] в размере [сумма] рублей,
Со дня заключения названного договора уступки права [номер] [дата], т.е. с дата], новым кредитором по договору [наименование договора/соглашения] [номер] [дата] является [наименование Цессионария].
В связи с изложенным имеющаяся задолженность по договору [наименование договора/соглашения] [номер] [дата] в размере [сумма] рублей подлежит оплате новому Кредитору.
Реквизиты нового Кредитора: [реквизиты]
Доказательствами перехода к Новому кредитору права требования являются:
1. Договор уступки прав [номер] [дата].
[Наименование или должность представителя организации]
[подпись]
[Ф.И.О. представителя]

Форма 030.100.020.001 Претензия о нарушении срока поставки

ПРЕТЕНЗИЯ
о нарушении срока поставки
[город] [число, месяц, год]
Между [наименование покупателя] (далее по тексту – Покупатель) и [наименование поставщика] (далее по тексту – Поставщик) был заключен договор № [номер договора] от [дата договора] (далее по тексту – Договор), в соответствии с которым Поставщик обязался в срок до [дата исполнения обязательств] произвести поставку [наименование поставляемого товара].
[Вариант 1:] До настоящего времени поставка указанного товара Поставщиком не произведена.
[Вариант 2:] Фактически поставка указанного товара Поставщиком была произведена [дата фактического исполнения обязательств], что подтверждается [наименование, реквизиты подтверждающих документов].

030.100.020 Исполнение обязательств

В пункте [пункт договора] Договора за просрочку поставки предусмотрена уплата штрафа в размере [размер штрафа]% от цены договора/недопоставленного товара, а также пени – [размер пени]% от цены договора/недопоставленного товара за каждый день просрочки.
На [дата составления претензии] штраф по договору составляет [сумма штрафа в руб., коп.];
пеня - [сумма пени в руб., коп.]
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 330, 506, 521 ГК РФ, п. [номер пункта договора] Договора от [дата договора] № [номер договора] предлагаю Вам: выплатить неустойку (штраф, пени) в срок до [предлагаемая дата выплаты] в размере [сумма в руб., коп.]
+[Вариант 2:] полностью выполнить обязательства по поставке товара.
В случае отказа Покупатель будет вынужден обратиться за защитой нарушенных прав в судебные органы с исковым заявлением о взыскании штрафа, неустойки до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.
Представитель по доверенности [подпись][расшифровка подписи]

Форма 030.100.020.002 Претензия о неисполнении обязательств по договору подряда

ПРЕТЕНЗИЯ
о неисполнении обязательств по договору подряда
[город] [число, месяц, год]
В соответствии с условиями договора строительного подряда № [номер договора] от [дата договора] ваша организация (подрядчик) обязана приступить к работам по [наименование объекта] не позднее [дата исполнения обязательства] (п. [пункт договора] договора).
Фактически подрядчик приступил к выполнению строительных работ только [дата фактического начала работ], т.е. просрочка начала работ составила [кол-во дней] календарных дней.
Таким образом, подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором, и в соответствии с п. [пункт договора] договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере [размер неустойки по договору]% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Расчет неустойки: [расчет суммы неустойки].
Общий размер подлежащей уплате неустойки составляет [сумма неустойки в руб., коп.]
[реквизиты заказчика].
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.
Приложения:
1. Копия договора строительного подряда № [номер договора] от [дата договора];
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на [кол-во страниц] стр.;
3. Другие доказательства по существу претензии.
Представитель по доверенности [подпись][расшифровка подписи]

Форма 030.100.020.003 Претензия о неисполнении обязательств по оплате